土石方工程合同
土石方工程合同(4篇)

土石方工程合同甲方:_____工程有限公司乙方:按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议:一、工程名称:土方工程二、工程内容:____小区三、工程地点:_____四、工程量、单价及承包形式:工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算,基底20cm作为主体施工单位清土工程量,不计入本次机械挖运工程量,本次挖运土方单价一次包死,土方挖掘、外运单价元/M3,本工程单价为综合价,含各种可预见、不可预见的因素。
五、工程基槽验收完成,由_____公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。
六、工期:该工程工期暂定为日历天,开工时间____年____月____日,竣工时间____年____月____日,挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准,不扣除节假日、雨雪天,该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。
乙方每运挖总工程量的1/3时,工期最长不得超过1天。
如当期总工程量的1/3运挖量超过1天,在下期总工程量1/3的运挖工期仍未将工期赶齐的,甲方有权单方解除合同,并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。
七、现场管理及质量要求:1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令,做到施工后的场地干净、平整等,为后续施工提供较好的环境。
乙方应无条件配合总承包单位施工,不得以任何理由推诿、拒绝。
在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象,乙方除必须无条件服从外,甲方另处乙方20____罚款。
乙方严重不服从甲方管理的,甲方有权单方面解除合同,同时乙方承担因此给甲方造成的损失,且不再支付所完工费用。
乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门,汽车出土不能走庐山路小区出口。
2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖,决不允许超挖、少挖。
如出现超图示基底标高下挖,乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高,并承担所有费用。
3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮,保持小区出入口内外干干净净,符合市政要求并承担由此产生的一切费用。
土石方工程承包合同协议书5篇

土石方工程承包合同协议书5篇承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律爱护的契约性文件。
以下是我整理的土石方工程承包合同协议书5篇,欢送阅读参考!土石方工程承包合同协议书(1)发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、本建立工程有关事项协商相同,订立本合同,共同遵守。
一、工程名称:工程二、施工地点:三、承包范围:3.1 ,挖方不计松散系数,挖方量约方(含土石方的放炮作业、挖运等),填方约立方米。
3.2道路路基范围内积水、淤泥和杂草的去除。
3.3余土外运至甲方指定地点,运距3公里以内。
四、质量要求4.1 平基土石方道路路床以外,须按给定的平基标高,误差plusmn;10cm以内为到达合格;平基土石方道路路床范围内的平基标高误差应符合设计图相应标准的规定。
4.2 回填每层厚度限制在0.8米以内,回填的土(石)块直径应小于50cm。
五、质量保修及履约保证金平基土石方工程无质量保修及履约保证金六、合同工期工程工期从合同签订之日起,合同有效工期为日历天数30天,但阶段性工期应满意甲方的要求。
七、竣工验收工程竣工后,由甲方托付测量平基标高,甲方组织竣工验收。
八、合同价款及计价方式工程承包范围内(遵照甲方供应的红线图、带地形的土石方计算地点,实行挖方元/立方米,回填方临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用,和企业管理费、合法利润、平安文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。
回填完成后超过的外运局部增加运费1.05元/立方米。
九、付款方法9.1 工程全部竣工并经历收合格7日以内,支付至合同总造价的80%,结算后十个工作日内一次性付清余款。
9.2 工程竣工验收后,乙方应尽快提交工程结算书。
十、双方责任10.1 甲方责任10.1.1 向乙方供应必要的地下管线资料。
10.1.2组织对工程的中间验收及竣工验收。
