工程施工保密协议
工程项目保密协议7篇

工程项目保密协议7篇篇1协议签订双方:甲方(工程委托方):__________________乙方(工程承建方):__________________鉴于甲乙双方在进行工程项目合作过程中,涉及商业秘密、技术秘密等保密信息,为明确保密责任,保障双方合法权益,经友好协商,达成以下工程项目保密协议:一、保密信息范围1. 双方确认,本协议所称的保密信息包括但不限于以下内容:工程项目的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件、设计资料、施工图纸、技术规范、工艺流程、材料采购信息、工程实施过程中的变更、现场操作技术数据等。
2. 任何一方在本协议生效前或履行过程中,无论有意或无意获得的对方未公开的保密信息,均属于本协议保密信息的范畴。
二、保密责任和义务1. 双方应保证各自参与工程项目的人员遵守本保密协议,不向任何第三方透露保密信息。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方提供、转让、泄露、公开或使用保密信息。
3. 双方应采取有效技术措施和制度,确保保密信息安全,防止丢失或非法泄露。
4. 未经对方书面同意,任何一方不得擅自使用对方的商业秘密或技术秘密进行其他活动。
三、保密期限1. 本协议保密期限自协议生效之日起至工程项目竣工验收后XX 年止。
2. 在保密期限内,双方应继续履行保密责任和义务。
保密期限届满后,除非双方另有约定,否则保密责任自行终止。
四、违约责任1. 任何一方违反本协议规定,泄露对方保密信息,应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的全部损失。
2. 若因违约导致对方商业秘密或技术秘密泄露,造成严重后果的,违约方应承担法律责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜,由双方另行协商补充。
经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 如因执行本协议发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程项目保密协议5篇

工程项目保密协议5篇篇1甲方(工程项目委托方):___________________乙方(工程项目承接方):___________________鉴于甲乙双方在工程项目上的合作,双方就工程项目有关保密事项达成如下协议:一、保密信息范围1. 甲方提供给乙方的所有关于工程项目的资料和信息,包括但不限于设计方案、施工图纸、技术规格、工程计划、财务数据等。
2. 乙方在项目实施过程中获取的其他敏感信息,如双方的合作细节、商务谈判内容等。
二、保密责任和义务1. 甲乙双方应严格遵守保密义务,确保保密信息不被泄露、丢失或滥用。
2. 双方应采取合理的技术和管理措施,确保保密信息的安全性和完整性。
3. 未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方透露、发布或公开保密信息。
4. 乙方应对其员工、顾问或代理进行保密教育,确保他们履行保密义务。
三、保密期限1. 本协议所指的保密期限自本协议签署之日起至工程项目完成并验收合格后的三年。
2. 若保密期限届满后,保密信息仍然具有保护价值,甲乙双方可协商续签保密协议。
四、免责条款1. 若乙方在履行工程项目过程中,因甲方原因导致的保密信息泄露,乙方不承担法律责任。
2. 若因国家法律法规要求或司法机关调查取证等原因导致保密信息泄露,双方均不承担法律责任。
五、违约责任1. 若乙方违反本协议约定的保密义务,应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因此遭受的直接和间接损失。
2. 若乙方的违约行为导致甲方遭受重大损失,甲方有权解除与乙方的合作关系,并追究乙方的法律责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他条款1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
甲方(工程项目委托方):___________________(盖章)法定代表人:___________________签字日期:_______年_______月_______日联系方式:___________________地址:___________________电子邮箱:___________________篇2甲方(工程项目委托方):____________________乙方(工程项目承建方):____________________鉴于甲乙双方共同进行工程项目合作,为明确双方在工程项目实施过程中的保密义务与责任,达成以下保密协议:一、保密内容1. 双方同意在本协议中列明的工程项目相关的所有信息均为保密信息,包括但不限于工程设计图纸、施工方案、技术标准、工艺流程、材料采购信息、成本核算、财务数据等。
2024年施工保密协议

