电气设备安装工程施工合同简易版_1
电气安装施工合同范文汇集(5篇)
电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有理解过施工合同的内容和种类吗？或许你正在查找类似"优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容，建议你本页和wtt，以便后续阅读！电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。
特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。
2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
电气设备安装工程施工合同范文精简版
电气设备安装工程施工合同电气设备安装工程施工合同1、合同概述本合同是由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在平等、自愿、公正的原则下，就乙方为甲方提供电气设备安装工程施工服务（以下简称“工程”）而达成的协议。
本合同具有合法、有效的约束力。
2、工程内容2.1 乙方承诺为甲方提供全面的电气设备安装工程施工服务，包括但不限于设备安装、布线、调试等工作。
2.2 甲方提供的设备材料应符合相关法律法规的规定，负责设备材料采购，并具备相应的购货凭证和合格证明。
2.3 乙方应按照甲方提供的施工图纸和现场要求进行工程施工，并保证施工质量符合相关标准和规范。
3、工期和费用3.1 工期：乙方应按照甲方要求，在合同签订后的指定时间内完成工程施工。
工期延误需提前书面通知并获得甲方同意。
3.2 费用：甲方应按照合同约定的支付方式和金额，及时支付工程施工款项。
4、质量保证4.1 乙方提供的设备及施工质量应符合相关国家标准和行业规范，并提供相应的质量保证书。
4.2 工程竣工后，乙方应在保修期内负责维修和保养设备，并承担相关费用。
5、违约责任5.1 若乙方未能按照合同约定的工程进度和质量要求完成工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于返工、赔偿等。
5.2 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付逾期费用。
6、保密条款6.1 甲方和乙方双方应对彼此合作过程中涉及的商业信息和技术资料保密，不得向第三方泄漏。
6.2 在终止合同后，甲方和乙方应归还对方所提供的保密信息和资料。
7、争议解决7.1 若甲方和乙方之间发生争议，应先通过友好协商解决。
如协商无果，可提交有管辖权的法院处理。
8、其他事项8.1 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，并作为本合同附件的一部分。
8.2 本合同经甲乙双方签署后生效，件和电子文件具有同等法律效力。
以上为文档内容，满足要求的最低字数为1200字。
电气安装工程施工合同5篇
电气安装工程施工合同5篇电气安装工程施工合同1发包方：承包方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围1、工程名称：榆林基地二楼别墅工程2、工程地点：榆林段110国道南侧3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式1、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。
因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华2、乙方驻施工现场代表姓名：3、甲方工作：⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。
派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
电气设备XX装工程施工合同的范本8篇
电气设备XX装工程施工合同的范本8篇第1篇示例：电气设备XX装工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就电气设备XX装工程施工项目的合同事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：电气设备XX装工程施工项目1.2 项目地点：（具体施工地点）1.3 项目范围：（详细描述施工内容）1.4 施工期限：自双方签署本合同之日起，合同约定的工期为（具体天数），如有延期情况需另行沟通协商。
二、价格及支付方式2.1 本项目的总工程金额为人民币（具体金额）元整，乙方应按照合同约定的施工进度，分期向甲方提出工程款支付申请。
2.2 工程款支付方式：甲方应按照乙方提供的合格的工程账单，及时支付应付的工程款，支付方式为转账支付。
三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定和标准，以及相关施工图纸和设计方案，按时、保质、保量完成本项目，确保工程质量和安全。
3.2 乙方在施工中应当遵守相关法律法规，保障现场安全，严格执行施工现场管理规定，保护环境，确保施工过程中不发生事故。
四、施工进度4.1 乙方应根据该合同的要求和约定，按照合同规定的正常工期完成施工任务。
4.2 若因不可抗力或其他合同外事由导致施工进度受到影响，乙方应当及时通知甲方并提出解决方案。
五、质量保证5.1 乙方应对工程的质量承担保证责任，确保工程质量符合国家有关标准和甲方的要求。
5.2 乙方应对工程施工和材料提供合格的保修期，保修期内若出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
六、竣工验收6.1 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行竣工验收，经双方确认符合合同约定的验收标准后，甲方应及时支付尾款。
6.2 如竣工验收中发现存在问题或质量不符合要求，乙方应按照甲方的要求及时进行整改，直至符合要求为止。
七、违约责任7.1 如因乙方原因造成工程质量不符合要求，延误工期，或者未按合同约定要求完成工程等情况，乙方应对损失承担全部责任。
电气设备安装工程施工合同新8篇
电气设备安装工程施工合同新8篇第1篇示例：电气设备安装工程施工合同新为了确保电气设备安装工程的顺利进行，保障双方的权益和责任，特制定本合同。
以下是合同的具体内容：一、项目概况甲方：（施工单位名称）__________工程范围：本合同之目的是确保电气设备安装工程的质量和进度，包括但不限于设备安装、接线、调试等工作。
工程期限：从____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
二、工程内容1、甲方需要按照乙方提供的施工图纸和技术要求，按时按质完成工程的各项内容。
2、乙方需要提供工程所需的所有材料和设备，并按时付款。
3、甲方在工程期限内负责工程安装的质量和安全性，确保符合相关的法律法规要求。
4、乙方负责提供工地的安全环境，保证施工人员的安全。
5、双方需保持通畅的沟通，及时解决工程中出现的问题。
三、质量保证1、甲方需按照国家及行业标准进行工程施工，保证工程质量。
2、乙方需按照约定支付工程款项，逾期不支付的，需支付延期付款的违约金。
3、工程完成后，甲方需提供相关的竣工资料及保修期维护承诺书。
四、违约责任1、任何一方逾期不履行合同义务的，需支付对方相应的违约金，同时承担由此造成的后果。
2、发生争议，双方应友好协商解决，如无法解决的，可向相关部门申请仲裁。
五、其他事项1、本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2、未尽事宜，由双方协商解决。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并结清款项之日终止。
甲方：（盖章）__________ 乙方：（盖章）__________签字日期：____年____月____日以上是关于电气设备安装工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同，顺利完成工程。
愿合同生效，共同合作！第2篇示例：电气设备安装工程施工合同范本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方拥有（工程项目名称）的所有权或使用权，欲委托乙方对其电气设备进行安装工程，经双方协商，就甲方委托乙方进行的电气设备安装工程事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方委托乙方对（工程项目名称）位于（项目位置）的电气设备进行安装工程。
2024年电气设备安装工程施工合同范文(5篇)
