光伏电站安装施工合同
屋顶光伏项目建设施工合同3篇
屋顶光伏项目建设施工合同3篇篇1合同编号：[编号]甲方（业主方）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________乙方（施工承包方）：_____________________注册地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方有意愿在屋顶进行光伏项目的建设，乙方具备相关施工资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下施工合同：第一条项目概况1. 项目名称：屋顶光伏项目建设。
2. 项目地点：甲方所拥有屋顶。
3. 项目内容：太阳能光伏发电系统建设及相关配套设施。
第二条合同工期与进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况需顺延工期，需经甲方书面确认。
3. 进度安排：按照双方确认的施工进度计划执行。
乙方需按时提交施工进度报告。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写____________元整（￥_________）。
该价款包括设备费、施工费、调试费及其他相关费用。
具体费用明细见附件一。
2. 支付方式：双方签订合同后，甲方按照以下比例支付款项：①合同签订后支付预付款XX%；②设备进场后支付XX%；③工程竣工并验收合格后支付尾款XX%。
3. 发票开具：乙方在完成付款申请时，应开具符合国家规定的正规发票给甲方。
乙方提供的发票应与本合同中所述的业务内容和项目名称一致。
若因乙方发票问题造成甲方无法支付款项等损失，乙方应承担相应责任。
甲方收到发票后应及时付款。
如遇法定节假日等不可控因素造成付款延迟的情况，甲乙双方应友好协商解决。
乙方应向甲方提供收据凭证以确保结算过程的合规性。
分布式光伏发电项目安装工程施工合同6篇
分布式光伏发电项目安装工程施工合同6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（业主方）：_________________________乙方（施工方）：_________________________鉴于甲方需进行分布式光伏发电项目的安装工程建设，而乙方具备相关技术实力及施工经验，甲、乙双方在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次分布式光伏发电项目安装工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：甲方指定场地。
3. 工程内容：包括光伏组件安装、逆变器安装、配电柜安装、电缆铺设等。
二、合同双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方需提供符合施工要求的场地及相关配套设施。
（2）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量、安全。
（3）甲方应按合同约定支付工程款项。
2. 乙方权利义务（1）乙方应按照合同要求完成光伏设备的安装、调试及维护工作。
（2）乙方应确保施工质量，遵守施工安全规范。
（3）乙方应提供必要的技术支持和服务，确保光伏发电系统的正常运行。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度安排：双方根据工程实际情况共同制定详细的施工进度计划表，并严格执行。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币XXXX元（大写：_________________________元整）。
具体价格详见附件《工程报价清单》。
2. 支付方式：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。
（2）工程竣工并通过验收后XX个工作日内，甲方支付乙方剩余款项。
（3）若涉及工程变更，双方另行签订补充协议，调整工程价款。
五、工程质量控制与验收1. 乙方应按照国家标准及相关规定进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
验收合格后方可进行并网发电。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
[推荐]屋顶分布式光伏安装合同(3820字)5篇
![[推荐]屋顶分布式光伏安装合同(3820字)5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/703c7672905f804d2b160b4e767f5acfa0c78308.png)
[推荐]屋顶分布式光伏安装合同(3820字)5篇篇1屋顶分布式光伏安装合同甲方：（委托人名称）乙方：（安装公司名称）依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就乙方为甲方提供屋顶分布式光伏安装服务，签订本合同。
双方承诺保证本合同的真实性和有效性，并各自承担相应的责任。
一、项目内容及服务标准1.1 乙方将根据甲方提供的屋顶条件和需求，设计并安装分布式光伏发电系统，以满足甲方的用电需求。
具体安装位置、容量等详细内容见附表。
1.2 乙方应保证安装的设备符合国家有关标准和规定，并提供符合行业标准的安装服务，确保设备的长期稳定运行。
1.3 乙方应在合同签订后的15个工作日内完成设计方案的确认，并在双方确认后的30个工作日内完成安装。
期间如有不可抗力等特殊情况，双方应友好协商解决。
1.4 安装完毕后，乙方需对设备进行全面检查和调试，确保设备正常运行，并提供一定的售后服务保障。
二、费用及结算方式2.1 甲方应向乙方支付设备采购费用、安装费用、调试费用等合计人民币（大写）¥（小写）金额，款项已开具发票，不可退还。
2.2 乙方应在完成安装并通过验收后开具发票并提供至甲方，甲方应在收到发票后10个工作日内支付全部费用。
2.3 如因乙方原因导致安装延误或设备运行不正常，乙方应承担相应的赔偿责任，具体金额由双方协商确定。
三、保修条款3.1 乙方提供的设备享受国家规定的保修期，保修期为（填写保修期限），保修期内设备因质量问题导致的故障，乙方应免费提供维修或更换服务。
3.2 保修期外的设备出现问题，乙方应提供有偿维修或更换服务，具体费用双方再行协商确定。
3.3 甲方在使用过程中需按照乙方提供的设备使用和维护手册进行操作，否则因操作不当导致的故障，乙方不承担责任。
