中心幼儿园建设施工合同

合集下载

幼儿园建筑工程施工总承包合同(双篇)

幼儿园建筑工程施工总承包合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担幼儿园建筑工程施工总承包事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：________________幼儿园建筑工程2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4.工程内容：包括但不限于土建、装修、给排水、电气、暖通、消防等工程。

二、合同价款工程总造价为人民币（大写）：________________元整（小写）：___ _____________元。

2. 付款方式：a) 工程开工前，甲方支付乙方合同价款的__%作为预付款；b) 工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同价款的__%；c) 工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同价款的__%；d)工程质保期满且无质量问题，甲方支付乙方合同价款的__%。

三、工程期限1. 工程开工日期：________________2. 工程竣工日期：________________3. 工程总工期：________________天。

四、工程质量乙方应按照国家及地方建筑工程施工质量验收标准进行施工，并确保工程质量合格。

2.乙方应提供完整的施工图纸、技术资料及施工方案，并严格按照施工图纸、技术资料及施工方案进行施工。

3.乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格的质量控制，并接受甲方及监理单位的质量监督。

五、工程变更1.工程施工过程中，如甲方要求变更工程设计，应向乙方提出书面变更通知，乙方应按照变更通知进行施工。

2. 工程变更引起的合同价款调整，甲乙双方应协商确定。

六、工程验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后__天内组织验收。

2. 工程验收合格后，甲乙双方应签订工程竣工结算书。

幼儿园建设施工合同

幼儿园建设施工合同第一章总则第一条合同主体1.1 本合同甲方为（甲方名称），乙方为（乙方名称）。

第二条合同目的为保证幼儿园建设的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。

第二章建设内容第三条建设内容3.1 乙方根据甲方要求，负责幼儿园的建设施工，包括土建、装修、安装、绿化等工程。

第三章合同价格第四条合同总价4.1 本合同总价为人民币（大写）：捌佰万元整（小写）：80,000,000.00元。

第五条付款方式5.1 甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期后无质量问题，甲方支付给乙方。

第四章工期第六条工期6.1 乙方应按照本合同约定的工期完成建设，总工期为（工期天数）天。

第七条工期延误7.1 乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

第五章质量与验收第八条质量标准8.1 乙方应按照我国相关法律法规和建设规范，保证幼儿园建设的质量。

第九条验收9.1 工程竣工后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格的，方可投入使用。

第六章违约责任第十条违约责任10.1 甲乙双方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

第七章争议解决第十一条争议解决11.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八章其他约定第十二条合同的修改和补充12.1 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十三条合同的生效、变更和解除13.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致。

第十四条信息保密14.1 甲乙双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

幼儿园新建项目2024年施工合同

编号：__________幼儿园新建项目2024年施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日幼儿园新建项目2024年施工合同合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方拟新建一所幼儿园，乙方具备相应的施工资质和能力，双方为共同推进幼儿园新建项目，确保项目顺利进行，经友好协商，特订立本合同。

2.2 合同依据（1）中华人民共和国合同法；（2）中华人民共和国建筑法；（3）其他与本项目有关的法律法规、政策文件。

三、定义与解释3.1 专业术语本合同中所使用的专业术语，如无特殊说明，均采用中华人民共和国建设部发布的《建筑工程施工质量验收统一标准》中的定义。

3.2 关键词解释幼儿园新建项目：指甲方拟在指定地点新建的一所幼儿园，包括土建、装修、设备安装等工程。

四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方负责提供项目用地、办理相关手续，并确保项目合法合规；（2）甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督；（3）甲方应按时支付合同约定的工程款项；（4）甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工用水、用电等；（5）甲方负责协调与本项目有关的政府部门、社区、企事业单位等关系。

4.2 乙方的权利和义务（1）乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术要求及合同约定完成幼儿园新建项目的施工；（2）乙方应确保施工质量符合国家及行业相关标准；（3）乙方应确保施工安全，预防安全事故的发生；（4）乙方应按时提交施工进度报告，及时与甲方沟通；（5）乙方有权按照合同约定要求甲方支付工程款项。

