2010年造价员考试计控考前练习试题
2010年造价师《技术计量》考前冲刺试卷及答案1

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010 年造价师《技量土建》考前冲刺试卷及答案 1---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------。
2010造价员考试经典题集

1 建设单位应当自领取施工许可证之日起( c )内开工。
A 一个月B 二个月C 三个月P241D 四个月3 工程造价多次性计价有各不相同的计价依据,对造价的精度要求也不相同,这就决定了计价方法具有( b )。
A 组合性B 多样性P64C 多次性D 单件性4 工程造价的两种含义包括,根据从业主和承包商的角度可以理解为( a )。
A 建设工程固定资产投资和建设工程发包价格P2-4B 建设工程总投资和建设工程承发包价格C 建设工程总投资和建设工程固定资产投资D 建设工程动态投资和建设工程静态投资6 根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定,大型机械设备进出场及安拆费应计入( a )。
A 直接费P4-5B 直接工程费C 间接费D 施工机构使用费7 基本预备费的计算基数不包括( d )。
A 设备及工、器具购置费B 建安工程费C 工程建设其他费用D 建设期贷款利息。
P39 工程造价咨询单位的资质要求,不包括( c )。
A 技术力量B 注册资金C 成立时间p52D 办公条件11 下列属于财务评价静态指标的是( a )。
A 投资利润>利润率B 动态投资回收期C 净现值D 内部收益率12 下列说法是正确的是( b )。
B 折现率越大,净现值越小C 折现率越小,净现值越小D 净现值是折现率的递增函数13 价值工程的核心是( a )。
A 功能分析P9B 成本分析C 费用分析D 价格分析14 某建设项目的风险水平超高,基准折现率的取值( b )。
A 越低B 超高C 应该考虑筹资成本D 基准折现率与风险无关16 «建设工程工程量清单计价规范»(GB50500-2003)的性质属于( a )。
A 国家标准B 行业标准C 地方标准D 推荐性标准17 我国现行建筑安装工程费用构成中,材料的二次搬运费应计入( b )。
A 直接工程费B 措施费P4C 企业管理费D 规费18 按时我国的现行规定,施工单位所需的临时设施搭建费属于( b )。
造价员2010年全真模拟试题(8)

造价员2010年全真模拟试题(8)造价员2010年全真模拟试题(8)一、单选题:71、对于非专利技术的计价,下列说法中正确的是()。
A.自创的非专利技术按自创的费用计入无形资产价值B.外购的非专利技术按照购买时的费用计入无形资产价值C.外购的非专利技术按照市价计入无形资产价值D.外购的非专利技术的估价往往通过能产生的收益用收益法进行估价72、因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,属于发包人采购的,由()承担经济责任。
A.验收单位B.发包人C.供应单位D.设计单位二、多选题:73、下列名称中与CIF含义一致的是()。
A.运费、保险费在内价B.装运港船上交货价C.到岸价D.关税完税价格E.货价、运费与保险费之和74、即可能包含在设备原价中,又可能包含在设备运杂费中的项目是()。
A.运费B.装卸费C.包装费D.设备供销部门的手续费E.采购与仓库保管费75、下列费用中属于建筑安装工程费中规费的是()。
A.工程排污费B.职工教育经费C.危险作业意外伤害保险D.差旅交通费E.工程定额测定费76、土地征用及迁移补偿费的内容包括()。
A.安置补助费B.征地动迁费C.土地使用权出让金D.耕地占用税E.土地补偿费77、按照定额的专业性质划分,可以将工程建设定额划分为()。
A.全国通用定额B.地区统一定额C.行业通用定额D.企业定额E.专业专用定额78、在国家定价阶段,工程价格的主要表现形式包括()。
A.设计概算B.施工图预算C.合同价D.工程费用签证E.竣工结算79、施工机械台班单价的主要内容包括()。
A.台班折旧费B.台班大修理费C.施工机械运杂费D.人工费E.养路费80、下列内容中属于措施项目中通用项目的是()。
A.垂直运输机械B.二次搬运C.现场施工围栏D.脚手架E.已完工程及设备保护二、多选题:81、工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用,通常包括()。
A.实体项目费用B.非实体项目费用C.开办费用D.其他费用E.税金82、下列关于工程造价指数的说法中,正确的表述是()。
2010年造价员考试基础知识考前辅导练习题

