光伏工程劳务承包合同
光伏板安装施工劳务合同5篇
光伏板安装施工劳务合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行光伏板安装施工事宜，达成以下劳务合同：一、工程概况1. 工程名称：光伏板安装工程项目。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：光伏板安装施工，包括设备运输、安装、调试等。
二、承包方式本合同采用包工包料的方式，由乙方负责提供施工所需的材料，包括光伏板、逆变器、电缆、支架等。
乙方负责完成安装施工工作，并保证施工质量。
三、合同总价及支付方式1. 本合同的安装施工劳务费用总计为人民币________元（大写：__________元整）。
具体费用明细详见附件一。
2. 甲方在工程完工验收合格后一次性支付乙方合同总价款。
若因甲方原因导致工程无法按期完工，甲方应按实际完成的工作量支付相应的劳务费用。
四、工期及进度安排1. 本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为______天。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按照双方约定的进度计划进行施工，确保工程进度。
若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
五、施工内容及要求1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范及设计要求组织施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场安全，防止事故发生。
在施工过程中发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任。
3. 乙方应保护施工现场的环境和设施，避免损坏或污染。
在施工过程中产生的废弃物应按规定处理。
4. 乙方应按照甲方的要求，提供必要的技术支持和服务，确保光伏板正常运行和维护。
六、质量标准和验收方式1. 本工程应达到国家和地方现行标准、规范的要求，确保工程质量合格。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的七日内组织验收。
光伏安装劳务合同4篇
光伏安装劳务合同4篇篇1光伏安装劳务合同甲方（承包方）：____________乙方（劳务方）：____________为了规范光伏安装工程的劳务合作关系，保障双方权益，特订立本合同。
第一条合同范围1.甲方委托乙方承接________光伏安装工程的劳务，工程地址为______________。
2.乙方应按照甲方要求，完成合同范围内的工作内容，并保证施工质量符合国家相关标准和要求。
第二条工程工期1.___________工程的工期为______天/周/月，自合同签订之日起计算。
2.工程工期延误的责任由延误方承担，若因乙方原因导致工期延误，按日向甲方支付违约金_______元。
第三条项目费用1.甲方应按照_______元/平方米的价格支付劳务费用给乙方，劳务费用总额为_______元。
2.工程过程中，如有增项或变更，双方应协商确定相应费用。
第四条材料和设备1.乙方应按照甲方提供的设计要求和施工方案进行施工，并自行配备所需的施工工具、器材和设备。
2.如甲方提供施工材料或设备，乙方应妥善保管并按要求使用，如有损坏应承担相应责任。
第五条安全保障1.在施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，做好安全生产工作，确保施工现场安全无事故。
2.如因乙方操作不当造成工伤事故，乙方应负责赔偿相关损失，包括人身伤害和财产损失。
第六条质量保证1.乙方承诺完成工程后，质量符合相关标准和要求，对工程质量承担保修责任，保修期为______年。
2.甲方对工程质量有异议，应及时通知乙方，并乙方应在规定时间内进行整改。
第七条纠纷解决1.双方因履行合同发生纠纷的，应协商解决；协商不成的，提交有关部门处理。
2.本合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
第八条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（承包方）：__________________（盖章）乙方（劳务方）：__________________（盖章）签订日期：年月日以上是关于光伏安装劳务合同的范本，具体内容可以根据实际情况进行调整和补充。
光伏劳务合同范本(精选3篇)
光伏劳务合同范本（精选3篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!光伏劳务合同范本（精选3篇）光伏劳务合同范本第1篇甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
光伏板安装施工劳务合同4篇
光伏板安装施工劳务合同4篇篇1光伏板安装施工劳务合同甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：身份证号码：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：身份证号码：鉴于甲方委托乙方对其工程项目进行光伏板安装施工，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、工程范围1.1 本合同约定的工程范围为：对甲方工程项目进行光伏板的安装施工。
1.2 具体工程内容、工程地点等详细资料以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。
二、合同价格及支付方式2.1 甲方与乙方商定的工程总价为：人民币（大写）。
2.2 工程总价已包含劳务费、材料费、运输费等相关费用，乙方须自行承担税费等其他费用。
2.3 甲方与乙方商定工程款支付方式：分期支付。
工程款支付时间及比例如下：（详细列出支付时间及对应比例）三、工程进度及质量要求3.1 工程施工期限自本合同正式签订之日起计算，约定施工完成日期为。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求保质保量完成工程，确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.3 如乙方无法按照约定时间完成工程，需提前向甲方书面说明，并经甲方同意后延期施工。