幼儿园建筑工程施工合同

幼儿园建筑工程施工合同一、合同双方甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________二、工程内容及范围1. 工程名称：_____________幼儿园建筑工程2. 工程地点：_____________3. 工程规模：总建筑面积为_________平方米，包括教学楼、活动场地、食堂、卫生间等设施。

4. 工程结构：钢筋混凝土框架结构/砖混结构/钢结构等。

5. 工程期限：自合同签订之日起至_________年_______月_______日竣工验收合格。

6. 工程质量标准：符合国家现行相关规范和标准，达到设计文件要求。

7. 工程造价：人民币________万元整（大写：___________________元整）。

8. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间另行约定。

9. 保修期：自竣工验收合格之日起计算，为期_________年。

三、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）负责提供工程设计图纸及相关技术资料；（2）负责办理工程建设所需的各种手续；（3）按照合同约定支付工程款项；（4）对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和检查。

2. 乙方的权利与义务：（1）按照甲方提供的工程设计图纸和技术资料进行施工；（2）确保工程质量符合国家现行相关规范和标准，达到设计文件要求；（3）按照合同约定的工期完成工程任务；（4）遵守施工现场的安全规定，确保施工过程的安全；（5）对甲方提出的合理要求及时作出回应并采取相应措施。

四、违约责任1. 如因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应承担相应的违约责任；2. 如因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应的违约责任；3. 双方同意，如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方互不承担违约责任。

五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

幼儿园建设工程施工合同(两篇)

幼儿园建设工程施工合同（二）二、合同双方甲方：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]联系地址：[联系地址]联系电话：[联系电话]乙方：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]联系地址：[联系地址]联系电话：[联系电话]三、工程概况1. 工程名称：幼儿园建设工程施工2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工期要求：施工开始日期为合同签订后[施工开始日期]天，工程竣工日期为合同签订后[工程竣工天数]天。

四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程合同总价款为人民币[合同价款金额]，大写为[合同价款大写]（含税）。

甲方承担全额工程价款。

五、施工进度和质量要求1. 施工进度计划：乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保按时完成工程。

如有工期延误，乙方应按照约定支付违约金。

2. 工程质量要求：乙方承诺按照相关法律法规和国家标准进行施工，确保工程质量合格。

乙方应配备具备相关资质和经验的施工人员，确保施工工艺符合相关要求。

3. 施工安全要求：乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的人身安全和财产安全。

若发生安全事故，乙方应立即采取有效措施进行处理，并负责相关的赔偿责任。

六、变更和索赔1. 变更：任何一方如需变更合同内容，需提前书面通知对方，并经双方协商一致签署变更协议方可生效。

2. 索赔：如因合同履行过程中产生索赔问题，双方应在发现问题后及时协商解决。

如协商不成，可根据相关法律法规提起仲裁或诉讼解决。

七、保证和信用1. 甲方保证为乙方提供工程所需的场地、水电设施等，并在施工过程中提供必要的配合和协助。

2. 乙方保证拥有承揽该工程的资质和技术能力，并按照合同约定的质量要求进行施工。

八、合同生效和解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在合同签订后[xx]个工作日内办理相关手续。

3. 若一方要求解除合同，需提前书面通知对方，并提供解除的理由及证明材料。

九、争议解决1. 如发生合同履行过程中的争议，应协商解决。

2024版幼儿园建设工程施工合同

2024版幼儿园建设工程施工合同
合同编号：________
甲方(承包商):________
乙方(业主):________
鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方承担乙方委托的幼儿园建设项目事宜达成如下协议：
一、工程概况
1.1 项目名称：________幼儿园建设项目。

