城市更新合作协议
城市更新合作协议
城市更新合作协议【正文】协议参与方：甲方：（城市管理委员会名称）乙方：（开发商名称）背景和目的：本协议旨在促进城市更新项目的有序发展，保障双方的权益，确保城市更新项目的可持续性发展，为市民提供更好的生活环境和公共设施。
一、项目描述甲方作为城市管理委员会，负责城市更新计划的制定和实施。
乙方作为开发商，具有丰富的城市开发经验和资源。
双方将合作开展以下城市更新项目（以下简称为“项目”）：1. 项目名称：（填写项目名称）2. 项目地点：（填写项目地点）3. 项目规模：（填写项目规模）二、合作方式1. 甲方将根据城市更新计划的需求，提供必要的土地和相关手续。
2. 乙方将负责项目的具体开发、建设和管理，并确保按照相关法规、规范和标准进行。
3. 双方将共同制定项目的时间进度和工作计划，并定期召开工作会议，审查并追踪项目的进展情况。
三、责任和权益1. 甲方的责任和权益：（1）向乙方提供土地使用权，并确保土地产权清晰、有效。
（2）负责管理和监督项目的进展情况，并定期向乙方提供必要的支持和配合。
（3）享有项目经营管理过程中的监督和指导权。
2. 乙方的责任和权益：（1）按照双方约定的时间进度和质量标准，完成项目开发和建设，确保项目的顺利运营和高质量交付。
（2）享有使用甲方提供土地的权益，并符合土地使用规定和要求。
（3）在项目运营期间，享有项目收益的合理分配权益。
四、项目费用和资金管理1. 甲方将根据项目的需要，提供必要的资金支持，并按照工程进展的实际情况进行支付。
2. 乙方在项目开发和建设过程中，应按照合同约定的方式提供相应的资金，并按照法规和程序进行核算和管理。
3. 双方应共同落实项目资金的监管和使用，确保资金使用的透明度和合规性。
五、知识产权保护1. 双方在项目合作过程中产生的知识产权，归属于合作双方共同所有。
2. 双方应共同保护知识产权的权益，并在必要时签署相关保密协议。
六、解决争议双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
城市更新项目合作协议书
城市更新项目合作协议书甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方所持有的位于________城市的________地块进行城市更新项目合作，达成如下合作协议：一、项目概述1.1 项目名称：________城市更新项目1.2 项目地点：________城市________地块1.3 项目规模：项目总占地面积约为________平方米，总建筑面积约为________平方米。
1.4 项目内容：项目包括但不限于住宅、商业、办公、文化、教育、体育等多种功能。
二、合作目标2.1 双方共同致力于将本项目打造成为________城市地标性建筑和城市更新典范。
2.2 提升项目地块的城市功能和品质，改善居民生活环境，推动区域经济发展。
三、合作方式3.1 甲方负责项目地块的征拆、土地整理和前期准备工作。
3.2 乙方负责项目的投资、设计、建设、运营和管理。
3.3 甲乙双方共同参与项目的规划审批、施工监督、质量控制等工作。
四、合作期限4.1 本合作协议自双方签署之日起生效，有效期为________年。
4.2 项目实际实施周期根据项目具体进度和双方协商确定。
五、权益分配5.1 甲乙双方按照________的比例分享项目投资收益。
5.2 项目用地范围内的土地使用权、房屋所有权及其他权益归甲乙双方共同所有。
六、责任与义务6.1 甲方应确保项目地块的合法性，负责办理相关审批手续，协调解决项目推进过程中的问题。
6.2 乙方应按照合作协议约定的时间和质量要求完成项目的投资、设计、建设等工作。
6.3 甲乙双方应共同遵守国家法律法规，积极配合政府相关部门的监管和管理。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格按照本合作协议的约定履行各自的权利和义务。
