建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（甲方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）乙方：（乙方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》，经双方协商一致，现就合同的某些项补充和规定，达成如下协议：一、补充项目1.项目名称：（补充项目名称）2.项目内容：（详细描述补充项目内容）3.实施时间：（补充项目的实施时间）二、合同价款1.原合同价款：（原合同金额）2.补充款项：（补充项目金额）3.调整后的合同价款：（合同总金额）三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整，应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行，应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用，共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。
2.协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）日期：日期：篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商，就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定，以明确双方权利义务，保障合同顺利履行，特签订本协议书，共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程，并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求，甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中，如需变更方案设计或其他施工要求，须提前书面申请，并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格，如需更换或调整，需提前告知乙方，并经乙方同意后方可进行。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文：合同编号：_______本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________地址：__________代表人：__________乙方：__________地址：__________代表人：__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______；2.由于______原因，原合同的施工期限需要延长；3.双方为了确保工程的顺利进行，经友好协商，决定签订本补充协议。
一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成，双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排，甲方应予以审批。
1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告，甲方应予以审批。
二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式，向甲方支付因延期产生的额外费用。
额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据，甲方应予以审批。
三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
3.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.3 本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同仍然有效，本协议与原合同构成不可分割的整体。
3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例，请根据实际情况进行修改和完善。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签订建筑工程施工总承包合同，为明确双方的权利与义务，更好地实现合同目的，经友好协商，现就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、工程概况及承包范围1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 承包范围：包括但不限于土建、机电、装饰等施工图纸所示全部内容。
二、合同工期及进度1. 工程施工期限：自开工之日起至竣工验收合格完成，共计XX 个月。
2. 进度款支付：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付比例和节点按照原合同条款执行。
3. 延期与违约：如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相关损失。
三、质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家和地方相关施工验收规范进行验收。
3. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方承担质量保修责任，保修期限为两年。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
四、工程变更及价格调整1. 若工程过程中发生设计变更，甲乙双方应根据实际情况协商调整工程内容和价格。
2. 如遇原材料价格大幅上涨等不可抗力因素，双方可另行协商调整工程总价。
五、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方负责施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。
如因乙方管理不善导致被有关部门处罚，相关责任和费用由乙方承担。
六、双方责任与义务1. 甲方应按合同约定支付工程款，确保施工所需资金到位。
如甲方违约，应承担违约责任并赔偿乙方相关损失。
2. 乙方应确保施工质量、工期和安全，如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相关损失。
3. 甲乙双方应相互协作，共同解决施工过程中出现的问题。
对于重大事项，双方应及时沟通并达成共识。
七、争议解决与法律适用1. 本补充协议适用中华人民共和国法律。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
建设工程施工补充协议5篇
建设工程施工补充协议5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充，涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。
三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
乙方应按甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷，应及时通知甲方。
甲方核实后，应出具变更图纸或变更指令。
因此产生的工程量变化及造价调整，双方应另行签订补充协议。
四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期，应书面通知乙方，并相应顺延工期。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 双方应共同努力确保工程按期完工。
如遇特殊情况需调整工期，应签订书面补充协议。
五、造价调整1. 工程造价调整原则：遵循国家及地方相关法规，按照原合同约定及本补充协议进行调整。
2. 工程造价调整事项：包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。
3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时，应提前提交调整报告，经甲方审核同意后进行调整。
六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款：基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。
2. 乙方在申请付款时，应提供等额正式发票及相应工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算审核，确定最终结算价款。
结算完毕后XX个月内，甲方支付至结算价款的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同补充协议
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）甲乙双方于年月日签订的《建设工程施工合同》即
工程施工合同，合同编号，合同造价人民
币万元，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。
该工程如期开工，但是因市场环境的变化导致工程建设于年月暂停施工至今，工程未能如期竣工，目前甲乙双方均已做好复工准备。
甲乙双方经友好协商就该竣工日期达成如下协议：
工程复工日期为年月日，现延长该工程竣工日期至年月日。
本协议一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，协议生效后即成为主合同的一部分，主合同与本协议不一致的条款，以本协议约定内容为准，其余本协议未约定事项仍按主合同条款执行。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日。