场平土石方工程施工合同
平场地合同范本(实用12篇)
平场地合同范本(实用12篇)平场地合同范本第1篇甲方：_______（以下称甲方）乙方：_______身份证号码：_______（以下称乙方）经甲、乙双方共同商定，甲方将宏昌置业开发的双沟新城首府小区内临时道路和场地平整交于乙方施工，双方达成如下协议：一、工程内容：小区内场地平整及部分余土外运场地内转运和场区内临时砼道路二、承包性质：包工包料，按时完成。
三、承包价格：按顸算价为86万场地平整，临时道路为55万。
四、工程约定工期：35天完成场地平整和小区内临时砼道路工程，按期完成。
毎延迟一天罚款20xx元/天，延迟10天以上按毎天罚款全额加倍处罚。
五、工程要求：1、道路做法：①清理好路基采用20T压路机压实;②做30cm厚3:7灰土二次压实；③做20cm厚C30商品硂面层，覆盖养护好后交付使用；2、场地平整：小区场地高差起落较大，机械场地拉运并要求干整，高差控制在±10cm范围内。
六、付款方式：工程结束验收合格后一次付95%，余款5%三个月内付清。
施工过程中所发生的'一切安全亊故及损失均由乙方自行承担。
本合同签订后，双方签字后生效。
甲方：_______乙方：___________年____月____日____年____月____日平场地合同范本第2篇甲方（全称）：乙方（全称）：依照_合同法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚信的原则，结合当前实际情况甲乙双方就项目部办公区及构建制作场地平整施工事项协商一致，自愿达成如下协议：一、工程名称：办公区及构件制作场地平整工程二、工程地点：李楼铁矿和吴集铁矿（北段）联合建设工程厂区三、工程内容1项目部地基垫渣：28m××2职工宿舍地基垫渣：×12m×3构件制作场地垫渣：×118m×四、工程造价1单价：以上均按单价28元/m3计算，不记取机械台班费。
2结算以现场验收实量。
平场施工合同范本3篇
平场施工合同范本3篇篇一平场施工合同甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：平场工程，包括但不限于场地平整、土石方开挖、运输、回填等。
4. 工程规模：具体工程规模以甲方提供的设计图纸和相关文件为准。
二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
（1）合同签订后______个工作日内，支付工程价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付工程价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，支付工程价款的______%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。
土方工程承包施工合同(汇总10篇)
土方工程承包施工合同（汇总10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土方工程承包施工合同（汇总10篇）土方工程承包施工合同第1篇发包方：(简称甲方)______________承包方：(简称乙方)______________依据《中华人·民共·和国经济合同法》和工程所在地有关政策、法规，结合本工程实际情况，签约各方都本着公平、公正、诚实信用的合作宗旨，经过友好协商，达成如下承包施工条款，以资共同信守。
土石方工程合作协议4篇
土石方工程合作协议4篇篇1土石方工程合作协议甲方：xxxx公司乙方：xxxx建设工程有限公司鉴于甲方是一家具备土地开发资质的企业，具有丰富的土地资源和工程管理经验；乙方是一家专业的建筑施工公司，具备丰富的土石方工程施工能力和经验。
经双方友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1. 甲方将提供具体的土地资源和项目需求，协助乙方进行初步规划和施工设计。
2. 乙方将负责土石方工程的具体施工，包括但不限于土方开挖、填方、边坡处理等工作。
3. 双方共同承担工程的费用和风险，按照合同约定的方式进行分摊。
二、工程设计1. 乙方应根据实际情况合理设计土石方工程方案，并经甲方审核确认后方可开始施工。
2. 乙方在设计土石方工程方案时，应考虑到工程的安全性、经济性及环保性，并确保施工过程中不会给周围环境带来影响。
三、工程施工1. 乙方应组织施工队伍按照合同约定的时间节点和质量要求完成土石方工程的施工任务。
2. 乙方在施工过程中应严格遵守相关法律法规和安全生产规定，确保施工现场秩序井然。
3. 若在施工过程中遇到重大问题或变故，乙方应及时向甲方进行沟通，并共同商讨解决方案。
四、工程验收1. 乙方完成土石方工程的施工后，甲方应派专业人员对工程进行验收。
2. 验收合格后，甲方应按照合同约定的时间支付工程款项给乙方。
3. 如有任何质量问题或纠纷，双方应协商解决，如无法达成一致意见，则由法律机构进行仲裁。
五、合作期限本协议自双方签署之日起生效，至工程竣工并完成验收之日止。
六、保密条款双方在合作过程中所涉及的商业机密及技术资料，应予以保密，未经对方允许不得向第三方透漏。
七、其他约定1. 本协议所涉及的其他事宜，双方可根据实际情况作出调整，并依据调整后的协议执行。