7.2 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决8.1 甲乙双方在履行合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
城市更新项目合作协议
城市更新项目合作协议第一条合作目的本协议旨在规定城市更新项目合作的双方之间的权益和责任，确保项目的顺利实施。
第二条合作方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]第三条合作内容1. 城市更新项目的规划与设计：甲方负责制定城市更新项目的规划与设计方案，乙方提供协助并提出合理化建议。
2. 资金投入与管理：甲方与乙方各自根据合作项目的比例投入相应的资金，并共同管理和监督资金使用情况。
3. 建设与施工：甲方负责城市更新项目的建设与施工工作，乙方提供必要的技术支持与协助。
4. 进度控制和监督：双方共同制定项目的进度计划，定期汇报和检查项目的执行情况，并进行必要的调整和监督。
第四条权益分配1. 投资获利分配：项目的收益将按照甲方与乙方的投资比例进行共同分配。
2. 知识产权：甲方对城市更新项目的规划与设计拥有知识产权，乙方对提供的技术支持与协助拥有知识产权。
3. 合作期限：本合作协议的有效期为[合作期限]，双方在合作期限内共同享有合作项目的权益和利益。
第五条风险与责任1. 合作风险：城市更新项目存在各种风险，双方应本着合作共赢的原则，共同分担风险。
2. 违约责任：若一方违反本合作协议的任何条款，应向对方承担相应的违约责任，并进行损失的赔偿。
第六条保密条款双方应对合作项目的相关信息保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。
第七条争议解决双方因履行本合作协议发生争议时，应友好协商解决；协商不成时，可以提交有管辖权的法院进行解决。
第八条协议生效与终止1. 本协议经甲方与乙方签字盖章后生效。
2. 合作期限届满或双方一致同意解除合作时，本协议自动终止。
第九条其他条款本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，并通过书面补充协议的形式进行约定。
甲方：乙方：法定代表人/签字：法定代表人/签字：日期：日期：。
城市更新项目合作协议三篇
城市更新项目合作协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拥有某城市更新项目的开发权，并拟对该项目进行投资、开发和运营；乙方具备相关经验和技术能力，愿意参与该项目的合作，双方经友好协商，达成如下合作协议：第一条合作原则1.1 本协议的签订遵循平等、自愿、诚实、信任的原则。
1.2 双方应严格按照中国法律、法规的规定，履行各自的权利和义务。
第二条合作内容2.1 乙方作为甲方的合作伙伴，参与甲方拥有的城市更新项目的投资、开发和运营。
2.2 乙方负责技术支持，协助甲方完成项目的设计、施工和验收等工作。
2.3 甲方负责项目的投资、融资、土地获取、建设手续办理等工作。
第三条合作期限3.1 本项目的合作期限为____年，自双方签订本协议之日起计算。
3.2 合作期限届满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方应按照本协议约定，向乙方支付合作费用。
（2）甲方应按照约定时间节点，完成项目的投资、融资、土地获取、建设手续办理等工作。
（3）甲方应保证项目的合法合规，确保项目符合相关法规和标准。
（4）甲方应协助乙方进行项目宣传和推广，提高项目知名度。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定，向甲方技术支持，协助甲方完成项目的设计、施工和验收等工作。
（2）乙方应按照约定时间节点，完成技术支持工作，确保项目进度和质量。
（3）乙方应按照约定，向甲方支付技术服务费用。
（4）乙方应对项目中的技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
