陕西省2015年上半年监理工程师：建设工程合同管理概述考试题
监理工程师合同管理考试题及答案
监理工程师合同管理考试题及答案篇1:监理工程师合同管理考试题及答案2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范本本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案 10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
2023年陕西省监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2023年陕西省监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值2.根据《招标投标法》，投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间3.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金4.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人5.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同6.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是( )。
A.标的物交付B.当事人之间意思表示一致C.货款交付D.材料设备所有权转移7.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9 人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于( )人A.4B.5C.6D.78.招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目，宜采用的评标方法是（）。
2015年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解
2015年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解一、单项选择题（共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。
工程（）是决定工程项目质量的关键环节。
A．勘察质量B．设计质量C．施工质量D．竣工验收质量【参考答案】B【参考解析】工程设计质量是决定工程质量的关键环节。
工程采用什么样的平面布置和空间形式、选用什么样的结构类型、使用什么样的材料、构配件及设备等，都直接关系到工程主体结构的安全可靠，关系到建设投资的综合功能是否充分体现规划意图。
2．建设工程施工过程中，分项工程中间产品多、交接多、隐蔽工程多，因此质量存在（）。
A．复杂性B．波动性C．隐蔽性D．局限性【参考答案】C【参考解析】建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在隐蔽性。
若在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这样就容易产生判断错误，即将不合格品误认为合格品。
3．实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。
A．总承包单位B．设计单位C．建设单位D．监理单位【参考答案】A【参考解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
4．“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高（）。
A．有效性和效率B．科学性C．管理水平D．创造价值能力【参考答案】A【参考解析】持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标。
组织持续改进管理的重点应关注变化或更新所产生结果的有效性和效率，唯有如此，才能保证质量目标的实现。
5．施工组织设计（专项）施工方案报审表的附件不包括（）。
A．施工组织设计B．专项施工方案C．施工方案D．材料、设备成本【参考答案】D【参考解析】在工程开工前，施工单位必须完成施工组织设计的编制及内部审批工作，填写《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》报送项目监理机构。
2023年陕西省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2023年陕西省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书2.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任3.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。
A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前4.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图5.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。
A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告6.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制( )。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表7.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸8.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书9.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体10.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由()承担。
监理工程师(必修课)继续教育考试试题及答案
2015年度监理工程师继续教育必修课试题(74分带答案)C．施工主要技术采用特定专利的建设项目2.监理职业责任保险属于风险管理策略中的()。
B．风险转移3.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是()。
C．投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收4.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务，但在服务的()方面有着本质区别。
B．性质、范围及侧重点5.工程监理单位在建设工程项目的代表人是()。
C．总监理工程师6.在建筑材料审核工作中，施工方提交的建筑材料报审表附件不包括()。
C．订货合同7.企业对外履行社会责任的对象不包括()。
B．债权人8.一般业主不能转移而必须自身承担的风险是()C．自然环境风险9.建设工程项目管理信息化的实施模式中，比较适用于中小型、复杂性程度低工程项目的是()。
A．租用服务10.开标时，由()检查投标文件的密封情况。
D．投标人或者其推选的代表或招标人委托的公证机构11.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，不需要专业监理工程师采取旁站形式实施监理的是()。
C．门窗制作与安装12.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对()，依照刑法有关规定追究刑事责任。
C．直接责任人员13.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括()。
D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故14.某工程合同总融300万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料、构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。
B．15015.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，在施工准备阶段，工程监理单位应当编制监理实施细则的危险性较大的分部分项工程有()。
B．土方开挖工程16.根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97），下列关于砌筑工程冬期施工的说法中错误的是()。
