工程施工保密协议
工程项目保密协议7篇
工程项目保密协议7篇篇1协议签订双方：甲方（工程委托方）：__________________乙方（工程承建方）：__________________鉴于甲乙双方在进行工程项目合作过程中，涉及商业秘密、技术秘密等保密信息，为明确保密责任，保障双方合法权益，经友好协商，达成以下工程项目保密协议：一、保密信息范围1. 双方确认，本协议所称的保密信息包括但不限于以下内容：工程项目的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件、设计资料、施工图纸、技术规范、工艺流程、材料采购信息、工程实施过程中的变更、现场操作技术数据等。
2. 任何一方在本协议生效前或履行过程中，无论有意或无意获得的对方未公开的保密信息，均属于本协议保密信息的范畴。
二、保密责任和义务1. 双方应保证各自参与工程项目的人员遵守本保密协议，不向任何第三方透露保密信息。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方提供、转让、泄露、公开或使用保密信息。
3. 双方应采取有效技术措施和制度，确保保密信息安全，防止丢失或非法泄露。
4. 未经对方书面同意，任何一方不得擅自使用对方的商业秘密或技术秘密进行其他活动。
三、保密期限1. 本协议保密期限自协议生效之日起至工程项目竣工验收后XX 年止。
2. 在保密期限内，双方应继续履行保密责任和义务。
保密期限届满后，除非双方另有约定，否则保密责任自行终止。
四、违约责任1. 任何一方违反本协议规定，泄露对方保密信息，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的全部损失。
2. 若因违约导致对方商业秘密或技术秘密泄露，造成严重后果的，违约方应承担法律责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 如因执行本协议发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程项目保密协议5篇
工程项目保密协议5篇篇1甲方（工程项目委托方）：___________________乙方（工程项目承接方）：___________________鉴于甲乙双方在工程项目上的合作，双方就工程项目有关保密事项达成如下协议：一、保密信息范围1. 甲方提供给乙方的所有关于工程项目的资料和信息，包括但不限于设计方案、施工图纸、技术规格、工程计划、财务数据等。
2. 乙方在项目实施过程中获取的其他敏感信息，如双方的合作细节、商务谈判内容等。
二、保密责任和义务1. 甲乙双方应严格遵守保密义务，确保保密信息不被泄露、丢失或滥用。
2. 双方应采取合理的技术和管理措施，确保保密信息的安全性和完整性。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露、发布或公开保密信息。
4. 乙方应对其员工、顾问或代理进行保密教育，确保他们履行保密义务。
三、保密期限1. 本协议所指的保密期限自本协议签署之日起至工程项目完成并验收合格后的三年。
2. 若保密期限届满后，保密信息仍然具有保护价值，甲乙双方可协商续签保密协议。
四、免责条款1. 若乙方在履行工程项目过程中，因甲方原因导致的保密信息泄露，乙方不承担法律责任。
2. 若因国家法律法规要求或司法机关调查取证等原因导致保密信息泄露，双方均不承担法律责任。
五、违约责任1. 若乙方违反本协议约定的保密义务，应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此遭受的直接和间接损失。
2. 若乙方的违约行为导致甲方遭受重大损失，甲方有权解除与乙方的合作关系，并追究乙方的法律责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
甲方（工程项目委托方）：___________________（盖章）法定代表人：___________________签字日期：_______年_______月_______日联系方式：___________________地址：___________________电子邮箱：___________________篇2甲方（工程项目委托方）：____________________乙方（工程项目承建方）：____________________鉴于甲乙双方共同进行工程项目合作，为明确双方在工程项目实施过程中的保密义务与责任，达成以下保密协议：一、保密内容1. 双方同意在本协议中列明的工程项目相关的所有信息均为保密信息，包括但不限于工程设计图纸、施工方案、技术标准、工艺流程、材料采购信息、成本核算、财务数据等。
施工保密协议(合集6篇)
施工保密协议（合集6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工保密协议（合集6篇）施工保密协议第1篇甲方：乙方：根据甲乙双方年月日签定的《合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：1、甲乙双方均有责任对上述《合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
工程施工保密协议范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于甲方委托乙方承担本工程项目的施工任务，为确保工程项目的顺利进行，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保密法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就本工程项目的保密事宜达成如下协议：一、保密范围1. 甲方提供的工程图纸、技术资料、设计文件、施工方案、工程预算、工程进度计划等涉及工程项目的所有技术秘密、商业秘密和保密信息。
2. 甲方提供的工程设备、材料、构件等产品的技术参数、性能指标、质量标准等涉及产品秘密的信息。
3. 甲方提供的工程合同、工程协议、工程款支付凭证等涉及工程项目的财务秘密。
4. 甲方提供的工程现场管理、施工组织、人员安排等涉及工程项目的管理秘密。
5. 甲方提供的其他涉及工程项目的保密信息。
二、保密义务1. 乙方在施工过程中，对甲方提供的保密信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露、复制、传播或以其他方式使用。
2. 乙方应采取有效措施，确保保密信息的安全，防止保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损。
3. 乙方应对其员工进行保密教育，使其充分认识到保密的重要性，并要求其遵守本协议的保密义务。
4. 乙方在施工过程中，如发现保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损，应及时通知甲方，并采取一切必要措施予以补救。