第五条合作费用及支付方式5.1 甲方向乙方支付的合作费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。
5.2 乙方应按照下列方式向甲方支付技术服务费用：（1）合作期限内，乙方每月向甲方支付人民币____元（大写：__________________________元整）作为技术服务费。
旧址更新改造策划合同6篇
旧址更新改造策划合同6篇篇1甲方（投资方）：________________乙方（策划公司）：________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行旧址更新改造策划事宜达成如下协议：一、合同背景及目的甲方拥有一处旧址，拟对其进行更新改造，以提升其使用价值和经济效益。
为此，甲方委托乙方进行策划工作，旨在通过专业的策划服务，实现旧址的合理利用和改造升级。
二、工作内容及范围1. 策划服务内容：市场调研、定位分析、规划设计、施工图设计、招商推广等。
2. 服务范围：包括旧址的室内外改造、配套设施建设及其他相关服务。
3. 乙方应根据甲方的需求和市场情况，提供具有创意性和可行性的策划方案。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的______%作为预付款；（2）策划方案经甲方确认后，支付总金额的______%；（3）项目竣工验收合格后，支付剩余款项。
3. 发票开具：乙方在收到款项后，应开具合法有效的发票给甲方。
四、工作时间及进度安排1. 乙方应在合同签订后______个工作日内，提交项目策划进度计划表给甲方。
2. 乙方应按照进度计划表，按时完成各项策划工作，确保项目按时完成。
3. 若因甲方原因导致项目进度延误，乙方有权顺延工期。
五、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的策划方案、设计成果等知识产权归甲方所有。
2. 双方应对涉及本项目的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得泄露或擅自使用。
3. 乙方应对甲方的商业秘密承担保密责任，保密期限为自本合同签订之日起______年。
六、质量保障及验收标准1. 乙方应确保提供的策划服务符合国家标准和行业规范。
2. 项目验收标准应按照国家标准、行业规范及甲方的要求进行。
2024年城中村改造合作协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年城中村改造合作协议本合同目录一览第一条合作协议的定义与范围1.1 定义1.2 范围第二条合作双方的权利与义务2.1 合作双方的权利2.2 合作双方的义务第三条城中村改造项目的目标与原则3.1 项目目标3.2 项目原则第四条改造项目的实施步骤4.1 项目前期准备4.2 项目规划设计4.3 项目施工建设4.4 项目验收与交付第五条改造项目的投资估算与资金筹措5.1 投资估算5.2 资金筹措方式第六条改造项目的土地使用权与产权分配6.1 土地使用权6.2 产权分配第七条改造项目的拆迁安置7.1 拆迁安置政策7.2 拆迁安置实施步骤第八条改造项目的环境保护与公共设施配套8.1 环境保护措施8.2 公共设施配套建设第九条合作双方的沟通与协调机制9.1 沟通机制9.2 协调机制第十条合同的变更与解除10.1 变更条件10.2 解除条件第十一条合同争议的解决方式11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 法律诉讼第十二条合同的生效、终止与失效12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同失效条件第十三条合同的保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约责任第十四条合同的附则14.1 合同的解释权14.2 合同的修订权14.3 合同的附件清单第一部分：合同如下：第一条合作协议的定义与范围1.1 定义1.2 范围本协议的范围包括甲方和乙方共同完成城中村改造项目的各项工作，包括但不限于项目前期准备、项目规划设计、项目施工建设、项目验收与交付等。