1、因不可抗力导致的费用中由发包人负担的是( )。
A.工程本身的损失B.发包方人员伤亡C.承包方人员伤亡D.第三方人员伤亡E.承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用标准答案:a, b, d, e2、在FIDIC合同条件下,提供的解决争端的方式主要是( )。
A.当事人自行裁决B.双方的友好解决C.争端裁决委员会解决D.仲裁E.诉讼标准答案:b, c, d3、按索赔事件的分类,可以将索赔分为( )几类。
A.工程延误索赔B.合同缺陷索赔C.当事人违约索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.合同被迫终止的索赔标准答案:a, d, e4、工程竣工结算的审查通常审查以下方面( )。
A.落实设计变更签证B.核对合同条款C.工程预付款的预付及扣回D.核对工程量E.防止各种计算误差标准答案:a, b, d, e1.在施工过程中,由于施工图纸未做明确说明,导致施工方在施工中遇到地方文物,被迫停工,承包商可提出索赔,这种索赔属于()引起的索赔。
A.地质条件的变化B.工程中人为障碍C.业主风险D.自然条件的限制2.承包方根据发包方变更通知并按工程师要求进行的变更不包括()。
A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.提高工程质量标准C.改变有关工程的施工时间和顺序D.增减合同中约定的工程量3.承包人不得随意变更设计,合理化建设必须经工程师同意。
工程师同意后,也须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,并由()提供变更的相应图纸和说明。
否则一切后果由承包人承担。
A.原设计单位B.承包单位C.发包单位D.工程师4.索赔是指在经济合同的实施过程中,()因对方不履行或未能履行合同所规定的业务而受到损失向对方提出赔偿要求。
A. 业主方B.承包方C. 第三方D.合同中的一方5.工期索赔和费用索赔是按索赔()分类的。
A.依据B.对象C.处理方式D.目的第1 题在工程造价的构成中,工程招标费属于()。
A.工程咨询费B.勘察设计费C.研究试验费D.建设单位经费【正确答案】:D第2 题浇筑配筋混凝土的要求坍落度,比浇筑无筋混凝土的坍落度()。
2010年造价员模拟试卷(二)(1)

2010年造价员模拟试卷(二)一、单项选择题(共60题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.建筑工程安金生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度,施工现场安全由( )负责。
A.总承包单位B.建筑施工企业C.建筑施工单位负责人D.建筑施工设计单位。
2.招标人向建设行政主管部门办理( )手续,认可后才可进行招标工作。
A.立项批准一B.征地许可C.安全许可D.申请招标3.临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合伺约定的用途使用土地,并不得修建永久性建筑物,临时使用土地期根一般不超过( )。
A.两年B.三年C.五年D.六年4.根撼中华人民共和国税收征收管理法》的规定,下列关于税率的表述中正确的是( )。
A.税率是应纳税额与总纳税额之间的比值B.定额税率是指对同一征税对象均按照同一比例计算应纳税额的税率C.累进税率是指按照征税对象数额的大小规定不同等级的税率D.超额累进税率是以征税对象的全额规定不同比例的税率5.建设工程项目按投资作用划分,可分为( )。
A.生产性建设工程项目和非生产性建设工程项目B.新建项目、扩建项目、改建项且、迁建项目和恢复项目C.政府投资项目和非政府投资项目D.经营性政府投资项目和非经营性政府投资项目6.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于企业不使用政府资金投资建设的项目,一律不再实行( )。
A.专家评议制B.登记备案制C.核准制D.审批制7.根据建设部颁布的《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》规定,建设单位应当将施工图报送( ),由其委托有关审查机构,进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。
A.原审批部门B.建设行政主管部门C.市级以上人民政府D.地方人民政府8.建设工程项目管理的任务中,( )是指项目管理人员在不断变化的动态环境中为保证既定计划目标的实现而进行的一系列检查和调整活动韵过程。
A.目标控制B.风险管C.合同管理D.组织协调9.建设工程目标控制的措施中,( )是建设工程目标控制的重要手段。
2010年建设工程造价员考试模拟练习和答案1

2010年建设工程造价员考试模拟练习和答案一、单项选择题1.本定额日工资单价不包括以下内容()。
A.养老保险费B.职工福利费C.劳动保护费D.工资性补贴2.下列()不应计算建筑面积。
A.建筑物顶部的电梯机房B.层高2.2米以上的设备层C.无顶盖的多层室外楼梯D.层高2.2米内的底层车库3.某工程采用轻型井点排水,共埋设井管180根,工期30天,则其每天的费用为()。
A.903元B.1535元C.1632元D.1082元4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490(490为平行于墙),则附墙垛折加长度为()。
A.0.98mB.1.065mC.1.023mD.1.191m5.管径在()以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。
A.380mmB.450mmC.500mmD.530mm6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的()。
A.101.5%B.100.4%C.101%D.100%7.两坡瓦屋面工程量按()计算。
A.实铺面积B.水平投影面积×坡度折加系数C.水平投影面积×延尺系数D.水平投影面积×偶延尺系数8.无框玻璃门工程量按()面积计算。
A.洞口B.框外围C.扇外围D.实际9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的,如实际砖的尺寸不符标准时,则()。
A.定额不作调整B.砖的用量进行调整,其余不变C.定额均作调整D.砖和砂浆的用量进行调整,其余不变10.某房间层高3.6米,吊顶高3.0米,楼板厚0.15米,则其内墙抹灰高度按()计算。
A.3.15米B.3.0米C.3.6米D.3.45米11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入()。
A.措施费B.间接费C.研究试验费D.材料费12.材料市场信息价是指()。
A.材料供应合同价;B.材料供应价和运杂费之和;C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格;D.供应商将材料送到工地的价格;13.计算砌体工程量时不扣除()。
2010年造价员资格考试相关知识考题