关于土石方承包合同范本五篇

关于土石方承包合同范本五篇甲方名称:乙方名称:本着公平、公正、平等互利的合法原则,按国家《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》等相关的法律法规。
结合所承接工程的具体情况,为明确双方责任,确保工程进度和施工质量,便于合同管理,经甲、乙双方共同协商,甲、乙双方达成就土石方工程联合承包合同协议如下:一、合同内容1、本合同约定甲、乙双方组成联合承包体,共同参与联合体与重庆市两江新区及工程总承包方签订土石方承包合同主合同。
2、本合同约定以甲方公司资质出面与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同。
3、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同前,由乙方应重庆市两江新区管委会及工程总承包方的要求验资,出具工程总额3%的保证金金额的10%的资金证明.4、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同后,由乙方缴纳主合同约定的工程总额3%的保证金,乙方在两江新区管委会及工程总承包方规定的时间内将保证金转账到指定的银行账户。
5、工程款支付方式和支付时间依据主合同规定执行,在两江新区管委会将每月工程进度款下拨后,甲方将乙方所完成土石方工程量以每方扣除元(大写元)作为工程管理费,扣除管理费后的工程款拨付到乙方账户,拨付时间不得超过两江新区管委会下拨时间后的3个工作日。
6、本合同约定在重庆市两江新区管委会将下拨工程款下拨到甲公司专用银行账户,由甲、乙双方共同派人管理,任何一方不得私自占有、挪用及非法处理,实行专款专用。
在乙方恶意拖欠自己下属工程施工单位工程款时,甲方有权在通知乙方后先行代为乙方支付所拖欠工程款,并在支付乙方的工程款中扣除代为支付的部分。
8、本合同约定在主合同签订后,主合同所签订的土石方工程总量的%(约万方)由乙方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工,主合同所签订的土石方工程总量的%(约万方)由甲方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工。
2023年土石方工程的合同(精选5篇)

2023年土石方工程的合同(精选5篇)土石方工程的合同1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,确保工程施工质量,经甲乙双方友好协商,就土石方工程承包一事,达成以下协议。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、工程承包范围甲方提供施工现场,乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等,涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗,由乙方自行解决。
三、甲方的责任1、合同执行期间,甲方本着合作的态度,积极配合乙方执行合同约定的内容;2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导;3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁,以保证乙方顺利施工。
四、乙方的责任1、合同执行期间,乙方本着合作的态度,积极配合甲方执行合同约定内容;2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范,承担施工过程中的所有责任,严格执行政府有关部门的政策及法规;3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任;4、乙方须加强现场质量、安全管理,确保施工现场安全,机械设备进出场,应事先与甲方项目负责人联系;5、乙方应在现场设立安全警示标志牌、安全防护标志,防止场外人员进入施工现场,严防施工现场不安全隐患;6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作,保证施工场地清洁。
五、工程量计算工程量以双方现场实测标高按实结算。
六、工程单价1、水田淤泥部分:包括清表、开挖、运输、弃置,综合单价元/m,淤泥开挖深度原则上不超过50cm;2、土、石方部分:包括清表、开挖、运输,综合单价x元/m;3、填方平整:综合单价元/m,每层平整厚度不超过30cm;4、石方部分:如遇挖掘机开挖不动,另补充协议。
以上价款为含普通税价款。
七、工程支付所承包工程完工后支付工程款的30%,原则上中间可支取油费,剩余70%的工程款在年底付清。
八、工期暂定日期为x月x日至x月x日,如遇特殊情况(设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等)时,工期经甲方确认后顺延。
土石方承包合同范本(17篇)