四、知识产权4.1 设备及相关软件等知识产权属于生产厂家或乙方，甲方在使用过程中不得侵犯他人知识产权，否则由此产生的责任由甲方自行承担。
光伏土建合同5篇
光伏土建合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保光伏土建工程的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本工程达成如下协议：一、工程概况工程名称：光伏土建工程工程地点：__________工程内容：光伏板基础施工、设备安装等土建工程。
二、工程期限开工日期：__________竣工日期：__________合同总工期：日历天。
三、工程造价及支付方式工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体造价以双方签订的工程量清单为准。
支付方式按照合同约定进行，分为预付款、进度款和尾款三个阶段支付。
甲方需按时支付款项，否则需承担违约责任。
四、工程质量和验收标准乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
甲方有权对施工现场进行监督检查，发现问题应及时通知乙方整改。
工程竣工后，乙方应按照合同约定的验收标准和程序进行验收，确保工程质量和安全性能符合要求。
如未达到验收标准，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、工程安全及文明施工要求乙方应严格遵守安全生产法律法规和规范要求，确保施工现场的安全生产。
施工过程中应采取有效措施防止扬尘、噪声等环境污染问题。
如因乙方原因造成安全事故或环境污染问题，乙方应承担相应责任。
甲方有权对施工现场的安全生产和文明施工进行检查和监管。
六、工程变更和索赔约定在施工过程中，如出现工程变更或合同约定内容需要调整的情况，双方应及时协商并签订书面补充协议。
若因甲方原因导致工程变更或合同违约，造成乙方损失时，甲方应承担相应赔偿责任。
乙方在工程变更或合同违约情况下，应及时通知甲方并提出索赔要求，双方协商解决。
七、违约责任及解决方式若甲乙双方在本合同履行过程中发生纠纷或违约行为时，应按照合同约定及相关法律法规的规定承担相应责任。
解决方式应先通过友好协商解决，协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
户用光伏电站外线施工合同3篇
户用光伏电站外线施工合同3篇篇1户用光伏电站外线施工合同甲方（委托方）：______________联系地址：______________电话：______________乙方（承包方）：______________联系地址：______________电话：______________鉴于甲方拟建设户用光伏电站项目，现甲、乙双方经协商一致，就该项目的外线施工工作达成如下合同：一、施工范围1.1 乙方应负责户用光伏电站项目的外线施工工作，包括但不限于电缆敷设、支架安装、接地敷设等相关工作。
1.2 乙方应按照甲方提供的户用光伏电站项目设计图纸和施工方案进行施工，确保施工质量符合国家标准和甲方的工程要求。
二、施工期限2.1 乙方应在合同签订后______日内开始施工，施工期限为______天。
2.2 如因不可抗力或其他不可预见的因素导致施工延期的，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定新的施工期限。
三、施工设备和材料3.1 乙方应自行准备施工所需的设备和材料，确保施工进度和质量。
3.2 如需在施工过程中调整施工设备和材料的，乙方须提前向甲方提交相关申请，并获得甲方同意后方可进行更换。
四、质量保证4.1 乙方应保证施工质量符合国家标准和甲方的要求，确保户用光伏电站项目外线施工工作的安全可靠、稳定运行。
4.2 施工完工后，乙方应对施工质量负责并承担相应的保修责任，确保在保修期内没有发生因施工质量问题导致的故障。
五、施工费用及支付方式5.1 甲方应按照本合同约定的工程量和单价支付施工费用，总金额为人民币____________元。
5.2 施工费用支付方式：甲方于乙方施工完毕并经验收合格后，按照________支付。
5.3 如因甲方原因导致施工工期延长的，乙方可申请适当的延期费用。
六、违约责任6.1 任何一方未按照本合同的约定履行义务的，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
六、争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
分布式光伏接入施工合同5篇
分布式光伏接入施工合同5篇篇1甲方（业主方）：____________乙方（施工方）：____________鉴于甲方有意愿安装分布式光伏系统，并决定委托乙方实施本项目。
双方依据国家相关法律法规及行业规定，经友好协商，就本次分布式光伏接入施工事宜达成以下协议：一、合同主体及项目概述1. 项目名称：分布式光伏接入工程。
2. 项目地点：_____________。
3. 工程内容：乙方负责甲方分布式光伏系统的接入设计与施工。
包括太阳能板安装、逆变器安装、电缆铺设等。
不包括设备的采购和供电系统本身的其他改造升级。
二、施工范围及技术要求1. 施工范围包括：光伏发电设备现场勘测、方案设计、施工图纸的编制及审查，设备采购协调，施工管理和竣工验收等。
2. 技术要求：本工程须符合国家及行业相关技术标准，保证工程质量与运行安全，并确保所使用设备及材料的合规性与有效性。
施工过程中的所有作业均应确保不对周边环境和建筑物造成影响或破坏。
三、合同金额及付款方式1. 合同总金额：人民币______元整（大写：______元整）。
该费用包含设计费、施工费及其他相关费用。
具体费用明细详见附件一。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付合同总金额的______%（大写：______）作为预付款；工程完工并通过验收后支付剩余款项。
若因甲方原因导致工程延期或中断，预付款不予退还。
四、工期与验收1. 工期：自合同签订之日起______日历天内完成全部施工内容。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
2. 验收标准：工程完工后，按照国家及行业相关标准与规范进行验收。
验收合格并签署验收报告后，本工程移交给甲方运行使用。
若验收不合格，乙方负责整改至合格为止。
五、质保与售后服务1. 工程质保期为______年，自验收合格之日起计算。
质保期内因乙方施工质量导致的设备损坏或故障，乙方负责免费维修或更换。
质保期结束后，提供有偿维修服务。