2. 本协议正本一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为土石方工程合作协议书范文，具体内容可根据实际情况进行调整。
篇2土石方工程合作协议甲方：（委托人）地址：联系方式：法定代表人：乙方：（承包人）地址：联系方式：法定代表人：鉴于甲方有一项土石方工程项目，现委托乙方承建，双方经友好协商，达成以下合作协议：第一条项目内容1.1 甲方委托乙方负责项目地的土石方工程，包括场地平整、填方、挖方等工作。
土石方工程施工合同范文6篇
土石方工程施工合同范文6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本土石方工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________土石方工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：土地平整、挖填土石方等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、合同价格及付款方式1. 本工程采用单价包干方式计价，单价为人民币______元/立方米。
2. 甲方在乙方进场前支付人民币______元作为启动资金，工程进度达到______%时支付人民币______元，工程竣工后一月内结清余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工规范和要求进行施工，保证工程质量。
2. 工程验收按照《土石方工程施工质量验收规范》进行。
五、安全施工1. 乙方必须遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施。
2. 若因乙方安全措施不当造成事故，由乙方承担全部责任。
六、甲方责任1. 甲方负责办理相关手续，提供施工条件。
2. 甲方负责监督工程质量、进度和安全。
3. 甲方负责协调与其他施工单位的关系。
七、乙方责任1. 乙方必须按照甲方的要求进行施工，确保工程进度和质量。
2. 乙方必须遵守甲方的安全规定，采取必要的安全措施。
3. 乙方负责施工期间的环境保护，防止污染。
4. 乙方负责施工设备的维护和管理。
八、违约责任及赔偿损失1. 若因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
具体损失金额由双方协商确定。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
具体损失金额按实际损失计算。
土石方工程施工合同(精选5篇)
土石方工程施工合同（精选5篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.土石方工程施工合同（精选5篇）土石方工程施工合同第1篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商一致达成以下合同条款：一、工程名称：xx二、工作范围：项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的保护等工作。
土石方工程施工合同模板一6篇
土石方工程施工合同模板一6篇篇1土石方工程施工合同委托人：（甲方）承包人：（乙方）鉴于甲方拟委托乙方进行土石方工程施工，并达成一致意见，特制定本合同如下：第一条项目名称及位置甲方委托乙方进行的土石方工程项目为：（工程名称），施工地点位于（地点），包括土石方开挖、填方、边坡处理等。
第二条项目工作内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和技术要求，合理组织施工，保证施工过程安全、高效、质量可控。
2. 乙方须保证施工过程中无违反国家相关法律法规的行为，严格遵守相关安全操作规程，确保工程施工安全。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程，如需延期需提前向甲方提交书面申请并取得甲方同意。
4. 乙方应配备符合要求的专业技术人员和施工人员，保证施工过程中的技术质量。
第三条工程质量标准1. 乙方应按照国家相关规定和工程设计要求，保证施工质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权对乙方进行质量检查，如发现质量问题，乙方应立即整改到位，并对整改结果负责。
3. 施工过程中如发生质量事故，乙方应立即通知甲方，并承担相应的赔偿责任。
第四条工程进度和款项支付1. 本工程的工期为（工期），乙方应按照约定的工期履行合同。
2. 乙方应根据工程进度，按照约定的支付比例及时向甲方申请款项支付。
甲方在验收合格后按时支付工程款项。
3. 如乙方延期完成工程，甲方有权要求乙方按照约定的违约金支付额外费用。
第五条合同变更和解除1. 合同生效后，除非经双方协商一致，否则不得擅自变更合同内容。
2. 如因不可抗力等原因导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同，解除合同后应按照已完成工程的部分支付款项。
第六条违约责任1. 若一方违反合同规定，损害对方利益，需承担相应的违约责任。
2. 乙方在施工中如发生质量事故，拖延工期等问题，需承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。