2024年施工保密协议____年施工保密协议甲方:(公司/个人名称)地址:联系人:联系电话:乙方:(公司/个人名称)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方与乙方之间存在施工合作,为维护双方权益,确保施工过程中的商业秘密及机密信息的保护,保密协议如下:一、协议目的本协议旨在保护双方之间在施工过程中的商业秘密及机密信息,防止泄露和非法使用,确保双方的合法权益。
二、保密信息范围本协议所涉及的保密信息包括但不限于以下内容:1. 所有与施工项目有关的技术、工艺、图纸、设计方案等技术信息;2. 与合同履行有关的商业秘密,包括但不限于商业计划、财务数据、客户信息等;3. 双方在施工过程中获取的其他保密信息。
三、保密义务1. 双方均应对本协议约定的保密信息负有保密义务,不得向任何第三方透露或泄露保密信息,除非取得对方事先书面同意;2. 双方应采取合理措施,妥善保管相关文档、数据及其他保密信息,防止泄露或遗失;3. 双方在工作人员中应建立保密教育与培训制度,确保员工对保密信息的认识和保护意识。
四、保密期限1. 本协议约定的保密期限为施工项目结束后的三年;2. 在保密期限届满后,双方可以协商决定是否继续保密,或将保密信息设定为永久保密。
五、违约责任1. 若任何一方违反了本协议的保密义务,给对方造成损失的,应承担相应的损害赔偿责任;2. 对于故意泄露或故意使用保密信息的一方,另一方有权向法院提起诉讼,要求停止侵权行为并追究其法律责任;3. 非故意泄露或使用保密信息的一方,应采取措施尽力阻止保密信息的进一步泄露,并向对方及时报告。
六、法律适用和争议解决1. 本协议的订立、效力、解释和履行适用中华人民共和国法律;2. 双方一致同意,对于本协议的履行产生的争议应当通过友好协商解决,如协商不成,双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
七、其他条款1. 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力;2. 对本协议的任何修改或补充必须以书面形式进行;3. 如本协议中任何条款无效或不可执行,不影响其他条款的效力。
工程施工保密协议范本(3篇)

甲方代理人:(签章)乙方代理人:(签章)
住址:身份证号:__________ 电话:__________日期:
住址:身份证号:__________ 电话:__________日期:
工程施工保密协议范本(三)
出租方(甲方):
承租方(乙方):
6、双方合作期间不得无故中途终止协议,如有特殊情况应提前一个月告知对方,双方另行协商。
五、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、本合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章(合同章)之日起生效。
甲方:
乙方:
签订日期:____年____月____日
四、甲方的基本责任:
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中,甲方驾驶员必须听从乙方的安排,如果工作现场出现险情不能施工的,甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工,造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间,机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备概况
设备名称:
规格型号:
数量(台):
租赁金额:
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备,提供技术型良好的设备。
(5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
工程施工保密协议范本5篇

工程施工保密协议范本5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方共同参与的工程项目涉及商业秘密及机密信息,为明确保密责任,经双方友好协商,达成以下保密协议:一、协议目的双方同意本协议的条款,旨在明确双方在工程施工过程中各自的保密义务和责任,确保项目涉及的商业秘密、技术信息及其他机密不被泄露。
二、保密信息范围1. 甲方提供的施工图纸、设计方案、技术规格等所有与工程相关的技术资料;2. 甲乙双方关于工程实施的商务谈判记录、合同文本等商业信息;3. 工程实施过程中知悉的对方商业秘密及其他不宜公开的信息。
三、保密责任和义务1. 双方应妥善保管保密信息,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露或泄露;2. 双方应采取有效措施,确保保密信息不被不当使用或泄露;3. 双方不得将保密信息用于本协议以外的其他用途;4. 未经对方同意,不得私自复制、摘录或引用保密信息;5. 双方应明确各自参与工程的人员的保密责任和义务,保证保密信息的传递安全;6. 若发现保密信息被泄露或可能被滥用时,双方应立即相互通知,并共同采取必要措施防止信息扩散和损失。
四、例外情况以下情况不视为违反本协议:1. 该信息在披露时已为公众所知悉的信息;2. 该信息经对方书面同意而披露的信息;3. 在法律法规规定下需要披露的信息。
但披露方应提前通知对方,并协助对方采取必要的保护措施。
五、违约责任和纠纷解决方式如发生一方违反本协议规定的保密义务,违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方因违约行为造成的损失。
若发生纠纷,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决纠纷。
六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程实施期间及工程完工后两年;2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;3. 未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):[甲方公司合同专用章]法定代表人(签字):[甲方公司法定代表人手写签名]日期:XXXX年XX月XX日联系方式:[甲方公司联系电话及地址]电子邮箱:[甲方公司电子邮箱地址]乙方(盖章):[乙方公司合同专用章]法定代表人(签字):[乙方公司法定代表人手写签名]日期:XXXX年XX月XX日联系方式:[乙方公司联系电话及地址]电子邮箱:[乙方公司电子邮箱地址]注:以上协议仅为范本,实际协议需根据具体情况进行调整和完善。
工程施工保密协议范本4篇

