(完整版)工程施工保密协议

合集下载

通信工程施工保密协议

通信工程施工保密协议

通信工程施工保密协议甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系方式:鉴于甲方拟向乙方委托进行通信工程施工,为了保证工程施工过程中信息安全和保密,甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,就有关保密事宜达成如下协议:第一条保密范围1.1 本协议所称保密信息是指在履行通信工程施工合同过程中,乙方获悉或接触到的甲方的商业秘密、技术资料、业务信息等涉密内容,包括但不限于工程设计图纸、施工方案、物料清单、进度计划、合同文本等。

1.2 保密信息是甲方在委托乙方进行通信工程施工过程中提供的所有与工程施工有关的机密信息,不论是书面形式还是口头形式,均属于保密范围。

第二条保密义务2.1 乙方承诺在接收到保密信息后,应当严格遵守保密义务,履行对保密信息的保密责任。

未经甲方书面许可,乙方不得向第三方透露、泄露或转让保密信息。

2.2 乙方应采取一切必要措施,确保对保密信息的保密性,并且不得以任何形式泄露或损害甲方的商业利益和声誉。

2.3 乙方应合理安排员工对保密信息进行保护和管理,对员工保密意识进行培训,确保员工不泄露保密信息。

第三条保密措施3.1 乙方应当建立完善的保密管理制度和措施,包括但不限于设立保密岗位、制定保密操作规程、设置密码保护、控制保密信息的使用和管理等。

3.2 乙方应当保密建造现场,禁止未经授权人员进入并观看保密信息,确保施工过程不受外部干扰和窥探。

3.3 如乙方发现或怀疑有人在未经授权的情况下接触或获取了保密信息,应立即通知甲方,采取有效措施制止和处理。

第四条保密期限4.1 乙方应当对已接触或了解的保密信息在本合同终止后继续负有保密义务,保密期限为三年。

4.2 保密期限届满后,乙方仍须对保密信息进行保护,不得随意泄露或利用保密信息,否则应当承担一切法律责任。

第五条违约责任5.1 若乙方违反本协议的保密义务,泄露、转让或滥用保密信息,给甲方造成经济损失或影响商业利益的,应当承担赔偿责任。

涉密工程合同

涉密工程合同

涉密工程合同甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方就__________(工程名称)项目(以下简称“本项目”)的施工达成如下协议:一、工程内容与范围详细描述工程项目的性质、规模、技术要求、施工范围及预期目标等,确保双方对工程的理解一致。

二、保密条款1. 甲乙双方均应严格遵守国家有关保密的法律法规,对于本项目中涉及的所有涉密信息,包括但不限于技术资料、图纸、数据、通信记录等,均应予以保密。

2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露、提供或允许第三方使用上述涉密信息。

3. 保密义务在本合同终止后仍然有效,除非涉密信息已公开或经过授权解除保密。

三、合同价格与支付方式明确合同总价、计价方式、支付条件及支付时间表,确保乙方的经济利益得到保障。

四、工期与交付规定工程的开工日期、竣工日期以及交付标准,确保工程按期完成并符合质量要求。

五、质量保证与验收明确工程质量标准、验收程序和不合格处理办法,确保工程质量符合合同约定。

六、违约责任双方应明确违约责任,包括违约金的计算方式、赔偿责任的范围等,以便在违约发生时有据可依。

七、争议解决约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等,以及适用的法律和管辖法院。

八、其他条款根据项目特点和实际需要,可以增加特殊条款,如保险要求、知识产权归属、不可抗力条款等。

九、合同生效与签署本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期至____年____月____日止。

合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:____年____月____日。

建筑工程公司保密协议(完整版)

建筑工程公司保密协议(完整版)

保密协议甲方(保密信息提供方):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(保密信息接收方):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________第一条保密信息的范围1.1本协议项下的保密信息包括但不限于甲方拥有的技术秘密、商业秘密、客户信息、财务信息、经营信息、管理信息等。

1.2保密信息可以以书面、口头、电子、图像、样品等形式存在。

1.3保密信息的具体范围由甲方在本协议附件一中列明,甲方可以根据实际情况对本协议附件一进行修改,并书面通知乙方。

第二条保密义务2.1乙方应对甲方提供的保密信息承担严格的保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露、传播、复制、使用或允许他人使用保密信息。