2024年电气设备安装工程施工合同范文尊敬的xxxx公司：根据我们双方的协商，我方将承接贵公司____年的电气设备安装工程施工合同。
特此草拟本合同，详细规定双方的权利义务，为确保工程的顺利进行和双方合作的公平公正。
一、项目概况1.1 项目名称：电气设备安装工程1.2 项目地点：xxxx公司所在地1.3 工程内容：根据贵公司提供的设计图纸和要求，我方将负责电气设备的安装、调试、验收等相关工作。
1.4 工程规模：详见设计图纸。
二、合同价格和支付方式2.1 合同价格：合同总价为xxxx元（人民币）。
2.2 付款方式：（1）首付款：双方签订本合同后，贵公司需支付首付款金额的50%作为合同生效的前期费用。
（2）进度款：贵公司需按工程进度支付相应的款项，具体支付比例和时间节点将在施工过程中根据实际进度进行协商并确定。
（3）结算款：在设备安装完成并经过验收合格后，贵公司需支付剩余款项。
2.3 付款方式：贵公司需以银行转账的方式进行支付，我方提供相应的收款账户。
三、工期安排3.1 工期：根据实际施工情况，双方约定工期为xx个月。
3.2 工期计算：工期自合同生效之日起计算，以实际完工时间为准。
3.3 延期和提前完成：如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延长或提前完成，双方应在第一时间进行协商解决。
四、质量标准4.1 质量要求：电气设备安装工程应符合相关的国家标准和技术规范要求，并保证工程质量。
4.2 质量检验：我方将按照合同约定的标准对安装工程进行质量检验，贵公司有权对检验结果提出异议，并在双方协商一致后进行整改。
4.3 质量保证期：自验收合格之日起，我方提供质量保证期为12个月，期间发生的设备故障由我方负责免费修理或更换。
五、工程变更和索赔5.1 双方变更：如在施工过程中遇到工程变更情况，双方应及时协商解决，并在变更前签订书面变更协议。
5.2 索赔处理：如因我方原因导致工程延误或质量问题，我方应在合理期限内进行赔偿或返工。
电气设备安装工程施工合同6篇
电气设备安装工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气设备安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电气设备安装工程项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：配电系统、照明系统、动力设备及其它相关电气设备的安装。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为XX天。
如遇特殊情况，双方协商工期顺延。
2. 乙方应按照甲方要求的工期进度进行施工，确保工程按时完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格详见附件《工程报价清单》。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。
（2）工程进度达到XX%时，甲方支付乙方工程进度款，金额为本工程总造价的XX%。
（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
（4）本工程质保金为工程总造价的XX%，自验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方支付质保金。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关电气安装工程规范和要求进行施工，确保工程质量达到国家验收标准。
2. 甲方在工程完工后组织验收，验收标准依据国家相关电气安装工程规范和要求执行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方负责无偿修复，直至达到验收标准。
五、工程保修及服务1. 工程保修期为两年，自验收合格之日起计算。
保修期内，乙方负责免费维修因乙方施工质量导致的故障和损坏。
2. 保修期内，乙方接到甲方维修通知后，应在XX小时内响应并尽快到达现场进行维修。
3. 保修期满后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用按照乙方的收费标准执行。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金。
电气安装工程合同简易版
电气安装工程合同简易版甲方：_____(以下简称甲方) 乙方：_____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。
一、工程概况：1.1工程名称：1.2工程地址：1.3工程内容：强电安装二、工程承包范围及方式2.1承包范围：2____楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。
2.2承包方式：分包(电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装)2.3机具供应：施工机具乙方自理三、合同工期3.1开竣工日期：开工日期为____年____月____日;竣工日期为____年____月____日。
四、工程质量4.1工程质量标准：合格。
4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
五、合同价款5.1合同预算价格：材料款(____元)、工程安装费(____元)。
六、付款方式乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的____%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的____%(除材料款)，剩余____%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
七、甲方责任7.1甲方满足施工用电量的需求。
7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。
八、乙方责任8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。
承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.编订：XXXXXXXX20XX年XX月XX日电气设备安装工程施工合同简易版电气设备安装工程施工合同简易版温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
发包方：xx有限公司（以下简称甲方）承包方：xx安装有限公司（以下简称乙方）甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。
为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：石英砂加工一线电气安装。
1.2 工程地点：1.3 工程内容：详见合同附件。
1.4 承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。
1.5 工程性质：设备材料的安装施工工程。
1.6 安装工期：l.6.1 安装工程开工日期：1.6.2 安装工程竣工日期：第二条合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文性资料为本合同的组成部分。
第三条标准和适用法律3.1 使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。
3.2 适用法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。
第四条图纸及技术资料4.1 图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。
承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。
4.2 发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。
4.3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。
第五条甲、乙双方授权工地代表5.l 发包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。
5.2 承包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。
5.3 甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。