2010年工程造价相关知识试题一、单选题(共70题,每题1分)(每题只有一个最符合题意的答案,答对得1分,错答、多答或不答不得分)1.控制工程造价最有效的手段是( )。
A. 全过程控制B. 主动控制C. 技术与经济相结合D. 限额设计2.我国工程造价管理改革的最终目标是( )。
A. 实现最终“量”和“价”合一B. 建立以市场形成价格为主的价格机制C. 可不执行定额D. 加强政府管理职能3.( ) 负责我省工程建设各方主体造价诚信行为的信息管理工作。
A. 云南省发展和改革委员会B. 云南省审计厅C.云南省住房和城乡建设厅D. 云南省建设工程造价管理4. 按照建设法律法规纵向结构的分类,《云南省建筑市场管噻蓟帅属于( )。
A. 法律B. 行政法规C. 地方性法规D. 地方规章5.( ) 是指无权代理人的代理行为客观上存在使相对人相信其有代理权的情况,且相对人主观上为善意,因而可以向被代理人主张代理的效力。
A.无权代理B.表见代理 C. 委托代理D.指定代理6.无效合同从( ) 时起就没有法律效力。
A. 履行B.被确认为无效 C. 订立 D.谈判7.按照《建设工程施工合同<示范文本>》规定,施工中发现地下障碍物,需对原工程进行设计变更,变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,应由( ) 承担。
A.发包人B.承包人自行 C. 设计单位D.承包人和设计单位共同8.经工程师验收合格的某基础工程,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现其部分部位存在施工质量问题,则重新检验的费用由( )承担,工期( )。
A. 工程师,顺延B.承包人,顺延C. 承包人和工程师共同,不顺延D. 承包人,不顺延9.合同解释中优先于其他文件的是( )。
A.合同专用条款, B. 投标书及其附件 C. 协议书 D. 合同通用条款10.根据《云南省建设工程造价管理条例》规定,建设工程估算、概算、结算的审批不得超过( ) 日,大型建设项目经行政主管部门负责人批准,可适当延长审批时间。
10年造价员考试真题及答案