2.2乙方应对保密信息采取必要的安全措施,防止保密信息泄露、丢失或被他人非法获取。

2.3乙方仅可在本协议约定的范围内使用保密信息,不得将保密信息用于任何其他目的。

第三条保密期限3.1本协议项下的保密义务自乙方获取保密信息之日起算,至甲方书面通知乙方解除保密义务之日止。

3.2若甲方的保密信息受到法律保护,则乙方的保密义务不受本协议期限的限制,应持续到法律规定的保护期限届满之日止。

第四条违约责任4.1一方违反本协议的约定,泄露、使用或允许他人使用保密信息的,应向守约方支付违约金,违约金金额为泄露、使用或允许他人使用保密信息所造成损失的赔偿金。

4.2守约方有权要求违约方承担因违约行为而产生的其他法律责任。

第五条争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

工程项目保密协议5篇

工程项目保密协议5篇

工程项目保密协议5篇篇1甲方(工程项目委托方):___________________乙方(工程项目承接方):___________________鉴于甲乙双方在工程项目上的合作,双方就工程项目有关保密事项达成如下协议:一、保密信息范围1. 甲方提供给乙方的所有关于工程项目的资料和信息,包括但不限于设计方案、施工图纸、技术规格、工程计划、财务数据等。

2. 乙方在项目实施过程中获取的其他敏感信息,如双方的合作细节、商务谈判内容等。

二、保密责任和义务1. 甲乙双方应严格遵守保密义务,确保保密信息不被泄露、丢失或滥用。

2. 双方应采取合理的技术和管理措施,确保保密信息的安全性和完整性。

3. 未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方透露、发布或公开保密信息。

4. 乙方应对其员工、顾问或代理进行保密教育,确保他们履行保密义务。

三、保密期限1. 本协议所指的保密期限自本协议签署之日起至工程项目完成并验收合格后的三年。

2. 若保密期限届满后,保密信息仍然具有保护价值,甲乙双方可协商续签保密协议。

四、免责条款1. 若乙方在履行工程项目过程中,因甲方原因导致的保密信息泄露,乙方不承担法律责任。

2. 若因国家法律法规要求或司法机关调查取证等原因导致保密信息泄露,双方均不承担法律责任。

五、违约责任1. 若乙方违反本协议约定的保密义务,应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因此遭受的直接和间接损失。

2. 若乙方的违约行为导致甲方遭受重大损失,甲方有权解除与乙方的合作关系,并追究乙方的法律责任。

六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

七、其他条款1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。

3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。

甲方(工程项目委托方):___________________(盖章)法定代表人:___________________签字日期:_______年_______月_______日联系方式:___________________地址:___________________电子邮箱:___________________篇2甲方(工程项目委托方):____________________乙方(工程项目承建方):____________________鉴于甲乙双方共同进行工程项目合作,为明确双方在工程项目实施过程中的保密义务与责任,达成以下保密协议:一、保密内容1. 双方同意在本协议中列明的工程项目相关的所有信息均为保密信息,包括但不限于工程设计图纸、施工方案、技术标准、工艺流程、材料采购信息、成本核算、财务数据等。

工程施工保密协议范本(3篇)

工程施工保密协议范本(3篇)

第1篇甲方(建设单位):乙方(施工单位):鉴于甲方委托乙方承担本工程项目的施工任务,为确保工程项目的顺利进行,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保密法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就本工程项目的保密事宜达成如下协议:一、保密范围1. 甲方提供的工程图纸、技术资料、设计文件、施工方案、工程预算、工程进度计划等涉及工程项目的所有技术秘密、商业秘密和保密信息。

2. 甲方提供的工程设备、材料、构件等产品的技术参数、性能指标、质量标准等涉及产品秘密的信息。

3. 甲方提供的工程合同、工程协议、工程款支付凭证等涉及工程项目的财务秘密。

4. 甲方提供的工程现场管理、施工组织、人员安排等涉及工程项目的管理秘密。

5. 甲方提供的其他涉及工程项目的保密信息。

二、保密义务1. 乙方在施工过程中,对甲方提供的保密信息负有保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露、复制、传播或以其他方式使用。

2. 乙方应采取有效措施,确保保密信息的安全,防止保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损。

3. 乙方应对其员工进行保密教育,使其充分认识到保密的重要性,并要求其遵守本协议的保密义务。

4. 乙方在施工过程中,如发现保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损,应及时通知甲方,并采取一切必要措施予以补救。

三、保密期限本协议的保密期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日起计算,共计____年。

四、违约责任1. 乙方违反本协议的保密义务,泄露、复制、传播或以其他方式使用保密信息的,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 乙方违反本协议的保密义务,给甲方造成严重后果的,甲方有权解除本协议,并要求乙方承担相应的法律责任。