三、保密期限本协议的保密期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日起计算，共计____年。
四、违约责任1. 乙方违反本协议的保密义务，泄露、复制、传播或以其他方式使用保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 乙方违反本协议的保密义务，给甲方造成严重后果的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。
五、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 诉讼过程中，双方应继续履行本协议的保密义务。
工程施工保密协议范本(3篇)
甲方代理人：(签章)乙方代理人：(签章)
住址：身份证号：__________ 电话：__________日期：
住址：身份证号：__________ 电话：__________日期：
工程施工保密协议范本（三）
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
6、双方合作期间不得无故中途终止协议，如有特殊情况应提前一个月告知对方，双方另行协商。
五、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章(合同章)之日起生效。
甲方：
乙方：
签订日期：____年____月____日
四、甲方的基本责任：
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备概况
设备名称：
规格型号：
数量(台)：
租赁金额：
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备，提供技术型良好的设备。
（5）未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方共同参与的工程项目涉及商业秘密及机密信息，为明确保密责任，经双方友好协商，达成以下保密协议：一、协议目的双方同意本协议的条款，旨在明确双方在工程施工过程中各自的保密义务和责任，确保项目涉及的商业秘密、技术信息及其他机密不被泄露。
二、保密信息范围1. 甲方提供的施工图纸、设计方案、技术规格等所有与工程相关的技术资料；2. 甲乙双方关于工程实施的商务谈判记录、合同文本等商业信息；3. 工程实施过程中知悉的对方商业秘密及其他不宜公开的信息。
三、保密责任和义务1. 双方应妥善保管保密信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露；2. 双方应采取有效措施，确保保密信息不被不当使用或泄露；3. 双方不得将保密信息用于本协议以外的其他用途；4. 未经对方同意，不得私自复制、摘录或引用保密信息；5. 双方应明确各自参与工程的人员的保密责任和义务，保证保密信息的传递安全；6. 若发现保密信息被泄露或可能被滥用时，双方应立即相互通知，并共同采取必要措施防止信息扩散和损失。
四、例外情况以下情况不视为违反本协议：1. 该信息在披露时已为公众所知悉的信息；2. 该信息经对方书面同意而披露的信息；3. 在法律法规规定下需要披露的信息。
但披露方应提前通知对方，并协助对方采取必要的保护措施。
五、违约责任和纠纷解决方式如发生一方违反本协议规定的保密义务，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因违约行为造成的损失。
若发生纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决纠纷。
六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程实施期间及工程完工后两年；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系方式：[甲方公司联系电话及地址]电子邮箱：[甲方公司电子邮箱地址]乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系方式：[乙方公司联系电话及地址]电子邮箱：[乙方公司电子邮箱地址]注：以上协议仅为范本，实际协议需根据具体情况进行调整和完善。
工程施工合同保密协议
工程施工合同保密协议甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为明确甲方与乙方在工程施工过程中的保密事项，维护双方的合法权益，特订立本保密协议。
一、保密范围1.1 甲方保密信息：指甲方提供给乙方的与工程施工相关的所有技术文件、资料、设计方案、施工图纸、施工计划、工程进度、质量控制标准等涉及本工程施工的一切资料信息，不论以何种形式提供，均仅限乙方在本工程施工范围内使用。
1.2 乙方保密信息：指乙方在本合同履行过程中所了解到的甲方的商业秘密、经营机密、财务资料等相关信息，除非经甲方许可，乙方不得向他人泄漏。
二、保密义务2.1 乙方保证在本合同履行期间和合同终止后仍对甲方保密信息承担保密义务，未经甲方书面许可，不得向第三方透露、传播甲方的任何保密信息。
2.2 甲方保证对乙方提供的商业秘密和其他保密信息保密，不得泄露给任何未经授权的第三方，并承担相应的法律责任。
2.3 双方应加强信息安全管理，采取必要的措施确保保密信息的安全性，如采用密码保护、加密存储等方式避免信息泄露。
三、保密期限3.1 本协议约定的保密期限自合同签署之日起生效，至双方终止履行本合同义务之日止。
3.2 合同终止后，乙方应将甲方所有提供的保密信息归还给甲方，并销毁所有已复制的保密信息，不得擅自保留或继续使用。
四、违约责任4.1 若一方违反本协议的约定，有义务赔偿对方因此导致的损失，并承担由此造成的法律责任。
4.2 如乙方因违反本协议规定泄露了甲方的保密信息，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金，违约金数额不低于合同总额的百分之十。
五、协议的变更和解释5.1 本协议经双方协商一致后生效，未尽事宜由双方再行商议，必要时可签订书面协议变更。
5.2 本协议的解释和效力适用中华人民共和国相关法律法规，如发生争议，应当协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。
六、其他6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，每份存一方，均具有同等法律效力。
工程施工保密协议范本4篇
工程施工保密协议范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1工程施工保密协议范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方进行工程施工，为保障双方的合法权益，特签订本协议。