四、安全保障措施4.1 乙方在施工过程中应严格遵守相关安全生产规定，确保施工安全。
4.2 如因乙方施工不当导致事故发生，乙方应承担相应的责任。
五、违约责任5.1 若甲方未按约定时间支付工程款的，乙方有权暂停工程并要求甲方赔偿相应的损失。
5.2 若乙方未按照约定时间完成工程或者工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任，并承担相应的赔偿责任。
六、合同变更和解决纠纷6.1 双方在履行本合同过程中如需变更合同内容的，应经双方协商一致并签署书面变更协议。
6.2 对于因本合同引起的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，应向有关部门申请调解或者向人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工及结算完毕之日止。
7.2 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
光伏工程劳务承包合同范本（通用8篇）
光伏工程劳务承包合同光伏工程劳务承包合同范本（通用8篇）随着时间的推移，合同的用途越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家收集的光伏工程劳务承包合同范本（通用8篇），希望能够帮助到大家。
光伏工程劳务承包合同1发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：元（人民币大写：元）。
4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。
第二条：施工工期1、工程期限：有效工期 7 天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。
第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条：甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。
负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
光伏安装劳务合同范本免费(通用4篇)
光伏安装劳务合同范本免费第1篇发包方(以下称甲方)：__________________________承包方(以下称乙方)：__________________________根据《_____》和《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：_______________________________________二、工程地点：_______________________________________三、承包方式：_______________________________________第二条工程期限合同工期总日历天数_______天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
光伏给工人的劳务合同8篇
光伏给工人的劳务合同8篇篇1甲方（用工单位）：__________光伏工程有限公司乙方（劳务人员）：__________，身份证号码：_____________________鉴于甲方需要雇佣劳务人员参与光伏工程项目的施工，乙方具备相关技能和资格，愿意为甲方提供劳务服务，双方根据平等、自愿、公平的原则，就乙方在甲方参与光伏工程劳务事宜达成如下协议：一、合同基本信息1. 合同签订日期：____年__月__日2. 合同生效日期：____年__月__日3. 合同结束日期：____年__月__日4. 劳务地点：具体工程项目所在地5. 劳务内容：光伏工程安装、维护等相关工作内容二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，参与光伏工程项目的施工、安装、调试、维护等工作。
2. 乙方应遵守甲方的安全生产规定，正确使用工具和设备，确保自身及他人安全。
3. 乙方应服从甲方的管理，遵守施工现场的各项规章制度。
4. 乙方应完成甲方分配的工作任务，确保工程质量和进度。
三、工作时间和休息休假1. 工作时间：按照甲方的安排进行工作，确保工程进度的完成。
2. 休息休假：按照国家法律法规及甲方的规定执行。
四、劳务报酬及支付方式1. 乙方提供劳务的报酬按照甲方规定的标准执行。
2. 甲方应按照约定时间，以货币形式支付乙方的劳务报酬。
3. 甲方支付劳务报酬时，应当扣除个人所得税等相关费用。
五、保险及福利待遇1. 甲方应为乙方购买工伤保险，确保乙方在工作过程中的人身安全。
2. 乙方享有国家规定的法定节假日休息和带薪年休假等福利待遇。
3. 其他福利待遇按照甲方规定执行。
六、合同变更和解除1. 合同变更：双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。
2. 合同解除：双方协商一致，可以解除本合同。
若乙方有违反甲方规定的行为，甲方有权单方面解除本合同。
七、违约责任及赔偿1. 甲乙双方应遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 若因乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
工商业光伏劳务合同5篇
工商业光伏劳务合同5篇篇1甲方（雇主）：____________________乙方（雇员）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供工商业光伏项目劳务服务事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方委托乙方提供工商业光伏项目的安装、调试、维护等劳务服务。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供专业技能服务，确保光伏项目的正常运行。