第二条合作双方的权利与义务2.1 合作双方的权利2.1.1 甲方权利（1）甲方有权对改造项目提出总体要求和目标，对项目的规划、设计、建设等环节进行监督和指导。
（2）甲方有权对乙方的工作进行评估，对乙方不履行职责的行为进行整改。
（3）甲方有权根据项目进展情况，对合作协议进行必要的调整。
某开发商与政府签订的城市更新项目合作开发协议
某开发商与政府签订的城市更新项目合作开发协议本文为某开发商与政府签订的城市更新项目合作开发协议，旨在明确双方合作的范围、义务和权益，推动城市更新工作的顺利进行。
1. 合作背景城市更新工程旨在提升城市的整体形象，改善市民居住条件，促进当地经济发展。
为此，政府与某开发商达成合作，共同开展一项城市更新项目。
2. 合作目标双方的合作目标是通过重建旧有建筑、改善城市环境等手段提高城市的居住质量和商业价值，提升城市的整体形象和发展潜力。
3. 合作内容（1）规划设计：政府将提供城市更新项目的规划方案，包括建筑设计、街道改造等内容，确保项目的建设符合城市发展方向和环保要求。
（2）资源供应：政府将负责提供项目所需的土地、水电供应、公共设施建设等资源，确保项目的可行性和顺利实施。
（3）资金投入：开发商将承担一定的资金投入，包括项目建设费用、人力成本等，确保项目的正常运作和完成。
（4）项目运营：合作双方将共同负责项目的运营和管理，包括项目的销售、租赁、维护等工作，确保项目的长期稳定运营。
4. 合作义务（1）政府义务：政府应提供合理的规划方案，合法合规地提供土地和资源，确保项目的顺利进行。
政府还应加强对项目的督促和管理，保护开发商的合法权益。
（2）开发商义务：开发商应根据政府提供的规划方案进行开发，并按时按量完成工程。
开发商还应积极参与项目运营和管理，确保项目的可持续发展。
5. 合作期限本合作协议自签署之日起生效，合作期限为五年。
双方可以根据项目实际情况，协商决定是否延长合作期限。
6. 合作权益（1）政府权益：政府将在项目完成后，享有一定比例的建设用地，以及一定比例的项目销售收益和租金收益。
（2）开发商权益：开发商将获得合理的回报，包括项目销售收益、租金收益以及项目管理费等。
7. 合作风险与解决方案（1）风险：合作过程中可能面临建筑质量问题、市场波动、政策变化等风险。
（2）解决方案：双方应加强沟通，及时解决合作中出现的问题；政府应积极提供支持和政策保障，开发商则应提供良好的工程质量和服务。
城市更新合作协议书
城市更新合作协议书一、协议背景及宗旨1.1 协议背景本协议由以下各方共同签署，旨在就城市更新项目合作事宜进行明确的约定和规范，以推动城市发展和改善居民生活质量。
1.2 协议宗旨受各方的共同关注和重视，本协议的宗旨是为了优化城市空间，改善城市环境，提高城市功能和人居条件。
各方将充分发挥各自的资源和优势，加强协作与合作，共同推进城市更新项目的实施。
二、协议内容2.1 项目概述根据协议各方的需求和资源情况，确定城市更新项目的具体内容、范围和目标。
其中包括但不限于土地整理、建筑拆迁、市政基础设施建设、公共服务设施建设等。
2.2 合作机构和责任2.2.1 合作机构本协议约定的合作机构包括但不限于政府部门、企事业单位、社区组织等。
各合作机构应明确职责分工，确保项目实施的高效运作和协调管理。
2.2.2 合作责任各合作机构应积极履行合作责任，包括但不限于提供必要的资源支持、推动政策落地、协调解决合作过程中的问题与纠纷等。
2.3 项目资金和投入2.3.1 资金筹措各方将通过政府支持、自筹资金、各类资金投入等方式筹措项目所需的资金。
各方应在协议签署后及时提供合作所需的资金。
2.3.2 资金使用资金使用应遵循合理、透明、安全的原则，用于项目建设、人员培训、社区服务等相关事项。
