电力施工合同书
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：____________________。
4. 工程规模及范围：______________。
二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、合同造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额以实际结算为准。
2. 付款方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进展至一半时支付工程总造价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余的款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家电力工程施工相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在工程竣工后应按照国家相关标准及合同约定的内容进行验收，并提交相应的竣工资料。
3. 甲方在收到乙方提交的竣工资料后，应在合理期限内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
五、安全施工及保障措施1. 乙方应制定完善的安全施工措施，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，防止事故发生。
如因乙方原因造成事故，乙方应承担全部责任。
3. 甲方应对施工现场进行安全检查，提出整改意见。
乙方应及时整改，确保施工安全。
六、合同变更与解除1. 合同履行过程中，如需变更工程内容或合同条件，双方应协商一致并签订书面变更协议。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力建设工程施工合同书6篇
电力建设工程施工合同书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力建设工程施工合同书甲方（委托方）：__________（单位名称）地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________（单位名称）地址：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担电力建设工程施工事宜，达成如下合同：一、工程内容1. 项目名称：__________2. 工程规模：__________3. 工程地点：__________4. 工程内容和范围：__________二、合同价格及支付方式1. 合同总价款为__________元整（大写：__________元整）。
2. 甲方应当按照工程进度支付工程款，具体支付比例和时间节点如下：（1）工程开工后，乙方提供开工准备金后，甲方支付合同总价款的________%作为首期款；（2）工程按进度完成的百分比，每完成________%可支付相应款项；（3）工程完工验收合格后，支付尾款。
3. 工程款支付方式：甲方支付工程款时，以银行转账方式支付至乙方指定的账户。
三、工程期限本合同工期为__________个工作日/月，具体施工时间从__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
如因不可抗力等原因导致延期，按照实际情况协商延长施工期限。
四、合同履行1. 乙方应按照设计要求和合同约定，按时、优质、安全地完成工程建设任务。
2. 甲方有权对工程施工进行检查，如发现存在质量问题，乙方应立即进行整改。
3. 乙方通过本合同指定的银行账户接收来自甲方的款项。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款或违反本合同其他约定，应按日向乙方支付相应款项利息（利率按国家规定执行）。
2. 如乙方未按约定时间交付工程、工程质量不符合要求或违反其他相关法规，应承担相应的违约责任。
电力施工合作协议书（通用5篇）
电力施工合作协议书电力施工合作协议书（通用5篇）在不断进步的时代，各种协议书频频出现，签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。
协议书到底怎么写才合适呢？以下是小编为大家收集的电力施工合作协议书（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
电力施工合作协议书1甲方（工程发包方）：乙方（工程承包方）：甲方工程由乙方承包施工。
为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：一、甲方的安全责任：l、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”（即:组织措施、技术措施、安全措施），并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任：1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。
乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。
经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。
电力施工合同范本(4篇)
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。
2.工程内容：_________。
3.工程性质：_________。
4.承包范围：_________。
二、批准单位1.批准文号：_________。
2.业主或主管单位：_________。
三、开工日期1.竣工日期：_________。
2.总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
电力线路施工合同范本5篇
电力线路施工合同范本5篇篇1电力线路施工合同范本甲方（施工单位）：______________________乙方（建设单位）：______________________丙方（监理单位）：______________________为了规范电力线路施工过程，保证工程质量，双方经协商一致，特订立本合同如下：第一条项目名称：_______电力线路施工合同第二条项目地点：_______（具体地址）第三条项目内容：1. 电力线路施工范围：_______（具体包括线路长度、电压等级等）2. 项目工程量：_______（具体工程量，包括材料、设备等）第四条项目周期：本项目施工周期为_______天/月，具体工期根据实际情况经双方协商确定。
第五条施工标准：1. 本项目施工应符合国家相关法律法规和标准要求。
2. 施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行，不得擅自更改。
3. 施工单位应配备符合资质要求的专业施工队伍和设备。
第六条施工条件：1. 乙方应提前为施工单位提供必要的施工条件，包括场地、通行权等。
2. 如施工单位因乙方原因无法按期开工或施工，乙方应承担相应责任。
第七条施工价款：1. 本项目总价款为_______万元，施工单位应在工程完工后按照规定支付。