监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编7
监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编7（总分：80. 00,做题时间：120分钟）一、单项选择题（总题数：50,分数：50. 00）1 .对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。
（分数：1.00）A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同√解析：成本加酬金合同通常适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。
2 .某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
（分数：1.00）A.该施工企业√B∙该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
子公司具有法人资格，分公司无法人资格。
投标一般要求具有法人资格或法人的授权书。
参见教材P8。
3 .下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）（分数：1.00）A.涉及国家安全、国家秘密的项目B∙使用各级财政预算资金的项目√C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目解析：有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专、也性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。
4 .在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。
（分数：1.00）A. 28 日B. 56 日C. 60 日D. 90 0 √解析：在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为90日。
建设工程合同管理选择题及答案
监理工程师试题建设工程合同管理（三）一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。
A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目答案A2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。
A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行答案C3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答案A4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。
A.招标代理机构与行政机关无隶属关系B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案C5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。
A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价答案B6.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。
A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标答案D7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。
A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定答案C8.采用综合评分法评标时，以（）为最优。
A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书答案D9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。
A.投标价B.标底价C.评标价D.中标价答案C10.定标的主要依据是（）。
A.评标报告B.投标文件C.招标文件D.投标价格答案A11.通常将勘察任务包括在（）范围内。
A.设计招标B.监理招标C.施工招标D.前期准备答案A12.关于设计招标下列说法错误的是（）。
监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷1（含答案）
监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷1（含答案）1 2021 年监理工程师考试题库《建设工程合同管理》真题卷（含答案）一、单选题（总共0 50 题）1.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。
A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所答案：B 解析：2020 版教材P6-9 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织（CD 属于法人，B 不属于法人）。
合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。
2.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。
对于前3 项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A、3B、5C、7D、9 答案：B解析：2020 版教材P97-98 按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。
对于前 3 项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经 5 人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
3.工程设计招标通常采用的评标方法是(?)。
A、最低评标价法B、经评审的最低投标价法C、综合评估法D、设计费比选法答案：C 解析：2020 版教材P35-37 根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。
4.“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、发包人D、发包人代表答案：A 解析：2020 版教材P91-92 本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
陕西省2015年上半年监理工程师：建设工程合同管理概述考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。
A：专家调查法B：经验数据法C：初始清单法D：风险调查法E：工程保险金2、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由承担。
A：发包人B：承包人C：设备供应人D：发包人和承包人分别E：专业监理3、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。
A：工程预算投资额B：工程概算投资额C：工程投资估算指标投资额D：工程施工定额投资额E：工程保险金4、投标保证的有效期限从之日起计算。
A：招标文件出售B：投标文件递交C：投标截止D：中标通知书发出E：专业监理5、为了得到工程施工的承包资格，需按招标文件的要求进行报价，投标价格是投标人确定的。
A：招标人的预期价格B：招标工程的概算价格C：招标工程社会平均水平的建造价格D：招标工程卖方的要价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、从上采取措施，包括动态地比较项目投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。
A：经济B：组织C：技术D：结构E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，一般由企业按照属地原则向备案。
A：地方政府建设行政主管部门B：上级政府建设行政主管部门C：地方政府投资主管部门D：上级政府投资主管部门E：工程保险金9、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金10、某建设工程由甲、乙、丙、丁4个单位工程组成，甲单位工程最先开工；甲单位工程开工后1个月乙单位工程开工；甲单位工程开工后2个月丙、丁单位工程同时开工，则该建设工程开工报审表的正确填报方式是。