2. 售后服务：乙方设立售后服务热线，对甲方提出的问题及时响应并处理。
光伏电站建设合同三篇
光伏电站建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方愿意投资建设光伏电站，并委托乙方进行光伏电站的建设和施工，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条项目概述1.1 项目名称：__________光伏电站建设项目1.2 项目地点：__________省/市/自治区__________县/市/区1.3 项目规模：装机容量为__________兆瓦（MW）1.4 项目投资估算：总投资估算为__________万元（大写：__________元整）第二条合同范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，负责光伏电站的规划、设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应保证光伏电站的建设质量，确保电站安全、稳定、高效运行。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并承担由于自身原因导致工程延误的责任。
第三条合同价格及支付方式3.1 双方确认，本合同总价款为__________万元（大写：__________元整）。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。
3.3 付款方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）光伏电站主体工程完工后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）光伏电站通过验收并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
第四条合同履行期限4.1 乙方应自合同签订之日起，__________日内完成光伏电站的建设工作。
4.2 乙方应保证光伏电站自验收合格之日起，__________年内正常运行，并承担在此期间内的一切维护、保养和修复责任。
第五条质量保证5.1 乙方应按照国家和行业标准，选用优质设备，保证光伏电站的建设质量。
5.2 乙方应自光伏电站验收合格之日起，__________年的质保服务。
5.3 质保期内，因设备质量原因导致光伏电站发生故障的，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。
安装光伏发电合同8篇
安装光伏发电合同8篇安装光伏发电合同1甲方(业主)：________________乙方(服务企业)：________________根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本分布式光伏发电项目服务(以下简称项目)的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、诚实守信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条项目概况1-1项目名称：________________1-2项目________________1-3装机容量：________________1-4首年发电量(kWh)：________________1-5项目服务范围：________________□前期调研：________________□项目设计：________________□安装调试：________________□运维内容：________________第二条项目期限2-1安装期限：________________2-2运维期限：________________第三条项目标准3-1项目设计标准：________________3-2项目安装标准：________________3-3项目检测和评估标准：________________3-4项目运维标准：________________第四条项目价款本项目安装费用：单价(人民币)________元/瓦，总价款为________元，(大写)________元。
(可另列附件)。
第五条付款方式第六条项目设计6-1乙方提供项目设计的，甲方应在日内确认设计内容。
6-2项目设计经双方书面确认后，甲方需变更设计的，应提前日与乙方协商，并签订项目设计变更单，项目竣工日期顺延。
第七条设备提供7-1项目施工所需的设备和原材料应由双方确认，并列明清单(附件1)。
7-2乙方提供项目设备和原材料的，应提前日通知甲方验收，双方应对项目设备和原材料到达现场的事实予以确认。
7-3甲方提供项目设备和原材料的，应符合设计文件的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分布式光伏电站
安装施工合同
发包人：
承包人：
签订地点：河南许昌
签订日期：201年月日
合同协议书
鉴于发包人拟委托承包人承担分布式光伏电站工程（以下简称“工程”）的安装施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
承包范围：电站工程的支架基础及设备的吊装、光伏支架安装、防雷接地系统的连接、组件安装、组串式逆变器安装、交流汇流箱安装、电缆敷设及连接（含交流侧400V母线的接入安装）、桥架安装、并网交流柜接入柜安装，协助并网接入、协助调试和验收，具体详见工程量清单。
二、合同工期：
1、计划开工日期：年月日。
2、计划竣工日期：年月日。
三、质量标准要求：合格（符合国家和行业验收标准）。
四、合同方式：本合同是固定总价合同。
上述第一条工作内容的所需费用均包含其中。
五、合同价格：
1、本工程合同价格为RMB 元（大写）。
2、除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、组成合同的文件
（1）本合同协议书。
（2）本合同专用条款。
（3）标准、规范及有关技术文件。
（4）图纸。
（5）报价清单。
（6）双方签订的补充协议。
注：双方有关工程的洽商、变更等协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范要求、本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照《专用合同条款》中有关合同价款支付规定和支付方式支付合同价款。
八、合同生效
本合同双方约定自双方法定代表人或授权代理人签字并分别加盖公章或合同专用章之日起即生效。