各方应根据实际需要，有效合理地使用和监督资金的使用情况。
2.4 项目管理和监督2.4.1 项目管理为确保项目的高效实施，各方应设立项目管理机构，明确项目领导和管理团队。
项目管理机构应制定相应的实施计划、工作安排以及监督评估机制，确保项目按期完成。
2.4.2 监督机制各方应建立有效的监督机制，以对项目实施进行监督和评估。
监督机制应包括但不限于定期检查、评估报告和公开透明等方式，确保项目实施过程的公正、公开和合法。
三、协议履行和终止3.1 协议履行各方应按照本协议的约定履行各自的义务和责任，确保项目的顺利实施。
同时，各方还应保障信息共享、保密措施以及知识产权保护等相关事宜。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
深圳市城市更新项目合作协议
甲方：深圳市合作/有限公司
地址：
法定代表人：
XXXXXXX 有限公司
乙
方：
地址：
法定代表人:
鉴于：（描述项目背景、合作目的、双方意愿）
例如：甲方拟对的项目土地进行城市更新，项目已取得立项/批复；
本着互惠、互利、互相支持的原则，经过甲乙双方友好协商，就双方合作开发的深圳市___区―城市更新项目（以下简称“本项目”），达成一致协议如下：
一、项目概况
本项目位于_____________ （四至），占地面积约_______ 方米（以最终实际测量
的面积为准），现状建筑面积_______ 方米，现状容积率______ 。
项目具体位置详见附
图（加盖土地权属人公章）。
二、合作标的（标的为项目地块）
本项目建设用地面积_______ 平方米，规划容积率_________ ，计容积率面积不低于
方米，其中，住宅方米，商业方米，办公方米，商务公寓方米，配套设施方米，地块具体控制指标见附件XX （以
下简称“项目地块”）
三、合作条件/合作方式/双方权利义务
1.本项目已经甲方村民代表大会/股东会表决同意进行旧村/旧居改造。
（意愿表
决）
2.甲方就项目地块已按照深圳市城市更新法规要求与项目所属村股份公司签订开发
协议，并取得村股份公司【】％股民（比例要求见股份公司章程）的批准及村股
份公司董事会的批准。
（经村批准）
3.本项目获得市政府城市更新项目的批准，并享受城中村/非农/征地返还/ 旧屋村
改造的地价优惠政策。
（政府地价）
4.本项目不会根据《深圳市城市更新项目保障性住房配建比例暂行规定》配
建保障性住房和安居型商品房。
（政策性住房）
5.本协议签订后，乙方或乙方指定公司（以下简称“乙方公司” ）作为申报
主体负责规划制定计划申报。
该项目规划制定计划申报通过后，乙方公司负责本
项目的专项规划编制与申报并与被拆迁户签署拆迁合同。
甲方应积
极协助办理本项目的全部报批手续。
（城市更新报批）
6.本协议生效后，甲乙双方派出人员组成“旧改拆迁小组”，对本项目范围内的
物业现状进行拍照、统计，双方对结果签字确认，同时甲方配合乙方公司尽快完
成项目范围内所有建筑物及构筑物的查丈，查丈后制定本项目的具体搬迁补偿
标准，甲方确保股份有限公司股东大会表决同意该标准，
经甲乙双方共同确认后公布实施。
以上相关费用均由乙方公司承担。
（查
丈）
7.本项目采用物业补偿（住宅按1：1补偿住宅面积、商业按补偿商业面积、工业
厂房按照4：1的比例补偿商业面积）、货币补偿（参照市政府最新拆迁补偿指导标准）、物业补偿与货币补偿相结合三种方式进行补偿。
（拆赔标准）（上述拆赔标准供参考）
8.本协议签订后3日内由甲方公布拆除重建通告，通告发布后不得有新建、加建及
抢建等行为，否则视为违建不予补偿。
甲方负责控制违建，并采取必要的管理措施（包括但不限于施工材料的进出控制，巡防人员的增设，取得街道查违大队的工作支持等）。
（违建控制）
9.甲方负责被拆迁方与乙方公司签订拆迁补偿协议，（可选：甲乙双方共同
负责本项目涉及的拆迁补偿协议签订工作）甲方集体物业应带头签约。
乙方公司负责指定拆迁公司进行房屋清拆。
