工程建设经营合同范本
建设工程总价包干合同范本
建设工程总价包干合同范本甲方（发包方）：名称：_________________________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________联系电话：_____________________________________________________________________乙方（承包方）：名称：_________________________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________联系电话：_____________________________________________________________________鉴于甲方拟进行建设工程施工，乙方愿意承包该工程，双方经协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程内容：______________________（具体描述工程范围和内容）工程承包范围：______________________（详细描述承包范围）第二条工程总价本合同工程总价为人民币__________元整（￥_______），该总价为包干价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、风险等所有费用。
标准建设工程合同范本8篇
标准建设工程合同范本8篇标准建设工程合同范本 (1) 发包人(全称) (甲方)承包人(全称) (乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：盱眙县机动车保姆城工程地点：盱眙县龙泉转盘西南侧工程内容：框架结构;局部4-15层;建筑面积77851.99平方米工程立项批准文号：资金来源：自筹。
二、工程承包范围承包范围：图纸设计范围内土建及水电安装工程三、合同工期开工日期：以经审批的开工报告为准竣工日期：从开工日期顺延至合同工期合同工期总日历天数：540日历天。
四、质量标准工程质量标准：符合国家验收标准，备案合格五、合同价款金额(大写)：暂定价人民币(大写)柒仟柒佰捌拾伍万壹仟元(￥ 7785.10万元)按20xx《江苏省建筑与装璜工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及现行的相关定额、文件等结算并经有资质部门审核后的总价下浮10 %作为最终结算价(其中最终结算时钢材、商品混凝土价格须经甲方相关人员签证认可后按实计算，不参加下浮，人工费按淮安市有关文件执行不下浮。
无框玻璃门、窗不在本合同价款内，如承包方施工另行商定)。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日标准建设工程合同范本 (2) 甲方：(建筑单位)法定代表人：职务：地址：电话：乙方：(承建单位)法定代表人：职务：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
建设工程合同范本(4篇)
建设工程合同范本（一）发包方（甲方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____承包方（乙方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____依照《中华人民共和国民法典》和____市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程编号：_____四、工程范围和内容：全部工程建筑面积____平方米。
（各单项工程详见工程项目一览表）五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币____元，其中：人工费____元。
（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。
（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。
三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。
顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第（____）项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。
其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式：二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。
建设工程合同范本2024住建部(通用9篇)
建设工程合同范本2024住建部(通用9篇)建设工程合同范本2024住建部第1篇发包方（以下简称甲方）__________________承包方（以下简称乙方）__________________一、工程概况1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.二、工程承包范围安全维护及整改。
三、合同工期______天。
四、工程造价工程造价为：__________________元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。
2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
建设工程业绩合同范本
建设工程业绩合同范本 一、工程概况 1.1 工程名称：________（工程名称） 1.2 工程地点：________（工程地点） 1.3 工程内容：________（工程内容） 1.4 工程规模：________（工程规模） 1.5 工程投资：________（工程投资） 1.6 工程质量标准：________（工程质量标准） 二、合同工期 2.1 本工程合同工期为________天，自________年________月________日起至________年________月________日止。 三、合同价款 3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。 3.2 乙方应按照合同约定完成工程内容，并确保工程质量达到合同规定的标准。 四、乙方责任 4.1 乙方负责组织施工，确保工程进度、质量、安全符合甲方要求。 4.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工。 4.3 乙方应按照甲方的要求，提供相关工程资料和报告。 4.4 乙方应遵守国家和地方的法律法规，不得进行违法建设和施工。 五、甲方责任 5.1 甲方负责提供施工图纸、技术规范等工程资料。 5.3 甲方负责支付合同价款，并按照合同约定的付款方式进行支付。 5.4 甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督。 