简单的土方合同(必备5篇)
简单的土方合同（必备5篇）简单的土方合同第1篇发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人共和国合同法》、本建设工程有关事项协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、工程名称：___________________。
二、施工地点：___________________。
三、承包范围：挖方不计松散系数，挖方量约________方(含土石方的放炮作业、挖运等)，填方约______立方米。
道路路基范围内积水、淤泥和杂草的清除。
余土外运至甲方指定地点，运距3公里以内。
四、质量要求平基土石方道路路床以外，须按给定的平基标高，误差±10cm以内为达到合格;平基土石方道路路床范围内的平基标高误差应符合设计图相应标准的规定。
回填每层厚度控制在米以内，回填的土(石)块直径应小于50cm。
五、质量保修及履约保证金平基土石方工程无质量保修及履约保证金六、合同工期工程工期从合同签订之日起，合同有效工期为日历天数30天，但阶段性工期应满足甲方的要求。
七、竣工验收工程竣工后，由甲方委托测量平基标高，甲方组织竣工验收。
八、合同价款及计价方式工程承包范围内(按照甲方提供的红线图、带地形的土石方计算地点，实行挖方元/立方米，回填方临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用，和企业管理费、合法利润、安全文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。
回填完成后超过的外运部分增加运费___元/立方米。
九、付款办法工程全部竣工并经验收合格7日以内，支付至合同总造价的80%，结算后十个工作日内一次性付清余款。
工程竣工验收后，乙方应尽快提交工程结算书。
十、双方责任甲方责任向乙方提供必要的地下管线资料。
组织对工程的中间验收及竣工验收。
及时组织相关工程技术人员协调解决工程中的技术问题。
按合同约定及时办清工程结算。
按合同约定及时支付工程款。
因挡工造成停工，工期不予顺延，甲方应协助乙方解决矛盾，但甲方不承担因停工产生的一切损失及费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（正本）xx工业园区xx基地东区、西区地块平场工程
建设工程施工合同
发包方：xx市xx建设开发有限公司
承包方：xxxxxx工程有限责任公司
日期：20xx年04月15日
xx工业园区xx基地东区、西区地块平场工程
建设工程施工合同
发包方：xx市xx建设开发有限公司
承包方：xxxxxx工程有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平互利和诚实信用的原则，双方就本工程的承包建设事项，经协商一致订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：xx工业园区xx基地东区、西区地块平场工程。
2、工程地点：xx区xx工业园内
3、工程内容：由中国xx工程设计建设有限公司xx分公司设计的“xx 市xx区xx组团局部地块平场设计（西部区域）、xx市xx区xx组团局部地块平场设计（东部区域）施工图，工程编号为HXCQ-KS0711xx”、招标文件、答疑纪要中的全部内容。
平场土石方工程包含表土清理、填前作业、软土处理、土石方开凿爆破、挖运、分层回填碾压、边坡处理、临时排雨水、污水管的安装、道路和水渠的挖方等工作内容，其技术标准除应达到设计要求和有关规范要求外，还应执行以下基本技术条件：
⑴、场地平整度的技术要求并非挖填工程量唯一的的计量依据，实际完成工程量应以施工图以及变更设计图为计量基础。
⑵、施工车辆确须跨越兰成渝管道时，承包方必须对兰成渝管道进行保护，如因保护措施不当或不到位而损坏管道设施的，由承包方承担修复责任和相关费用。
⑶、为保障回填工程质量，发包方及设计单位将派驻工作人员对整个平场过程进行跟踪抽查，施工单位应予配合并按照上述要求进行平
场。
二、工期
1、开工时间：暂定为20xx年04月20日
竣工时间：以实际开工时间推算
2、工期：40日历天，除人力无法抗拒的自然灾害、重大设计变更外，工期不作调整（不含管网和道路）。
约定工期已包含外借土石方回填工作在内。
由于本工程涉及拆迁及征地、协调借土等问题，故因此而产生的工期顺延。
3.工期奖罚
提前工期奖：每提前1天奖励2000元。
延期赔偿费：每延迟1天罚款2000元（不含管网和道路）。
三、质量标准
1、工程质量标准为合格工程。
本平场工程验收合格标准为：按照施工图纸设计标高进行抽检检测，在±200mm内为合格。
当不合格点数与抽检总数的比例不超过5%时为合格工程。
2、质量应要求符合施工设计图、验收规范及本合同的规定。
四、工程量
1、本工程东区平场工程挖方工程量758913.04m3，道路工程挖方工程量338236.26 m3，平场填方工程量1166736.03 m3，M10水泥砂浆砌片石水渠1645.14米；西区的挖方工程量228023.81m3，场内填方工程量417542m3，需借土回填178117m3，双壁波纹雨水管1073.37米，双壁波纹污水管11xx.8米。
2、本工程总价包干发包建设，发包方不接受任何未经审计确认的工程量和土石比例调整。