1.2 工程地点：________。

1.3 工程内容：包括但不限于基础设施建设、装修装饰、绿化工程等。

二、工程期限
2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至________年__月__日止。

三、工程质量与验收
3.1 甲方应按照国家有关规定和行业标准，保证施工质量符合设计要求和验收标准。

3.2 工程竣工后，乙方应组织验收，验收合格后支付工程款。

如有不合格情况，甲方应在接到通知后的合理期限内进行整改，直至验收合格。

四、工程款支付
4.1 乙方应按照以下方式向甲方支付工程款：
(1)本合同签订后，乙方应向甲方支付合同总金额的30%作为预付款；
(2)工程竣工验收合格后，乙方应向甲方支付合同总金额的70%。

4.2 如因乙方原因导致工程延期或未能按约定完成，乙方应按照未完成部分的比例向甲方支付违约金。

五、保修与维护
5.1 自工程竣工验收合格之日起，甲方应对工程质量承担保修责任，保修期为________年。

幼儿园施工合同

幼儿园施工合同第一部分：引言幼儿园施工合同是指幼儿园与施工单位之间签订的一份合同文件，用于规定双方在幼儿园建设工程中的权责、要求和约束条件。

本合同旨在明确幼儿园的建设标准、工期、施工费用及付款方式等关键信息，以确保幼儿园的建设及施工过程顺利进行。

第二部分：合同背景幼儿园作为教育机构之一，在满足孩子教育需求的同时，也要保障学生的安全和教育质量。

为了实现这一目标，幼儿园需要进行相关的建设工程，因此需要与施工单位达成合作。

本合同的签订旨在确保施工单位能够按照约定的标准和要求进行施工，为幼儿园提供一个安全、舒适的教学环境。

第三部分：合同内容1.工程概述：详细描述幼儿园施工项目的范围、规模及建设要求，包括土地利用、建筑设计、装修等方面的内容。

2.工期及延期：明确工程施工的起止时间、工期长度，以及可能发生的延期条件和处理方式。

3.质量要求：规定施工单位需要按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家和行业要求。

4.施工费用：明确工程施工的费用总额、分期付款方式、变更费用等相关信息，保障双方权益。

5.政策法规遵守：要求施工单位遵守国家和地方相关政策法规，确保施工过程合法合规。

6.安全保障：要求施工单位在施工过程中，采取必要的安全措施，保障施工人员和幼儿园师生的安全。

7.验收与保修：规定工程竣工验收的标准和程序，以及保修期限和责任范围。

第四部分：合同履行1.合同生效：规定合同的生效时间和方式，以确保双方权益。

2.履行保证金：要求施工单位在施工前交纳履行保证金，作为保障合同履行的一种方式。

3.履行监督：规定幼儿园对施工单位施工的监督和检查，确保施工按照合同约定进行。

4.争议解决：规定双方在合同履行中发生争议的解决方式，如通过协商、仲裁或诉讼进行解决。

5.合同终止：规定在特定情况下合同会发生终止的条件和程序。

第五部分：违约责任1.违约责任：明确双方在合同履行过程中如发生违约行为的责任和后果。

2.损失赔偿：在违约情况下，规定如何计算赔偿金额和责任范围。

2024版幼儿园建设工程施工合同

2024版幼儿园建设工程施工合同合同编号：2024版幼儿园建设工程施工合同一、合同主体二、合同前言鉴于甲方拟进行幼儿园建设，为了确保工程质量、安全、进度等方面的要求，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务，共同完成本项目。