土石方承包合同范本(17篇)土石方承包合同范本(精选17篇)土石方承包合同范本篇1甲方(全称):乙方(全称)经甲乙双方协商,甲方将成都资阳工业发展区起步区给水工程土石方项目承包给乙方,责、权、利分清,就有关事项达成协议如下:一. 工程名称:成都资阳工业发展区起步区给水工程土石方项目二. 工程地点:卫星村6组与八大八队交界三. 工程内容:乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运送到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。
四. 工程量计算:以甲乙双方测量员实际测量为准五. 工程工期:六. 结算方式:以现场实际方量,按13元/ m3计算。
乙方进场一周后,甲方支付元;乙方进场完工后,甲方支付50℅;工程完工八个月后,甲方结清全部费用,甲乙双方互不拖欠。
七. 甲方责任:1. 甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督,掌握高程,指定乙方开挖及回填的深度。
2. 工程开工后,甲方单方面要求乙方退场,所造成的损失由甲方承担。
3. 因自然灾害无法施工或由甲方赶工造成的事故的,所造成的损失由甲方承担。
七、乙方责任:1. 工程开工后,乙方中途退场,造成的损失由乙方承担。
2. 工程施工中,因乙方施工不当,违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。
八、本工程所产生的税费由甲方承担。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
十、如有未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方(盖章)电话:年月日乙方(盖章) 电话:年月日土石方承包合同范本篇2发包方(甲方):承包方(乙方):依照中华人民共和国安全生产法、矿产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法等相关法律规定为法规依据,遵循平等自愿、合法、公平和诚实守信的原则,甲方将奇台露天煤矿土方、剥离承包给乙方,为明确双方职责,订立本合同。
一、施工概况:1、工程名称:2、工程地点:3、施工单价:挖运土方在公里之内每立方计价,挖煤公里内每吨计价。
土石方合同

土石方合同土石方合同(精选3篇)土石方合同篇1发包方:简称甲方承包方:简称乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》等有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,经甲乙双方共同协商, 甲方同意把项目部分土(石)方工程承包给乙方施工,现就有关条款达成如下协议,签订本合同:一、承包范围及内容按甲方要求进行的宁乡县玉潭镇项目施工场地内,的土石方开挖和外运,正负零以上土石方数量按甲方提供的有资质的测绘单位现场测绘的数据经双方确认后作为结算依据,正负零以下土石方数量,按开挖后施工现场基坑用长沙坐标进行标高和场地开挖区域的几何尺寸测量后,双方确认并签字后计算得出为准作为结算依据。
二、承包方式:乙方对项目场地内土(石)方工程进行包清表、包排水、包伐根、包挖包运包弃土、包办渣土运输手续、包周边关系理顺处理、包验收、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包施工过程中需配备的各项设备、设施和人员。
三、承包单价3.1、项目挖运土方包干单价为¥元/立方米,挖运石方包干单价为¥元/立方米。
(其中须风炮机钻头等机械破碎的中风化石及须采用爆破方式破碎的坚石均按石方计价,其他均按土方计价。
);如发生土(石)方场内挖运,则经甲方签证确认的场内挖运土(石)方包干单价为¥元/立方米;如甲方另行指定区域作场内场地平整,则经甲方签证确认的场内场地平整包干单价为¥元/平方米;淤泥是指仅限于原有池塘回填前未清淤的部分,且经甲乙双方现场测定体积大于500M3时,每立方米淤泥按元/立方米结算。
3.2、本合同内容的单价包含:机械进出场费;清表、伐根;土(石)方(含淤泥及风化石)开挖及装卸外运;挖运后的场地机械平整;外运临时道路修建;排水;渣土清运;运输车辆的清洗及清洗设备添置;道路清洗;施工期间的临时水、电接入及费用;卸土区征用及建设;装卸及运输区域周边关系的处理;有关政府职能部门及本地同行间关系的处理;税金;等一切费用。
乙方在施工及运输过程中(含材料、设备进出场)如发生任何其他费用,甲方概不负责。
土石方工程承包合同5篇

土石方工程承包合同5篇篇1合同编号:[编号]甲方(发包方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方联系方式]乙方(承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方联系方式]鉴于甲、乙双方就土石方工程事项,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:[工程名称]。