五、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 诉讼过程中,双方应继续履行本协议的保密义务。

2024年施工保密协议

2024年施工保密协议

2024年施工保密协议____年施工保密协议甲方:(公司/个人名称)地址:联系人:联系电话:乙方:(公司/个人名称)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方与乙方之间存在施工合作,为维护双方权益,确保施工过程中的商业秘密及机密信息的保护,保密协议如下:一、协议目的本协议旨在保护双方之间在施工过程中的商业秘密及机密信息,防止泄露和非法使用,确保双方的合法权益。

二、保密信息范围本协议所涉及的保密信息包括但不限于以下内容:1. 所有与施工项目有关的技术、工艺、图纸、设计方案等技术信息;2. 与合同履行有关的商业秘密,包括但不限于商业计划、财务数据、客户信息等;3. 双方在施工过程中获取的其他保密信息。

三、保密义务1. 双方均应对本协议约定的保密信息负有保密义务,不得向任何第三方透露或泄露保密信息,除非取得对方事先书面同意;2. 双方应采取合理措施,妥善保管相关文档、数据及其他保密信息,防止泄露或遗失;3. 双方在工作人员中应建立保密教育与培训制度,确保员工对保密信息的认识和保护意识。

四、保密期限1. 本协议约定的保密期限为施工项目结束后的三年;2. 在保密期限届满后,双方可以协商决定是否继续保密,或将保密信息设定为永久保密。

五、违约责任1. 若任何一方违反了本协议的保密义务,给对方造成损失的,应承担相应的损害赔偿责任;2. 对于故意泄露或故意使用保密信息的一方,另一方有权向法院提起诉讼,要求停止侵权行为并追究其法律责任;3. 非故意泄露或使用保密信息的一方,应采取措施尽力阻止保密信息的进一步泄露,并向对方及时报告。

六、法律适用和争议解决1. 本协议的订立、效力、解释和履行适用中华人民共和国法律;2. 双方一致同意,对于本协议的履行产生的争议应当通过友好协商解决,如协商不成,双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。

七、其他条款1. 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力;2. 对本协议的任何修改或补充必须以书面形式进行;3. 如本协议中任何条款无效或不可执行,不影响其他条款的效力。

工程施工保密协议范本5篇

工程施工保密协议范本5篇

工程施工保密协议范本5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方共同参与的工程项目涉及商业秘密及机密信息,为明确保密责任,经双方友好协商,达成以下保密协议:一、协议目的双方同意本协议的条款,旨在明确双方在工程施工过程中各自的保密义务和责任,确保项目涉及的商业秘密、技术信息及其他机密不被泄露。

二、保密信息范围1. 甲方提供的施工图纸、设计方案、技术规格等所有与工程相关的技术资料;2. 甲乙双方关于工程实施的商务谈判记录、合同文本等商业信息;3. 工程实施过程中知悉的对方商业秘密及其他不宜公开的信息。

三、保密责任和义务1. 双方应妥善保管保密信息,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露或泄露;2. 双方应采取有效措施,确保保密信息不被不当使用或泄露;3. 双方不得将保密信息用于本协议以外的其他用途;4. 未经对方同意,不得私自复制、摘录或引用保密信息;5. 双方应明确各自参与工程的人员的保密责任和义务,保证保密信息的传递安全;6. 若发现保密信息被泄露或可能被滥用时,双方应立即相互通知,并共同采取必要措施防止信息扩散和损失。

四、例外情况以下情况不视为违反本协议:1. 该信息在披露时已为公众所知悉的信息;2. 该信息经对方书面同意而披露的信息;3. 在法律法规规定下需要披露的信息。

但披露方应提前通知对方,并协助对方采取必要的保护措施。

五、违约责任和纠纷解决方式如发生一方违反本协议规定的保密义务,违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方因违约行为造成的损失。

若发生纠纷,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决纠纷。

六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程实施期间及工程完工后两年;2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;3. 未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方(盖章):[甲方公司合同专用章]法定代表人(签字):[甲方公司法定代表人手写签名]日期:XXXX年XX月XX日联系方式:[甲方公司联系电话及地址]电子邮箱:[甲方公司电子邮箱地址]乙方(盖章):[乙方公司合同专用章]法定代表人(签字):[乙方公司法定代表人手写签名]日期:XXXX年XX月XX日联系方式:[乙方公司联系电话及地址]电子邮箱:[乙方公司电子邮箱地址]注:以上协议仅为范本,实际协议需根据具体情况进行调整和完善。

工程施工合同保密协议

工程施工合同保密协议

工程施工合同保密协议甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为明确甲方与乙方在工程施工过程中的保密事项,维护双方的合法权益,特订立本保密协议。