三、定义与解释1. 本合同中所指的幼儿园建设工程，包括建筑工程、装修工程、景观工程、设备采购与安装工程等。

2. 本合同中所提到的专业术语和关键词，如有未尽事宜，双方可协商补充解释。

3. 本合同中所涉及的容易产生歧义的名词，双方应共同界定，以确保合同的正确理解和执行。

四、权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款项。

（2）甲方应提供施工场地，确保乙方顺利施工。

（3）甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于规划、土地、建设、环保等手续。

（4）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照合同约定和相关规定进行施工。

（5）甲方应在合同约定时间内完成验收工作，支付尾款。

2. 乙方的权利与义务：（1）乙方应按照合同约定，完成工程设计、施工、验收等工作。

（2）乙方应保证工程质量，确保工程安全、环保、节能等要求。

（3）乙方应按照合同约定的时间节点，完成工程进度。

（4）乙方应协助甲方办理相关施工手续。

（5）乙方应承担因自身原因导致的工程质量、安全事故的责任。

3. 丙方的权利与义务：（1）丙方应按照合同约定，对乙方的施工过程进行监理，确保工程质量、安全、进度等方面符合要求。

（2）丙方应定期向甲方汇报工程进度、质量、安全等情况。

（3）丙方应对乙方的施工过程进行不定期的检查，发现问题及时告知乙方予以整改。

（4）丙方应协助甲方和乙方解决合同履行过程中出现的问题。

五、履行条件1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 甲方应按照合同约定，向乙方支付预付款。

3. 乙方应按照合同约定，向甲方提供工程进度报表、质量报告等相关资料。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

于楼幼儿园建筑工程承包合同
甲方：褚堂乡于楼村委
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定，在平等、互利、协商一致的基础上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：
一、工程概况
1、工程名称：褚堂乡于楼村幼儿园
2、工程地点：村委南侧300米
3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积520平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。

二、开工及竣工期限
1、工程开工日期：2014年月日
2、工程竣工日期：2011年月日
三、工程质量标准：合格
四、工程承包方式：包工包料
五、甲方的权利及义务
1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。

2、根据乙方的施工进展及质量情况，给付工程款。

3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，如发现乙方工程质量存在问题，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。

4、负责施工期间的水通、电通、路通，水、电费用由
乙方承担。

六、乙方的权利及义务
1、必须按甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。

2、施工时必须用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。

3、施工中应做好安全事故的防范工作，如出现人身等安全事故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。

4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。

七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题
1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的，施工期限应顺延。

2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质量不合格造成返工的，所需费用由乙方承担。

3、关于隐蔽工程的验收：乙方应通知甲方，经验收后，双方办理合格手续，方可继续下道工序施工。

八、工程款及支付办法
工程款由于楼村爱心人士薛飞捐助，工程人民币（240000）元，大写：贰拾肆万元，工程验收合格后付清全部工程款。

九、关于质量保修问题
1、范围：水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。

2、保修期：自竣工验收之日起1年。

十、违约责任
1、合同履行期间，甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容，如有发生，违约方应向守约方偿付违约金壹万元。

2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的，每逾期1天，甲方有权向乙方收取总工程款2‰的违约金。

如乙方因质量问题造成损失的，甲方有权根据所受损失情况要求乙方赔偿。

十一、附则
1、本合同一式肆份，甲乙双方和见证机关各执一份。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同附有施工要求，本要求与合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方可自行协商解决，或诉至东海县人民法院。

甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
项目负责人：项目经理：
见证机关：见证员：
2014年月日
附件：
于楼村幼儿园用料及施工要求
1、钢筋标准：国标
2、内门为钢木门，外门为防盗门及地簧门。

3、窗为塑钢窗，使用玻璃为普通单层玻璃。

4、楼面、地面为普通地砖；卫生间为防滑地面砖；卫生间墙面砖高度为1、5米；轻钢龙骨塑料扣板吊顶。

5、外墙乳胶漆按效果图施工。

6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内，由乙方承担。

7、基础工程量按实际发生的工程量决算。

8、施工所用材料必须为合格以上产品，经甲方或其委托的监理、乡建管所人员认可后方能进场。

9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的，必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。

10、所有材料价格不作为变更内容。

11、其他：按照图纸和施工规范施工。

屈庄幼儿园承包合同
发包人：屈庄村委（甲方）
承包人：（乙方）甲乙双方自愿达成幼儿园工程承包合同：
一、工程概况
1、工程名称：褚堂乡屈庄村幼儿园
2、工程地点：村委北侧300米
3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积约500平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。