一、保密内容1.1 保密内容包括但不限于工程设计方案、施工图纸、工程施工计划、工程进度、工程造价预算等涉及工程施工过程的技术、管理资料等。
1.2 甲、乙双方在合作过程中产生的文件、资料，均应属于保密内容，未经双方允许，不得向第三方透露或泄露。
二、保密责任2.1 甲、乙双方应加强对保密内容的保护，采取必要措施确保信息的安全性。
2.2 甲方应对自身信息的保密负责，不得随意向外泄露相关资料。
2.3 乙方应加强员工教育，严格遵守保密规定，不得擅自将保密内容外泄，如有违反者，应承担相应的法律责任。
三、信息使用3.1 乙方在获得保密信息后，仅限于为完成工程施工任务而使用，不得用于其他商业用途。
3.2 甲方不得擅自要求乙方将保密内容提供给其他单位或个人，如有需要转交他人需要，应征得乙方同意。
4. 违约责任4.1 如甲、乙双方任何一方在协议约定中违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
4.2 若因乙方泄露保密内容给第三方造成损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
五、保密期限5.1 本协议自双方签订之日起生效，保密期限至工程竣工验收合格之后终止。
5.2 协议期满后，双方仍应对已提供的保密内容保密，除非双方达成另行约定。
六、协议解释6.1 本协议内容和解释均应依法律规定进行，如有争议，双方应友好协商解决。
6.2 在特殊情况下，双方可采取补充协议的形式，对本协议内容进行调整或补充。
七、协议生效本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）法定代表人：（签字）乙方：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日篇2工程施工保密协议范本甲方（委托方）：_____________乙方（承包方）：_____________根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《刑法》及其他有关规定，甲、乙双方经友好协商，就（工程名称）________________的施工过程中的信息保密工作达成协议，具体内容如下：第一条保密内容1.1本协议涉及保密的内容包括但不限于工程的设计方案、施工图纸、施工技术、工程进度、成本预算、质量控制等相关信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工保密协议
甲方：_______________________________________
乙方: ________________________________________
一、文件确认为机密项目。
其建设相关的秘密事项系国家秘密的组成部分。
参建单位在实施过程中必须遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》履行以下保密责任。
二、本协议的责任主体为保密工程依托单位。
依托单位系指工程依托的具有法人资格的上级主管单位。
隶属于依托单位的工程施工项目部具有相同的责任。
依托单位不仅承担自身的保密责任，还承担对工程保密工作的管理与监督职能。
三、本协议适用于保密工程实施工的全过程。
包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、施工方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电
等等。
四、具体保密内容：
1、甲乙双方均有责任对上述《工程施工合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
2、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。
也
不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
3、由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露; 不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况。
4、所有工程照片的版权归甲方所有，没有甲方批准，乙方不得做任何应用。
已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
5、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告，在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。
6、由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。
乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操
作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利，并且只适用于本合同工程。
未经甲方的书面许可不得提供或采用其他方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。
因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
7、乙方在甲方施工期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场，以窃取工程的机密。
&工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于
第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
9、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的万分之五
10、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。
违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从工程合同款中扣除。
11、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。
双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。
12、本协议自双方签字且盖章后生效。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：
（签字）（签字）
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
[ 温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注]。