一、保密范围1.1 甲方保密信息:指甲方提供给乙方的与工程施工相关的所有技术文件、资料、设计方案、施工图纸、施工计划、工程进度、质量控制标准等涉及本工程施工的一切资料信息,不论以何种形式提供,均仅限乙方在本工程施工范围内使用。

1.2 乙方保密信息:指乙方在本合同履行过程中所了解到的甲方的商业秘密、经营机密、财务资料等相关信息,除非经甲方许可,乙方不得向他人泄漏。

二、保密义务2.1 乙方保证在本合同履行期间和合同终止后仍对甲方保密信息承担保密义务,未经甲方书面许可,不得向第三方透露、传播甲方的任何保密信息。

2.2 甲方保证对乙方提供的商业秘密和其他保密信息保密,不得泄露给任何未经授权的第三方,并承担相应的法律责任。

2.3 双方应加强信息安全管理,采取必要的措施确保保密信息的安全性,如采用密码保护、加密存储等方式避免信息泄露。

三、保密期限3.1 本协议约定的保密期限自合同签署之日起生效,至双方终止履行本合同义务之日止。

3.2 合同终止后,乙方应将甲方所有提供的保密信息归还给甲方,并销毁所有已复制的保密信息,不得擅自保留或继续使用。

四、违约责任4.1 若一方违反本协议的约定,有义务赔偿对方因此导致的损失,并承担由此造成的法律责任。

4.2 如乙方因违反本协议规定泄露了甲方的保密信息,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金,违约金数额不低于合同总额的百分之十。

五、协议的变更和解释5.1 本协议经双方协商一致后生效,未尽事宜由双方再行商议,必要时可签订书面协议变更。

5.2 本协议的解释和效力适用中华人民共和国相关法律法规,如发生争议,应当协商解决,协商不成的,任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。

六、其他6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,本协议一式两份,每份存一方,均具有同等法律效力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程施工保密协议甲方:贵州鑫亚泰劳动服务有限公司乙方:湖南进城消防工程有限公司毕节分公司根据甲乙双方月日签定的《消防工程施工合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容保密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。

二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待,在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。

也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

三、在本合作协议中,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向媒体透露所承揽工程的相关情况。

四、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批准,乙方不得作任何应用。

五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。

六、在《土石方工程施工合同》协议中,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。

根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、设备构件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。

并且只用于本合同工程,未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窃。

乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窃透露给第三方。

因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。

八、乙方在施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。

九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。

知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。

由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

十一、本协议提及的技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

十二、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%,并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。

十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失,违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。

十四、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。

双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。

上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

十五、本协议自双方签字或盖章后生效。

十六、本协议与所签定《土石方工程施工合同》为同一主体,为《土石方工程施工合同》不可分割的组成部分。

十七、双方确认,在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容,并完全了解协议各条款的法律含义。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或法定代表人或委托代理人(签名):委托代理人(签名):年月日年月日工程施工保密协议甲方:博泰地产有限公司乙方:贵州鑫亚泰劳动服务有限公司根据甲乙双方年月日签定的《土石方工程施工合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容保密秘密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。

二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对街,在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。

也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

三、在本合同项下,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向媒体透露所承揽工程的相关情况。

四、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批准,乙方不得作任何应用。

已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。

五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。

六、在《土石方工程施工合同》项下,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。

根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。

并且只用于本合同工程,未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窃。

乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窃透露给第三方。

因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。

八、乙方在甲方施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。

九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。

知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。

由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

十一、本协议提及的技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

十二、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%,并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。

十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失,违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。

十四、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。

双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。

上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

十五、本协议自双方签字或盖章后生效。

十六、本协议与所签定《土石方工程施工合同》为同一主体,为《土石方工程施工合同》不可分割的组成部分。

十七、双方确认,在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容,并完全了解协议各条款的法律含义。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或法定代表人或委托代理人(签名):委托代理人(签名):年月日年月日工程施工保密协议甲方:博泰地产有限公司乙方:贵州川元建筑工程有限公司根据甲乙双方年月日签定的《土石方工程施工合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容保密秘密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。

二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对街,在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。

也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

三、在本合同项下,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向媒体透露所承揽工程的相关情况。

四、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批准,乙方不得作任何应用。

已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。

五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。

六、在《土石方工程施工合同》项下,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。

根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。

并且只用于本合同工程,未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窃。

乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窃透露给第三方。

因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。

八、乙方在甲方施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。

九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。

知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。

由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

十一、本协议提及的技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

十二、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%,并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。

十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失,违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。

十四、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。

双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。

上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

相关文档
最新文档