双方按照国家有关法律法规进行拆迁及补偿，避免出现危害社会稳定的群体性事件，若发生责任由甲乙双方负责协调解决。
甲方负责解决该项目用地交由双方合作开发后其自身集体经济发展和群众就业等问题，不得再就集体经济发展和出路、当地群众就业和安置问题等以有其它任何未在协议中约定的要求而干扰双方开发协议所约定的合作项目的工作。
（签订拆赔协议）
10.甲方确保乙方公司，作为项目公司展开政府审批更新改造实施主体资格前的各项
前期工作。
甲方负责本协议第二款约定之项目地块以乙方公司名义取得政府部门批准有效的开发主体资格认定。
（实施主体）
11.乙方公司负责办理本项目的各项报批报建手续、施工建设、运营管理、销
售及物业管理等各项工作，并承担本项目拆迁安置补偿及其他开发建设相关费用，保证安置和补偿资金能够及时到位。
（开发经营）
12.除按本协议第三款第4条补偿标准约定的补偿物业外，本项目所有房屋产权及其
他权益均归乙方公司所有。
（利益分配）
13.本协议签订后10个工作日内，乙方公司向甲方支付项目保证金人民币【】
万元。
在乙方公司完成本协议第三款第4条所述补偿物业建设并通过竣工验收后10个工作日内，甲方须全额无息退还该笔项目保证金。
（保证
金）
14.甲方同意由乙方全资子公司或控股子公司作为项目实施主体承接乙方在
本协议中约定的所有权利义务，在乙方出具书面文件确认下属的全资子公司或者控股子公司承接本协议中乙方的所有权利义务时，书面文件指定的公司即时可根据本协议享有权利并承担对应义务，甲方已知悉该合理安排
并予以确认，不存在任何异议。
（主体的更换）
四、违约责任/退出机制
1.如任何一方未能按照本协议的约定提供合作条件，或未能履行其在本协议项下
的承诺及义务，则视为该方当事人违约，对守约方造成的损失须承担赔偿责任。
2.如甲方违反本协议项下的保证及承诺，则向乙方支付人民币
______ 元违约金，如上述违约金不足以弥补对乙方造成的损失，则乙方有权另行向甲方追偿。
除非乙方书面同意解除本协议，否则本协议继续履行。
3.如乙方违反本协议项下的保证及承诺，则向甲方支付人民币__________ 元违约
金，如上述违约金不足以弥补对甲方造成的损失，则甲方有权另行向乙方追偿。
五、声明及保证/ 保密/ 排他
1.甲乙双方应保证以下事项真实可信：
（1）甲方为有独立民事行为能力的法人，有权独立签署并有能力履行本协议。
（2）乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。
2.协议双方承诺在本协议及其后续协议的协商、签订、履行过程中对其知悉对方
的商业秘密承担保密责任，任何一方在未取得对方书面同意的情况下不得向任何第三方披露本协议内容或与本协议相关信息以及从对方取得的其他资料，但依照法律规定需披露的除外。
3.本协议签署前，甲方未予任何第三方就本项目签订可形成任何合作协议、合同或
承诺。
4.本协议签署后，甲方保证不再与任何第三方达成任何涉及合作开发本项目的协
议，否则甲方视为违约，须向乙方支付人民币_____________ 元违约金。
除非乙方书面同意解除本协议，否则本协议继续履行。
六、协议生效及其他
1.若本项目未能满足本协议约定的合作前提条件，则乙方有权单方面解除本协
议，甲方需无息返还乙方支付给甲方的保证金及相关费用；
2.本协议未尽事宜，可由双方协商后另行补签补充协议书以明确，补充协议不得
对抗本协议所定内容，补充协议书与本协议书具有同等法律效力。
3.在本协议履行过程中产生的争议，甲乙双方应尽量通过协商或者调解解决。
如
经协商或调解不成的，双方同意将争议提交本项目所在管辖地人民法院受理解决。
4.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效（有效期【】年，至【】年【】月
【】日）。
本协议一式肆份，甲乙双各执贰份，均具有同等法律效力。
5.本协议中的天数，未特别约定为工作日的，均为自然日。
甲方：乙方：
授权代表：授权代表：
签约时间：____ 年___ 月 ___ 日签约时间：____ 年___ 月___ 日。