工程施工保密协议范本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1工程施工保密协议范本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方委托乙方进行工程施工,为保障双方的合法权益,特签订本协议。
一、保密内容1.1 保密内容包括但不限于工程设计方案、施工图纸、工程施工计划、工程进度、工程造价预算等涉及工程施工过程的技术、管理资料等。
1.2 甲、乙双方在合作过程中产生的文件、资料,均应属于保密内容,未经双方允许,不得向第三方透露或泄露。
二、保密责任2.1 甲、乙双方应加强对保密内容的保护,采取必要措施确保信息的安全性。
2.2 甲方应对自身信息的保密负责,不得随意向外泄露相关资料。
2.3 乙方应加强员工教育,严格遵守保密规定,不得擅自将保密内容外泄,如有违反者,应承担相应的法律责任。
三、信息使用3.1 乙方在获得保密信息后,仅限于为完成工程施工任务而使用,不得用于其他商业用途。
3.2 甲方不得擅自要求乙方将保密内容提供给其他单位或个人,如有需要转交他人需要,应征得乙方同意。
4. 违约责任4.1 如甲、乙双方任何一方在协议约定中违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
4.2 若因乙方泄露保密内容给第三方造成损失,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方的全部损失。
五、保密期限5.1 本协议自双方签订之日起生效,保密期限至工程竣工验收合格之后终止。
5.2 协议期满后,双方仍应对已提供的保密内容保密,除非双方达成另行约定。
六、协议解释6.1 本协议内容和解释均应依法律规定进行,如有争议,双方应友好协商解决。
6.2 在特殊情况下,双方可采取补充协议的形式,对本协议内容进行调整或补充。
七、协议生效本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章)法定代表人:(签字)乙方:(盖章)法定代表人:(签字)日期:年月日篇2工程施工保密协议范本甲方(委托方):_____________乙方(承包方):_____________根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《刑法》及其他有关规定,甲、乙双方经友好协商,就(工程名称)________________的施工过程中的信息保密工作达成协议,具体内容如下:第一条保密内容1.1本协议涉及保密的内容包括但不限于工程的设计方案、施工图纸、施工技术、工程进度、成本预算、质量控制等相关信息。
工程施工保密协议

工程施工保密协议第一篇范文:合同编号:_______甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲乙双方希望通过友好协商,建立长期、稳定、互惠互利的合作关系,甲乙双方就甲方委托乙方进行工程施工过程中涉及的保密信息事项,达成如下协议:一、保密信息的定义1.1 保密信息是指在工程施工过程中,甲方提供给乙方或乙方在履行合同过程中产生的,不为公众所知悉、具有商业价值并需要采取保密措施的技术信息、业务信息、管理信息等。
1.2 保密信息包括但不仅限于:工程设计图纸、施工方案、技术资料、经营计划、客户信息、合同文件、财务数据等。
二、保密义务2.1 乙方应对甲方提供的保密信息保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露、披露、使用或允许他人使用保密信息。
2.2 乙方应采取适当的管理措施,确保保密信息在乙方及其员工、分包商、供应商等之间得到安全保护。
2.3 双方在履行合同过程中产生的保密信息,应在合同终止后继续履行保密义务,直至甲方书面解除保密义务。
三、保密期限3.1 双方同意,本协议项下的保密义务自双方签署之日起生效,至合同终止或解除保密义务的书面通知到达对方时终止。
3.2 如果保密信息涉及的技术或业务信息具有特定的保护期限,乙方应根据甲方的要求,在合理期限内继续履行保密义务。
四、违约责任4.1 如乙方违反本协议的保密义务,甲方有权要求乙方立即停止违约行为,并要求乙方承担违约责任。
4.2 乙方应赔偿甲方因违约行为所造成的经济损失,包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等。
五、争议解决5.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决。
5.2 如果协商不成,任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他约定6.1 本协议自双方签署之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2 本协议的任何修改、补充均须经甲乙双方书面同意,方为有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:____年____月____日请注意,以上范本仅供参考,实际合同签订时,请根据具体情况进行调整,并在专业律师的指导下进行。
工程施工保密协议范本6篇