2. 工程地点:[工程地点]。
3. 工程范围:土石方开挖、运输、回填等。
4. 工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
第二条承包方式及内容1. 乙方以全包方式承包本工程,包括土石方开挖、运输、回填等工作内容。
2. 乙方应按照国家相关法律法规及规范进行施工,确保工程质量。
第三条合同价款及支付方式1. 工程总价:[工程总价]。
2. 支付方式:分期支付。
工程竣工验收合格后支付工程总价的XX%,剩余款项在XX个月内结清。
第四条工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程验收标准按照《土石方工程施工及验收规范》执行。
3. 如因乙方施工质量问题导致的损失由乙方承担。
第五条安全生产及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁。
3. 如因乙方违反安全生产及文明施工要求导致的损失由乙方承担。
第六条双方责任及义务1. 甲方责任:甲方负责提供施工图纸、技术要求及施工现场条件等。
2. 乙方责任:乙方负责施工、质量保证、安全生产、文明施工等。
3. 双方应共同协作,确保工程顺利进行。
第七条违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款,应按未付金额的XX%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标,应按工程总价的XX%向甲方承担违约责任。
3. 因一方违约导致合同无法继续履行的,违约方应赔偿守约方的实际损失。
土石方工程施工合同(精选5篇)

土石方工程施工合同(精选5篇)(实用版)序言下载提示:该文档是本店铺用心编制而成的,可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用,也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文,有文秘写作,工作总结范文,工作计划范文,合同范本,党团范文,心得体会范文,演讲稿范文,礼仪范文,哲学范文,书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.土石方工程施工合同(精选5篇)土石方工程施工合同第1篇甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就项目土方挖运工程施工相关事宜,经协商一致达成以下合同条款:一、工程名称:xx二、工作范围:项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运,注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整(平整度按规范标准执行)、挖土时对工程桩的保护等工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
“英伦国际”项目土石方工程施工合同书发包人:遵义恒志房地产开发有限责任公司承包人:四川长和建筑工程有限公司二〇一四年五月签订日期:27/ 0“英伦国际”项目土石方工程施工合同发包人(全称)遵义恒志房地产开发有限责任公司(以下简称甲方)承包人(全称)四川长和建筑工程有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就“英伦国际”土石方工程施工事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:“英伦国际”土石方工程工程地点:南关镇后溪河工程规模: 土石方约60万m3二、合同工期2.1、工期:一阶段(即6、7、8、9#楼区域)工期为30个日历天;二阶段(即1、2、3、4、5、10#楼区域)工期为50个日历天,工期自甲方通知的开工之日起算。
【包括:全部节假日,星期六、星期天,暴风雪、严寒、高温等恶劣天气影响(不可抗力除外),一切因停水、停电导致的误工时间,机械进退场时间,向政府有关部门申请、审批、验收及整改的时间,协调场地内外相关单位及个人关系的时间。
】2.2、因乙方原因在施工关键线路(按乙方提交,并经甲方确认27/ 0的工程总进度计划及分项工程进度计划中关键线路)造成工期延误,须由乙方向甲方提出书面申请,甲方以书面形式批复工期是否顺延及顺延天数。
因政府行为(非乙方原因)引起工期延误的,则工期相应顺延,但由此所产生的一切费用及损失均由乙方承担。
2.3、乙方自开工之日起未经甲方书面同意不得无故停工,若未经甲方同意停工的,则乙方向甲方交纳罚款2000元/天(不足一天的按一天计);若乙方连续无故停工超过3天的,则甲方有权要终止合同,乙方须在甲方规定时间内退场,履约保证金不予退还,且乙方须承担因此给甲方造成的直接和间接损失。
三、承包范围及方式3.1承包范围:“英伦国际”项目土石方开挖、人工捡底、运输、场地回填、基坑回填、场地内地下构筑物拆除、场地平整、植被清理等施工。