六、合同变更与解除 6.1 双方经协商一致，可以书面形式变更或解除合同。 6.2 在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。 七、违约责任 7.1 乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同规定的，应承担违约责任，赔偿甲方损失。 7.2 甲方未按照合同约定支付合同价款的，应承担违约责任，赔偿乙方损失。 八、争议解决 8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。 8.2 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。 九、其他约定 9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。 9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 9.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。 1. 建设工程：指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、改建、扩建等活动。 2. 委托方：指具有工程发包权的单位或个人。 3. 承包方：指承担工程项目的施工企业或个人。 4. 工程质量标准：指国家对工程质量的要求和规定。 5. 不可抗力：指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法克服且对当事人造成重大影响的客观情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第 1 页 共 7 页
工程建设经营合同范本
Model project construction and operation contract
合同编号：XX-2020-01
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
第 2 页 共 7 页
工程建设经营合同范本
前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑
安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合
同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后
内容可按需编辑修改及打印。
甲方：__________
乙方：__________
住所地：__________
经甲、乙双方友好协商，并根据《合同法》、《建筑法》
等相关法律法规之规定，就乙方负责经营工程建设事项达成如
下一致合同，望双方共同遵守。
一、经营内容
1.工程名称：______________________
2.工程内容：______________________
3.工程价款：______________________
二、经营方式
第 3 页 共 7 页
乙方负责所有本合同项下工程所需的人工、材料及设备
的费用。
三、经营期限
为_______天，自_______年_______月_______日起至
_______年_______月_______日止。
四、经营指标
1.工程质量：本工程要求达到优良等级。
2.安全指标：本工程要求按工程所在地文明及安全达标，
事故频率控制在_______%以内，歇工率控制在_______%以内，
不允许有重大伤亡事故发生。
五、管理费及税金
1.管理费：乙方应按本合同项下工程价款的_______ %
作为管理费及税金支付给甲方。
支付时间：甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除，
最后管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额
及时间结算。
2.税金及其支付：____________________________
第 4 页 共 7 页
六、甲方的权利义务
1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、
监督、审计和指导。
2.根据乙方的需要，委派有关人员配合乙方的经营。
3.有权按本合同第五条规定收取管理费及税金。
4.如涉及工程设计变更等事宜，甲方必须予以配合。
5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税
金后五个工作日内将余款支付给乙方。
七、乙方的权利义务
1.乙方不得违反国家的法令、政策，并遵守甲方的各项
规章制度，严格按本合同的规定充分、全面地履行合同。
2.为切实可靠地履行合同，乙方必须保证自己上岗率不
低于______________%。
3.因经营过程中发生的所有违法、违约及伤亡事故而导
致甲方受损的，均由乙方承担。
4.未经甲方书面同意（或甲方的授权人），除因工程建
设与建设方发生关系外，乙方不得以甲方项目部的名义对外发
第 5 页 共 7 页
生借款、贷款及有关经济业务，更不得擅自私刻项目部印章或
财务专用章及一切与甲方有关的印章。
5.乙方保证其施工是连续的。
6.乙方必须按本合同第五条规定，及时支付管理费及税
金。
7.承担因其经营活动而引起的经济风险。
8.乙方应在
（1）工程竣工验收后
或（2）本合同解除后
或（3）本合同终止后
及时将图纸、印鉴、技术材料、合同（合同）、往来信
件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。
9.乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三人。
八、违约责任
1.若甲方未能按本合同第六条第5项及时足额拨付工程
款，则每逾期一天，甲方应按未付部分的万分之二承担违约责
任。
第 6 页 共 7 页
2.因甲方监管错误从而导致工程质量未达到合同约定的
优良等级或延误工期的，乙方不承担法律责任。
3.如本工程的质量未经验收通过，则乙方须向甲方赔偿
______________万元。
4.乙方如未能按合同第四条第2项切实履行合同的，则
每超过控制指标_______ %，应承担本合同项下工程价款
_______ %的违约责任。
九、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。
十、在履行本合同期间如有纠纷，则首先由甲、乙双方
友好协商，协商不成，则交由工程所在地人民法院以诉讼方式
解决。
十一、本合同在甲、乙双方一致同意的前提下可解除。
十二、本合同一式贰份，双方各执壹份，并在双方盖章
或签字后生效。
甲方：_____________________
乙方：_____________________
签字地点：_________________
第 7 页 共 7 页
签字时间：_________________
-------- Designed By JinTai College ---------