2. 施工单位应按照工程进度支付工程款，并提供相应的发票和结算单据。
第八条变更与索赔：1. 如因乙方原因导致施工单位需要变更工程内容，应书面通知并经双方协商确定变更金额。
2. 施工单位在施工过程中如发现工程量增减或遇到不可抗力等情况，应及时向乙方报告。
第九条安全与质保：1. 施工单位应严格遵守安全规定，保障施工过程中人员和财产的安全。
2. 施工完工后，施工单位应提供一定期限的质量保证期，并承担相应质保责任。
第十条违约责任：1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商解决或提前终止合同。
第十一条其他约定：1. 本合同内容如有争议，双方应友好协商解决；协商不成可向有关部门申诉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力施工承包合同书
建设单位（以下简称甲方） ： 施工单位（以下简称乙方） ：
依据《中华人民共和国合同法》 、《建筑法》、《建筑工程法规》 、《电 力行业标准》、《电力安装工作规程》 及国家电网的相关法律法规和有关规 定，结合本工程的具体情况， 经双方协商一致， 甲方将 ********** 楼建设 项目的电力安装工程承包给乙方，制定以下条款：
一、工程名称：*************** 楼10KV 配电工程
一k —T 壬旦丄比片・ ************ 三、工程内容：
（公变部分）以甲方采用供电公司居民用电方案为基础， 向供电公 司提供用电方案的申请及供电设计和施工； 工程内容如下：从取 10KV 电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。
包括：按 甲方提供的住户数配置单位面积的供电容量 （按国家商房规定），并以 为据向供电公司报装，满足住宅小区的供电容量设备，办理住宅小区 每户的用电资料及计量表和资料；设备要有国家电网入网许可证及供 电公司认可，甲方备案；安装位置及方式要提前告知甲方；低压柜至
住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准；经甲方允可、协
商，方能施工；含土建及电缆井沟道建设。
（专变部分） 以甲方采用供电公司商业用电方案为基础， 向供电公 司提供
电力施工合同书
（********** 楼 10KV 配电工程）
建设单位： ********** 地产有限公司
施工单位： ***************** 公司
用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至地下室低压电缆分接箱，电梯双电源切换箱，和消防双电源切换箱。
发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱，消防及给排水双电源切换箱。
（含所有终端配电箱，配套发电机组不在本工程范围内）计量方式采用高供低计。
承包内容：1、************** 楼项目的永久性用电工程，由供电公司提供的供电接入点到********* 小区配电房及94 户三相用户表、86 户居民用户表止。
2 、所有公变、专变的电力安装工程。
其中包含的开关、高压
电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力（给排水电、消防和公共用电三级电箱接点，发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配电箱、备用照明）。
3 、所有土建工程由乙方负责，如有遗漏的子项目分部工作内容
有乙方按要求完工。
四、承包方式：以总价包干形式；包安全、质量、报装、施工、检验合格、验收合
格、通电；包工程的全部设备材料及附助材料、施工措施费、电力设计费、
施工协调费、检测验收费、乙方应缴的各项税费、即
户表前的一切费用（含户表）；
五、设备及材料购置：本工程所有设备材料由乙方负责提供。
七、工期要求：工程工期为100 个工作日（从合同签订日起开始计算）。
由于乙方原因延误工期，每延误一天扣建工程款1000 元人民币；由于甲方原因延误工期，由乙方发来联系函，甲方确定延期时间，予以从原工期中顺
延。
八、甲方工作
1．协调解决施工中出现的交叉及接口等协调事宜
2. 配合乙方做好与当地政府部门的报装资料提供、协调工作
3．参与质量检验，验收管理工作
九、乙方工作
乙方应承担以下工作，如造成工期延误和财产损失，则应由乙方予以赔偿，而且不能顺延工期：
1. 负责本工程所需全部材料和设备的验收，标识，使用。
运抵现场物质全部由乙方负
责物质仓储；
2. 负责按照设计文件及本合同要求进行施工，并在确保工程质量的情况下，保质保量
按时完成施工任务，资料及时交甲方备案存档；
3. 遵守现场有关安全，文明施工的规章制度，全面负责施工人员及设备的安全，使施
工工地保持良好的秩序。
4. 乙方负责做好已完工尚未交付给甲方的工程保护工作，保护期间发生
损坏，丢失造成的费用由乙方负责；
5. 负责甲方单位和质监部门对工程进行监督或协调，确保工程按设计要求安装施
工。
十、合同价款：
2栋1-16层，1栋1-11层总面积：22189.92 m2（不含架空层建
筑面积），本工程一切包干价58元/m,总造价1287015.00元人民币，大写：（壹佰贰拾捌万柒仟零壹拾伍元整）。
十一、付款方式：合同签订后设计阶段费用甲方代付电力公司。
设计完成，乙方主要材料到场，甲方向乙方支付总合同金额的30%工程安装
调试完成、通过电力部门验收合格、具备送电条件付合同总金额的60%乙方办理完送电及资产移交手续，甲方在5日内支付剩余全部工程款。
十二、安全文明施工
乙方在施工全过程中应认真贯彻电力建设关于安全施工的有关规
程、规定和方法，制定切实可行的安全施工措施，实现安全文明施工，并对本工程的安全生产负责.如乙方在施工过程中发生人员伤亡事故，其一切责任均由乙方自行承担.事故造成甲方损失也应由乙方负责赔偿.
十三、工期延误及处理
1.在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期
由于人力不可抗拒的自然灾害造成的工期延误
由于设计变更工程量调增较大造成的工期延误
2.乙方应在以上情况发生5天内，就延误的内容和因此发生的费用调整
向甲方代表报告，经甲方代表5 天内答复确定工期是否顺延十四、检查及返工1. 乙方应认真按照电力建设施工及验收技术规范，设计要求和甲方代表依据合同发
出的指令组织施工，随时接受甲方和相关部门的检查，为检查提供便利条件，并按上述部门的要求进行返工和整改，承担由于自身原因导致返工整改的费用。
2. 以上检查合格后，又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
十五、工程质量
乙方竣工工程的质量应符合电力工程安装、施工及验收规范达到电力行业质量检验评定优良级标准；设计要求，质量验收不合格应进行返工，整改并承担返工费用，工期不予顺延。
十六、争议与仲裁
在合同在执行中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商达不成协议时，可向建设工程所在地的人民法院提起诉讼，但在诉讼期间不影响合同的继续履行。
十七、其它
1. 本合同自甲乙双方签字之日起生效。
2. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章）代表：（签字）
乙方：（盖章）代表：（签字）。