3.2承包方式:单价包干。
四、合同金额及计价原则4.1、本工程采用固定包干单价的方式确定合同价,暂定合同总价为人民币:4407.45万元(大写:人民币肆仟肆佰零柒万肆仟伍佰元整);固定包干单价在合同执行过程中及办理结算时不得调整(合同约定可调整因素除外),包括但不限于完成相应项目清单全部工作内容的以下费用:人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、各项技术措施费(包括但不限于深基坑施工方案设计费、专家论证费、深基坑施工技术措施费、机械设备进出场费及安拆费、27/ 1临时用水用电费用、施工降排水费用、二次搬运费、夜间施工费、赶工措施费、高压电线隔离与防护等)、临时进出场道路、马道、与爆破及深基坑施工相关的报建报批及其他相关手续与费用、建渣清理及外运相关费用、维护现场施工秩序所产生的费用、为保证该合同内容正常实施应向相关部门交纳的费用、合理利润、管理费、规费、税费、保险、材料及人工的涨价风险与政策性调整、因协调场地内外相关单位(城管、市政、公安、环保、交管、质监、安监等)和住户及个人所发生的相关费用等其它不可预见费用;4.2、变更与签证的计价原则:4.2.1、投标文件中已有适用于变更工程价格的,按已有的价格确定。
4.2.2、投标文件有类似于变更工程价格的,可参照类似价格确定。
4.2.3、投标文件没有适用或类似于变更工程价格的,在按《贵州省建筑工程计价定额》(2004版)及其配套文件计算的基础上下浮8%作为最终结算价(其中甲方认质认价材料费不再下浮),其中:人工费按黔建建通【2011】564号文调整; 1()号文计取,不得再计安全文明施工费按黔建施通[2007]285)(2取其他任何措施费(模板安拆除外);材料价格执行施工当期《贵州省建设工程造价信息》中遵义)(3市区主要建筑安装材料市场综合参考价;规费按乙方经相关部门核定的取费证计取;)4(27/ 2税金按3.48%计算;)(5五、质量标准5.1、质量标准:达到现行有关国家、行业设计及施工标准、规范及合同条款约定的工程质量合格标准并满足甲方及边坡支护设计要求;乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸、合同和验收标准执行。
5.2、乙方须有完善的交接检验制度且签认手续齐全,每个分部分项工程施工前应有明确的技术质量交底且签认手续齐全,否则,每次甲方有权要求乙方支付人民币伍仟元的违约金。
5.3、在合同执行过程中,乙方不得因国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方面的调整,以任何形式或任何理由向甲方提出任何费用的补偿。
进度款支付六、6.1、本工程无预付款。
6.2、自工程开工满60天且现场土石方挖运量累计不低于30万m3,并经甲方、监理单位验收确认后自第61天起15个工作日内,甲方按当期已完工程量的60%向乙方支付进度款;6.3、完成全部土石方挖、运、场地回填、平整、捡底、边坡修整,并经甲方、监理单位验收确认后15个工作日内,甲方向乙方支付至已完工程量价格的70%;6.4、基坑回填完毕并经甲方确认后20个工作日内,甲方按基坑实际回填量的70%向乙方支付进度款;27/ 36.5、竣工结算经甲方聘请的咨询单位审核完毕并经甲方确认且乙方向甲方提供100%结算金额的工程所在地税务机关出具的相应金额的有效建安工程税务发票后,甲方支付至审定竣工结算金额的97%;6.6、剩余结算总价的3%作为质保金,质保期一年(自该工程合同内容全部完成并经甲方及其他相关部门验收合格之日起算)。
6.7、甲方按第6.2-6.4条向乙方支付工程款项前,乙方均须向甲方提交工程所在地税务机关出具的相应金额的有效建安税务发票。
七、甲方责任7.1、甲方委派高长富为驻工地现场总代表,在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题;7.2、向乙方提供施工总平面图及测量控制点;7.3、协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系,使乙方能顺利组织施工;7.4、甲方负责图纸及方案的认定、设计图纸问题的处理、发出工程变更指令、设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等;7.5、如乙方不按图纸、甲方及监理单位书面指令施工,甲方有权下达整改通知和对乙方进行处罚,由此造成的损失及工期延误由乙方全权承担;27/ 47.6、为乙方办理相关审批、验收等手续提供配合、协助,但其费用由乙方自行承担。