工程施工保密协议范本6篇篇1工程施工保密协议范本甲方(委托方):(单位名称)乙方(受承方):(单位名称)为了确保双方在工程施工过程中的信息安全,保护工程相关的技术秘密和商业机密,维护双方的利益,特订立本协议。
一、保密内容1. 受承方应当履行本协议项下的保密义务,对于甲方提供的所有工程施工相关的技术资料、商业机密和其他涉及保密内容的信息(以下简称“保密信息”),予以严格保密。
受承方不得泄露给任何第三方,包括员工、供应商、合作方等。
2. 除非经甲方书面同意,受承方不得将保密信息用于其他目的,不得擅自复制、传播、发布或用于其他工程项目。
3. 受承方应当合理保管和使用甲方提供的保密信息,确保不被盗窃、泄露或遗失。
如有发生保密信息泄露的情况,受承方应当立即通知甲方,并配合甲方采取相应措施。
二、保密期限1. 本协议项下的保密期限为工程施工完成并验收合格之日起三年。
在保密期限届满后,双方可以商议延长保密期限。
2. 协议期间双方发生争议时,仍应执行本协议项下的保密义务,直至争议解决为止。
三、违约责任1. 如受承方违反本协议规定,泄露保密信息或披露给第三方,应承担违约责任,包括但不限于向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。
2. 如因受承方的违约行为导致甲方遭受重大损失,甲方有权追究受承方的法律责任,并要求受承方承担全部损失。
四、其他1. 本协议未尽事宜,双方可以另行商议,并经双方书面确认后生效。
2. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(委托方):日期:乙方(受承方):日期:篇2工程施工保密协议范本甲方(委托方):单位名称:法定代表人/负责人:联系地址:联系人:联系电话:乙方(承包方):单位名称:法定代表人/负责人:联系地址:联系人:联系电话:为明确双方在工程施工过程中的保密责任,保护工程施工过程中的机密信息,特订立本保密协议。
双方经友好协商一致,按照平等互利、诚实信用的原则,达成如下协议:第一条保密信息的范围1.1 本协议所称保密信息是指在工程施工过程中,一方向另一方提供的、涉及商业秘密、技术机密等的任何口头、书面或电子形式的信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程施工保密协议甲方:贵州鑫亚泰劳动服务有限公司乙方:湖南进城消防工程有限公司毕节分公司根据甲乙双方月日签定的《消防工程施工合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容保密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。
二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待,在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。
也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
三、在本合作协议中,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向媒体透露所承揽工程的相关情况。
四、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批准,乙方不得作任何应用。
五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。
六、在《土石方工程施工合同》协议中,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。
根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、设备构件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。
并且只用于本合同工程,未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窃。
乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窃透露给第三方。
因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
八、乙方在施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。
九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。
知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。
由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
十一、本协议提及的技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
十二、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%,并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。
十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失,违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。
十四、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。
双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。
上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
十五、本协议自双方签字或盖章后生效。
十六、本协议与所签定《土石方工程施工合同》为同一主体,为《土石方工程施工合同》不可分割的组成部分。
十七、双方确认,在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容,并完全了解协议各条款的法律含义。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或法定代表人或委托代理人(签名):委托代理人(签名):年月日年月日工程施工保密协议甲方:博泰地产有限公司乙方:贵州鑫亚泰劳动服务有限公司根据甲乙双方年月日签定的《土石方工程施工合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容保密秘密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。
二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对街,在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。
也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
三、在本合同项下,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向媒体透露所承揽工程的相关情况。
四、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批准,乙方不得作任何应用。
已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。
六、在《土石方工程施工合同》项下,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。
根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。
并且只用于本合同工程,未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窃。
乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窃透露给第三方。
因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
八、乙方在甲方施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。
九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。
知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。
由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
十一、本协议提及的技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
十二、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%,并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。
十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失,违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。
十四、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。
双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。
上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
十五、本协议自双方签字或盖章后生效。
十六、本协议与所签定《土石方工程施工合同》为同一主体,为《土石方工程施工合同》不可分割的组成部分。
十七、双方确认,在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容,并完全了解协议各条款的法律含义。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或法定代表人或委托代理人(签名):委托代理人(签名):年月日年月日工程施工保密协议甲方:博泰地产有限公司乙方:贵州川元建筑工程有限公司根据甲乙双方年月日签定的《土石方工程施工合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容保密秘密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。
二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对街,在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。
也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
三、在本合同项下,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向媒体透露所承揽工程的相关情况。
四、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批准,乙方不得作任何应用。
已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。
六、在《土石方工程施工合同》项下,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。
根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。
并且只用于本合同工程,未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窃。
乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窃透露给第三方。
因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
八、乙方在甲方施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。
九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。
知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。
由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
十一、本协议提及的技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
十二、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%,并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。
十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失,违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。
十四、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。
双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。
上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。