例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。
发包方、监理对质量、进度作出点评。
第六条双方责任：发包方：1、负责工程线路线行协调工作。
2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。
3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。
4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。
承包方：1、按①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》；②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。
2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。
3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作，加强施工中的安全防范措施。
如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。
4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。
5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。
6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。
7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。
8、及时提供上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。
9、承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。
第七条暂停施工、中止施工或重新分包7.1 如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。
承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。
发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。
7.2 终止施工或重新分包：如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。
第八条工期延误若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。
第九条工期提前根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。
第十条安装质量和质量检查10.1工程质量10.1.1 承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
10.1.2 发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
10.2 质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。
承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。
第十一条隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签后，方可进行覆盖和继续施工。
验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。
48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。
第十二条安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。
第十三条重新检验发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。
检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。
第十四条合同价款及调整14.1 本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（￥480000.00）。
14.2 当有以下情况之一时，可作价款调整。
14.2.1 本合同规定之外的工程内容增减。
14.2.2 本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。
14.2.3 发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。
第十五条工程款支付及工程价格结算15.1 该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%；15.2 留结算总金额10％作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。
第十六条设计变更16.1 发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签方能有效，并要求在施工前通知承包方。
16.2 承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。
第十七条竣工验收及工程保修17.1 本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。
17.2 承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。
17.3 发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。
17.4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为１年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。
质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。
在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。
第十八条解决争议的办法18.1 甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
18.2 发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：18.2.1 合同确己无法履行。
18.2.2 双方协议停止施工。
18.2.3 调解要求停止施工，且为双方接受。
18.2.4 法院要求停止施工。
第十九条违约19.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：19.1.1 发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
19.1.2 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。
除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。
19.2 在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。
19.3 承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。
第二十条索赔当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：20.1 有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关证据。
20.2 索赔事件发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。
20.3 责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予确认，或要求提供进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经确认。
第二十一条安全施工21.1 承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。