乙方责任八、8.1本工程乙方驻工地管理人员:项目经理:熊刚;技术负责人:王海;安全工程师:田翔;测量工程师:王东;其他人员乙方在开工前报送;8.2、乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等,否则造成的一切损失及工期延误由乙方全权承担;8.3、乙方必须自行办理自身施工所需相关证件并承担相关费用,在施工中如相关部门检查验收不达标或不合格造成的停工、罚款、吊销资质等,由乙方自行负责,并承担由此给甲方造成的损失;8.4、乙方必须按消防要求配备合格消防器材,并经甲方及相关部门验收合格;8.5、乙方必须按图施工或按甲方及监理单位书面指令施工,按要求编制施工方案和进度计划并交由甲方及监理单位审批后照此实施,其中施工方案和进度中的所有技术及经济措施只是作为乙方组织施工的依据,不作为固定包干单价及总价计算或调整的依据,并不能办理经济签证;8.6、乙方严格遵循相关施工交通及噪声的管理规定,乙方承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款;8.7、乙方必须维护好施工现场的清洁卫生及现场管理,如乙方随地乱堆码材料或设备甲方将视情节对乙方进行处罚;27/ 58.8、乙方须按遵义市有关施工现场文明施工规定进行施工,乙方必须加强现场管理、安全管理、质量管理、坚持持证上岗,乙方发生的一切质量及安全事故概由乙方负责,甲方不承担任何责任或连带责任;8.9、现场办公室及工人临时住宿、办公、材料堆放等均由乙方自行解决;8.10、如施工图细部构造不明确,乙方应严格按相关工艺要求及规范要求施工,产生的费用视为已包含在相应项目的固定包干单价中;8.11、乙方应按时足额支付农民工的工资以及乙供材料供应商的材料款,若乙方发生因拖欠款情况,导致民工、供应商上访或诉讼及其它恶性事件,甲方有权根据法院送达的《协助执行通知书》或政府主管部门的指令性通知,对乙方的违约行为可同时作如下处理,并保留进一步追索的权利:8.11.1、从上述事件及其它恶性事件发生当月起,暂扣当月甲方应付乙方工程款的50%,在处理好拖欠农民工工资问题,并取得政府处理意见后,再支付暂扣工程款。
当月没有处理完的,下次付款继续按照50%比例暂扣工程款;8.11.2、甲方按照政府主管部门的指令性通知文件或根据法院送达的《协助通知书》,可直接向农民工、法院或政府主管部门支付乙方欠付的工资或材料款等各项欠款,且甲方有权从应付乙方的任何一笔工程款中扣除相应的金额。
另外,乙方须支付相关欠款的20%27/ 6的违约金。
8.12、乙方负责施工区域内的安全保护,制定相应的施工安全措施,承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。
乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工,按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责,乙方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。
由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担。
8.13、对于施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施,乙方应采取有效措施加以保护,如造成损坏的,乙方应及时修复、赔偿。
如乙方不及时修复、赔偿的,甲方将按照对方要求给予修复或赔偿,其费用全额从乙方工程款中扣除;8.14、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全、环保管理和安全生产规定,按规定办理有关手续,并承担由此发生的费用;8.15、乙方须无条件配合拆迁工作,未经甲方同意,乙方不得以任何原因停工,否则由此造成的工期延误、机械闲置、窝工及甲方全部损失均由乙方承担。
为保证施工进度,乙方须向甲方提供专项措施或方案,方案中应考虑各类可能影响施工进度的风险以及影响程度,并针对各种风险制定专门的处理办法。
在施工过程中涉及到与当地群众有关的事项由乙方自行负责协调,并承担由其发生的一切费用;8.16、乙方全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,27/ 7并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负;8.17、乙方须做到文明施工、保证施工现场清洁整齐,施工期间必须服从市容市政管理。
交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款;8.18、进行爆破作业时乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下完成爆破相关的工作,执行爆破作业的工作人员必须具有《爆破作业人员许可证》;8.18.1、乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全;8.18.2、乙方须提前做好爆破施工前的各项准备工作;8.19.3、乙方须做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理;8.18.4、乙方须采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。