五、合同价款
1、本工程合同包干总价由直接费、间接费（不含劳动保险费）、利
润、税金、规费、建设期间利息以及所有风险费用等在内的全部费用组成。
合同包干总价（中标价）为人民币叁仟伍佰壹拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元（小写）35144928.00元、安全文明施工专项费（暂定价）329100.00 元、劳动保险费0.00 元。
即合同总金额(大写)：叁仟伍佰壹拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元（小写）35144928.00元。
2、本工程按挖方综合单价计价，填方由承包方自行负责填实碾压（已计入报价内不另计量支付）。
六、工程款支付
1、工程竣工验收合格一年内付清工程款（如果需提前支付，则按照年利息12%扣回）。
2、工程结算：承包方须在交工验收合格后30天内完善相关结算资料，提交发包审计办理结算手续。
七、双方职责
（一）、发包方职责
1、委派为现场代表，全权负责施工现场管理。
2、四周相邻地界、标高等由承包人、监理工程师、现场代表共同交接确认。
3、提供1:500地形图、平场工程施工设计图、工程地质钻探、地下（地面）管网分布图等工程技术资料。
4、承包方确需外界施工电源的，由发包方协助办理电源接入的相关手续，但所有的相关费用由承包方承担，但不排除承包方自备发电机的可能。
（二）、承包方职责
1、委派xxx、xxx 为项目经理，xxx 为技术负责人，全权负责该建设工程施工管理事宜。
2、正式开工前2日向承包方、发包方监理工程师、招标代理公司报
送施工组织设计一式4份（土石方开挖回填施工方案、进度计划、劳动力和机械备配置计划、质量管理措施、安生管理措施等）。
3、服从发包方、用地方的工程变更、总体协调等合理性按排。
4、机械设备进出场、爆破用品的调配、管理、使用等，均由承包方按有关法律法规的规定实施，发包方协助办理有关手续，相关费用由承包方承担。
5、施工过程中注意对施工区内的古树、名木、管网的保护，并承担责任事故的一切经济和法律后果。
6、工程竣工验收合格后，及时提交竣工报告、竣工资料、结算资料等一式三份。
7、自行办理本工程“建筑工程一切险”、“第三方责任险”等按照有关规定应当办理的有关保险，相关费用已列入工程总价由承包方自理。
八、监理单位：
1、本工程由监理公司执行监理服务工作。
2、总监理工程师。
3、监理职责按委托监理合同执行。
九、安全文明施工
1、承包方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查，杜绝安全隐患。
2、承包方应对施工现场作业人员进行入场安全教育，特种作业必须持证上岗，由于承包方安全措施不得力造成事故或危及损坏他人财产而带来的责任及费用，由承包方自行承担。
3、安全文明施工专项费按“xxx发［2006］177号”文件规定办理，本工程安全文明施工专项费为￥329100.00元，在开工五日内支付
50％，工程量完成50％时再付50％，由承包方按照有关规定专款专用于本工程安全文明施工的组织落实。
十、担保
（一）、承包方提交建设工程履约保证金
1、建设工程履约建设保证金为中标价的15%（按照中标价计算后为人民币527.00万元），提交到招标人指定的账户上，以确保建设资金的及时投入和本合同的正常履行。
2、建设工程履约建设保证金的退还时间及比例：按实际已完成工作量所占总工作量的比例，经发包方确认后同比例返还用于本工程建设资金投入（发包方不为此支付利息）。
3、建设工程履约建设保证金的管理方式：以企业银行账户转帐方式存入招标人指定的账户上，经发包方根据工程进度确认承包方的支取申请后，方可支取用于本工程建设资金投入。
4、若承包方拖欠民工工资，发包方有权将履约建设保证金优先支付给民工，在返还履行建设保证金时做相应的扣减。
（二）、发包方提供履约担保
发包方向承包方提供履约担保，担保方式为：
无
（三）、双方约定的其他担保事项：无
十一、合同份数
双方约定本合同正本二份、副本八份，双方各执正本一份、副本四份，均具同等效力。
十二、补充条款
1、西区需借土回填178117m3，业主指定在园区三横道路K0+000～K1+440处挖借。
(运输距离按2公里计算，当取土点与填方区距离超过2
公里时，所增加运输距离的费用双方按实协商调整)。
2 、本合同价款中不包括清除淤泥和换填等项目的费用，当实际施工中发生本合同中未计项目的费用时，双方按照实际收方工程量并按照协商价格另行签证补充。
3、因征地拆迁所影响的工期顺延，由此给承包人造成的窝工损失双方按照实际损失协商处理。
4、本合同由以下附件组成：
招标答疑及补遗文件、中标确认文件、投标文件将作为本合同附件。
双方在施工中的设计变更、签证单、核定单等为合同的有效组成部分。
5、本合同的解释及未尽事宜参照“通用条款”。
十三、合同生效
合同订立时间：20xx年04 月15 日
合同订立地点：xx区xx工业园
本合同双方约定：双方签章后即时生效；工程验收合格并支付完工程价款且双方无纠纷和争议后失效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
发包代理人：承包代理人：
项目经办人：项目经办人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：日期：日期：。