工资3.预算定额基价是指(B)的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有(D)。
A、企业管理费B、财务费用C、其它费用D、现场管理费5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为(A)。
A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为(D)。
A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键(B)A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+08.水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。
A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9.材料预算价格是指材料(d)费用a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10.一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理(c)a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定13.人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米,超过时可另作补充定额a.2,b.3,c.4,d.5,e.614.机械挖土方工程量,按机械挖土方(c)%,人工挖土方(d)%计算a.80b.20c.90d.1015.砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mma.150b.200c.250d.30016.人工挖土方,当挖土深度超过(b)米时,需增加工日a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对17.挖沟槽长度,外墙按图示(c)长计算,内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线18.某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2010年造价员考试计控考前练习试题
1.乙级招标代理机构专职人员不少于()人,其中造价工程师不少于()人。
A. 16,2
B.20,21
C.10,2
D.20,4
答案:C
2.某单位计划两年半内完成对职工家属楼的建筑工程,则工程合同价可采用()。
A.固定总价合同
B.可调单价合同
C.可调总价合同
D.固定单价合同
答案:C
3.在投标报价的策略中,通过变动招标文件某条款降低总价,吸引业主,但对原方案也应报价的方法是()。
A.多方案报价
B.增加建议方案
C.不平衡报价
D.可供选择项目的报价
答案:A
4.施工企业在投标报价中,下列说法错误的是()。
A.应掌握现场情况
B.发现工程量清单有误,可自行更改后报价
C.工程单价可以同国家颁布的预算定额单价不一致
D.投标报价按规定税率进行报价
答案:B
5.施工企业在投标过程中,报价通常为()。
A.考虑投标策略基础上计算出的工程造价
B.计算出的施工图预算
C.计算出的工程成本加利润
D.计算出的施工预算
答案:A
6.评标机构由招标单位代表与技术、经济等方面专家组成,成员人数为不少于()人的单数
A.3
B.5
C.7
D.4
答案:B
7.评标委员会由招标人代表和技术、经济等方面专家组成,总人数为9人时,其中技求、经济方面专家不得少于()。
A.5人
B.3人
C.6人
D.8人
答案:C
8.评标机构负责人应由()担任。
A.建设单位法人代表采集者退散
B.授权代理人
C.咨询商
D.评标委员会推举产生或由招标人确定的人员
答案:D
9.在评标初审程序中。
首先对投标文件做符合性评审,接下来做()。
A.技术性评审
B.商务性评审
C.施工方案评审
D.施工质量评审
答案:A
10.当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高总报价、不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。
这种报价技巧叫做()。
A.根据招标工程的不同特点采用不同报价
B.多方案报价法
C. 可供选择的项目报价
D.不平衡报价法
答案:D
1.偏差的类型有()。
A.投资增加且工期拖延
B.投资增加但工期提前
C.工期拖延但投资节约
D.投资节约且工期提前
E.投资节约且工期不变
答案:ABCD
2.通常纠偏措施有()。
A.组织措施
B.施工措施
C.经济措施
D.技术措施
E.合同措施
答案:ACDE
3.建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,依法定程序,以()的方式,鼓励潜在的投标人依据招标文件参与竞争,通过评定以便从中择优选定得标人的一种经济活动。
A.公开招标
B.邀请招标
C.邀请议标
D.公开招标或邀请招标
答案:D
4.从竞争程度进行分类,建设工程招标可以分为()。
A.全部工程招标、单项工程招标和分项工程招标
B.公开招标和邀请招标
C.国际招标和国内招标采集者退散
D.建设工程设计招标、施工招标、监理招标。
答案:B
5.采用邀请招标的,被邀请的投标者不得少于()家。
A.2
B.3
C.16
D.7
答案:B
6.在招标文件中建设工期如果要求比工期定额缩短()以上,应计算赶工措施费。
A.30%
B.10%
C.20%
D.40%
答案:C
7.招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定,某建设单位拟在120天内完成施工任务,如果因特殊原因提前()天完工,则应计算赶工措施费。
A.12
B.24
C.18
D.20
答案:B
8.投标文件正本和副本如有不一致之处,以()为准。
A.正本
B.副本
C.两者均可
D.重新编制
答案:A
9.投标单位编制投标文件最重要的依据是()。
A.招标文件来源:考试大
B.资格预审文件
C.标底
D.合同条件
答案:A
10.以下内容不属于甲级招标代理机构应具备的条件的是()。
A.拥有专家库,具备编制招标文件和组织评标的相应专业能力
B.近3年内代理招标的工程累计中标金额在3亿元以上
C.专职人员不少于20人,其中造价工程师不少于2人
D.注册资金不少于l00万元
答案:B
1.下列哪些选项属于索赔的依据()。
A.招标文件,施工合同文本及附件,施工图纸
B.工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令
C.工程各项经业主或监理工程师签认的签证
D.气象资料来源:考试大的美女编辑们
E.干扰事件影响施工的日期及恢复的施工日期
答案:ABCD
2.索赔报告应注意哪几方面的内容()。
A.强调事件的不可预见性和突发性
B.语言婉转,可以不澄清责任
C.索赔事件要真实、证据确凿
D.索赔值合理
E.计算索赔值真实合理
答案:ACDE
3.在索赔费用的计算过程中,可能作为设备费计算形式的是()。
A.机械购置费
B.机械台班费
C.机械修理费
D.机械折1日费
E.设备租赁费
答案:BDE
4.根据FIDIC合同条件规定的工程索赔,遇到下述()情况时,承包商可以向业主要求既延长下期又索赔费用。
A.建设单位未能及时提供图纸
B.由于业主原因造成临时停工
C.业主供应的设备和材料推迟到货
D.工程量的增加引起施工程序变动
E.当地气候恶劣,造成施工停顿
答案:ABCD
5.索赔费用的计算方法有()。
A.总费用法
B.预算单价法采集者退散
C.修正的总费用法
D.扩大单价法
E.额外成本法
答案:ACE
6.对于可原谅的工程延期的处理原则通常有()。
A.不延长工期,不补偿经济损失
B.向业主支付误期损失赔偿费
C.延长工期
D.延长工期,补偿经济损失
E.补偿部分经济损失
答案:CD
7.工期索赔的计算方法通常有()。
A.网络图分析法
B.比例计算法
C.总价计算法
D.修正值法
E.平均值法
答案:AB
8.在实际工作中,工程预付款限额主要由哪些因素决定()。
A.工程类型
B.承包方式
C.合同工期
D.工程总造价
E.材料的价格
答案:ABC
9.工程竣工结算的审查,一般应从哪几方面人手()。
A.核对合同条款
B.检查工程质量
C.严格核实单价
D.落实设计变更签证
E.检查隐蔽验收记录
答案:ACDE
10.偏差通常可分为()。
A.绝对偏差
B.相对偏差
C.投资偏差
D.进度偏差
E.其他偏差
答案:CD。