A：甲、乙2个单位工程分别填报，丙、丁2个单位工程统一填报B：甲单位工程单独填报，乙、丙、丁3个单位工程统一填报C：甲、乙2个单位工程统一填报。
丙、丁2个单位工程统一填报D：甲、乙、丙、丁4个单位工程统一填报E：工程保险金11、按照《质量管理体系标准》的术语定义，在质量方面指挥和控制组织的协调活动，称为。
A：质量管理B：质量需求C：质量管理体系D：质量组织机构E：工程变更单12、工程质量形成过程中，直接影响项目决策和设计质量的是阶段。
A：勘察设计B：可行性研究C：竣工验收D：施工安装E：工程变更单13、__不是仲裁协议的内容。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定的仲裁委员会D．选定的仲裁14、设备购置费的构成为。
A：设备原价B：设备原价、设备运输费C：进口设备抵岸价、设备运杂费D：设备原价、附属工器具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、某建设项目的施工单项合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目方式发包。
A：应该采用议标B：应该采用邀请招标C：应该采用公开招标D：可以采用直接委托E：专业监理16、某工程项目在施工过程中，遭遇50年一遇强度的大风天气，无法施工，停工5天。
在这种情况下。
A：承包商可得到延长工期，也可得到费用补偿B：承包商可得到延长工期，得不到费用补偿C：承包商得不到延长工期，可得到费用补偿D：承包商得不到延长工期，也得不到费用补偿E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价，施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数，实际竣工月计算的调价系数为，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为。
A：1．0B：1．O5C：1．O6D：1．O7E：专业监理18、某建设项目的净现金流量如表3-3所示，则该项目的静态投资回收期为年。
A：3．33B：4．25C：4．33D：4．75E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
A：5％B：10％C：15％D：20％E：工程保险金20、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。
A：社会事件与合法行为B：自然与非自然C：事件和行为D：主体与客体E：专业监理21、下列关于工程费用与工期关系的说法中。
正确的是。
A：直接费会随着工期的缩短而增加B：直接费率会随着工期的增加而减小C：间接费会随着工期的缩短而增加D：间接费率会随着工期的增加而减小E：自我评定22、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是。
A：估算工程量单价合同B：固定总价合同C：纯单价合同D：成本加酬金合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为l3750万元。
已知利润率为5．4％，综合税率为3．48％，则该项目应缴纳的税金为万元。
A：4016．45B：4122．48C：4361．49D：4559．22E：由于传染病的影响而暂时停止的施工24、单价合同计量中，工程师接到承包人提交的已完工程报告后内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
A：24hB：3dC：7dD：14dE：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、对建设工程监理规划进行审核时，监理工作制度主要审核的内容有。
A：监理机构内、外工作制度是否健全、有效B：监理组织工作会议制度C：监理机构的内部工作制度D：监理报告制度E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、Project Controlling与建设项目管理的主要不同之处有。
A：两者的工作属性不同B：两者的地位不同C：两者的工作内容不同D：两者的权力不同E：两者的服务时间不尽相同2、在可行性研究报告中，项目评价内容主要包括__。
A．财务评价B．国民经济评价C．环境影响评价D．市场及拟建规模评价E．社会评价3、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的施工图设计文件的深度应满足的需要。
A：编制招标文件B：控制工程核算C：编制施工图设计D：设备材料采购E：非标准设备制作4、关于违约赔偿损失的说法，正确的有。
A：当事人可以在违约金之外约定赔偿金额B：损失赔偿额应相当于违约所造成的损失C：损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益D：损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失E：损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用5、勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括__。
A．岩土工程勘察B．水文地质勘察C．变更及工程费的调整D．材料设备的供应E．工程测量6、Partnering模式的构成要素包括__。
A．共享B．信任C．合作D．总价合同E．长期协议7、采取公开招标方式进行设计招标时，应从__进行审查。
A．能力B．资格C．资金D．经验E．年龄8、建设项目管理的类型可以按__几方面划分。
A．管理对象B．管理主体C．服务对象D．服务内容E．服务阶段9、下列网络图中，关键工作有。
A：工作AB：工作BC：工作CD：工作DE：工作E10、项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容包括。
A：文件名称B：文件摘要信息C：文件的签发人D：文件的发放单位(部门)E：文件编号11、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。
A：投资补助B：资本金注入C：贷款贴息D：直接投资E：转贷12、供货方的运输责任主要涉及。
A：产品质量缺陷B：包装责任C：逾期付款D：发运责任E：数量短缺责任13、招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有。
A：保证投标人具备完成招标工作的能力B：简化招标程序C：减少评标工作量D：降低招标费用E：确保招标人满意的投标人中标14、下列关于工程建设参与方质量控制地位说法中，正确的有。
A：工程监理单位属质量自控主体B：勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C：政府质量监督部门属工程质量监控主体D：施工单位属工程施工质量自控主体E：建设单位属工程项目质量自控主体15、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的。
A：固定资产投资方向调节税B：营业税C：增值税D：城乡维护建设税E：教育费附加16、审查预算单价法编制的设备安装工程概算时，其审查内容包括。
A：编制方法B：剔除不需要安装设备C：概算指标是否合理D：工程量计算是否准确E：设备数量与种类是否符合要求17、工程师可向承包人发出变更通知的内容有__。
A．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B．增减合同中约定的工程量C．改变有关工程的施工时间和顺序D．其他有关工程变更需要的附加工作E．变更工程质量标准18、下列各种工程中，适合采用CM管理模式的有。
A：限额投资的工程B：无法准确定价的工程C：一般性建设的工程D：设计变更可能性较大的工程E：时间因素最为重要的工程19、监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程施工的进行有针对性的阐述。
A：重点和难点B：施工工艺C：施工工序D：工程概况E：施工范围和施工顺序20、下列组织协调工作中，属于项目监理机构内部组织关系协调内容的有。
A：及时消除工作中的矛盾或冲突B：尊重建设单位，让建设单位一起投入工程建设全过程C：明确规定每个部门的目标，职责和权限，最好以规章制度形式作出明确规定D：建立信息沟通制度E：事先约定各个部门在工作中的相互关系21、下列属于环境影响评价内容的有__。
A．城市化进程的影响B．技术文化条件的影响C．噪声对居民生活的影响D．森林草地植被的破坏E．社会环境、文物古迹的破坏22、财务评价的基本报表有（）。
A．财务现金流量表B．资金来源与运用表C．损益与利润分配表D．外汇平衡表E．借款偿还计划表23、根据《建设工程文件归档整理规范》，建设工程归档文件应符合的质量要求和组卷要求有__。