九、其它
本合同一式四份，双方各执两份。
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
发包人：
（公章或合同专用章）
承包人：
（公章或合同专用章）
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
签订日期: 年月日签订日期: 年月日
合同专用条款
发包人:
承包人：
项目现场：
1、发包人权责
（1）在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责)。
（2）本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等，费用由发包人负责。
（3）组织验收
在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验收条件后组织验收工作。
（4）发包人有权检查承包人安全生产、防火管理等工作。
督促承包人执行有关安全生产方面的工作，对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，并进行罚款处理，情节严重的通知政府相关主管部门。
2、承包人权责
（1）服从发包人的管理、组织，按照发包人项目经理的要求提交施工计划；
（2）承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育，经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同，特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工。
相关人员无证上岗操作一经被发现，除了进行罚款之外，由承包人承担所带来的后果责任。
（3）承包人必须严格按照安全操作规程施工，由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的，均由承包人自行承担后果。
（4）承包人必须强化施工现场的环境保护及整治，做好文明施工工作。
由于不文明施工引起的一切后果及损失，由承包方承担。
（5）承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。
3、质量保证
（1）工程质量验收按国家相关的验收标准执行。
承包人应保证工程质量达到通过最终本工程项目业主验收的目标，否则，因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10％的违约金，并承担发包人因此遭受的损失，包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。
同时，承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。
（2）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人有权要求承包人返工或修改，直至符合要求为止。
检查合格后又发现质量问题时，仍由承包人承担责任，进行返工、修改。
（3）承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施工资料、施工方案，经发包人认可后才可进行施工。
（4）承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工，工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》要求施工，保质保量按时完工，
如有现场临时更改设计方案时，承包方需及时通知发包方，得到发包方认可后方可更改。
（5）在屋顶安装施工前，发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看，确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况，确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求（如不允许掉落灰尘等），各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认。
4、恶劣的气候条件
异常恶劣天气的范围为：连续24h降雨量累计超过200mm或连续72h累计降雨量达到500mm；连续6h风速超过38m/s。
5、付款方式
预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款；
进度款：支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款；
安装款：所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为安装款；
质保金：质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金。
质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。
6、违约
（1）如非因承包人责任，发包人要求中止本合同时，发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失，包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设备窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。
（2）若发包人延期支付合同款，每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金，最高不超过合同金额的10%，由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。
（3）若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的，发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
（4）若因承包人原因导致竣工工期延误，竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元，最高不超过合同金额的10%。
7、争议的解决方式：合同双方因本合同的履行发生争议的，应友好协商解决，若协商不成的，可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。