二、服务内容1. 乙方需根据甲方提供的图纸及技术要求，完成光伏项目的安装工作。
2. 乙方负责光伏项目的调试，确保各项设备正常运行。
3. 乙方应定期对光伏项目进行检查、维护，确保设备持续稳定运行。
4. 乙方需提供技术支持，解决甲方在使用过程中遇到的问题。
三、服务期限1. 本合同服务期限为____年，自合同签订之日起生效。
2. 若项目需要延期，双方应另行签订补充协议。
四、劳务费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付劳务费用。
具体费用标准、支付方式及时间等详见附件。
2. 如甲方对乙方的服务成果满意，可给予相应的奖励或提成。
五、质量保证1. 乙方应确保提供的服务符合国家标准及行业标准，确保光伏项目的正常运行。
2. 如因乙方服务不到位导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付劳务费用，乙方有权终止服务，并要求甲方支付逾期费用。
2. 若乙方提供的服务不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
七、保密条款1. 双方应对涉及商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在提供服务过程中所知悉的甲方商业秘密，不得擅自泄露或用于其他用途。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光伏工程劳务承包合同
甲方（发包人）：
乙方（承包人):
工程名称: 光伏并网发电项目
施工地址：
签订日期：二零年月
甲方(发包人）:
住所:
乙方(代表）:
住所:
乙方劳务人员（可补充）：
经甲乙双方友好协商，就光伏发电项目工程的劳务承包事宜，达成一致意见,并签订本合同，以资共同遵守
一、工程概况
1.１工程名称:光伏发电项目
１．2工程地点：
１．3工程内容：光伏安装
１．4 装机容量： KW
二、承包方式
承包方式:甲方提供施工所需所有材料,包含运输到施工地点，乙方负责整个分布式系统的安装。
三、工程工期
３.1总工期暂定为自然日:签约后10天必须到场,工期以实际到场之日算起，若无法施工，到场皆按照每人１50元/天补偿给乙方。
本工程按照铺设位置分为个区域,甲方可以合理地按区域依次提供乙方工作面。
开工前，甲乙双方应当根据实际情况共同协商制定相对应的工程总施工进度计划及分区域施工进度计划,同时甲方必须保证在提供相应铺设区域后及时供应施工材料及设备。
3.2签约双方中的任何一方,由于战争、水灾、台风、地震或其它人力不可抗拒事故发生,影响合同执行时，其工程顺延时间与事故影响时间一致。
四、工程总价
４.１工程总价:按实际完工量实测(按照每瓦０.30元人民币计算）
4.2甲方提供主材及安装辅材。
乙方负责安装施工。
五、结算支付方式
5.1合同签订后乙方人员到达现场后;乙方所报施工完成(验收合格)进行结算，两个工作日内将结算工程款项的95％支付至乙方指定账户。
５.2 由于图纸变更造成乙方返工而产生的费用甲方承担。
由于材料供应不及时、协调不到位而产生的停工,甲方支付乙方每人１5
０元／天伙食费、误工费,且工期顺延。
５.３质保金为合同总金额的5%，质保期为一年,自完工交接起算,一年质保期到期后,三日内支付至乙方指定帐户。
六、双方责任
６．１甲方责任
６.1.1 负责协调乙方与其他各工种、监理等其他相关公司的关系,使工程能顺利进行,同时按时向乙方提供有效的施工作业面。
6.1.2 配合协调现场施工用水、用电及垂直运输设施，配合协调乙方现场材料临时周转、堆放场地，协助乙方办理进出工地的出入证。
6.1．3行使管理、检查及监督的权利,发现问题及时纠正，负责施工队伍进场前的安全教育及技术交底。
6.1.4 提供符合所需内容的施工图纸、技术要求、施工规范及与乙方协商一致的施工进度计划,合理安排各工序间(如基座与支架间等)的衔接问题（如材料等）,衔接不上则承担一切后果。
６.１.5 负责材料成品、安装配件及辅助材料的供应到场,并注明规格及编号。
6.１.6 签约后10天内材料必须到场，支架、组件到场确认后乙方人员进场。
６1.7 审核乙方各项报表,按合同约定,及时足额向乙方支付劳务费用。
6.1.8 负责协调落实土建提供现场施工的“三线”基准。
甲方图纸设计错误导致的施工错误、返工，由甲方承担责任。
6.1．９指定现场管理代表为:项目经理电话负责清点人数、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
6.２乙方责任
6.2.1 乙方必须及时上报进场和退场工人名单，对进场工人配合进行安全教育，未参加教育人员不得进场上岗作业
6.２.2 在施工过程中必须严格执行有关技术规范,质量标准,保证施工质量和施工进度,施工安全和文明施工,并自觉接受甲方管理部门及政府相关部门及监理的监督管理。
6.2.3 在施工过程中向甲方设计人员和管理人员及时报告现场结构异常情况。
6.2.4 自备施工安装必需的工具和安全帽。
6．2．5 现场施工人员自备生活必需的用品。
6.2.6 承担购买人身保险理赔。
6．2.7 按照甲方的图纸施工,如有图纸与现场不符,通知甲方处理,由乙方原因造成的施工错误、返工,由乙方承担责任。
6.2．8 涉及与第三方的关系协调时，乙方应告知甲方工地代表，并由甲方协调。
6．2．9 负责施工现场的清洁卫生和居住场所的清洁卫生,做到工完场清。
6.2.1０因乙方原因不能满足施工质量要求或总体进度要求时，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担因此造成的责任。
但因甲方所供材料不合格导致的施工质量问题和因甲方工作调度安排不力、供货不及时等导致的乙方不能满足总体进度要求的情况下，甲方需对此承担责任。
6．2．11 乙方现场代表: 联系电话：
七、其它
7.1 乙方必须严格按照劳务用工制度，不满１6 岁及超龄人员（55岁）一律不许进入本工程现场参于施工作业。
八、仲裁
本合同履行期内如发生争议,双方应协商解决，.因本合同发生争议,由双方友好协商解决,协商不成时，同意向双方人民法院提起诉讼。
九、其他约定
如有未尽事宜由双方共同协商,签订补充协议,补充协议视为本合同一部分。
十、合同期限
本合同一式四份,甲乙双方各执二份，自签字盖章之日起生效,至保修期满工程款结算完成后自动失效。