2016年上半年广西公路造价师：案例分析试题
2016年造价工程师《工程造价案例分析》真题答案及解析
2016年造价工程师《工程造价案例分析》真题答案及解析【案例一】（20分）某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000m2，其项目设计标准，规模与该企业2年前在另一城市的同类项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2，建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正数为1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08。
根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。
2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。
固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。
3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。
4.项目正常年份销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元。
项目运营第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入，经营成本均为正常年份的85%。
企业所得税率为25%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。
分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，（不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配）。
（计算结果保留两位小数）【答案】1.人工费占比=4.5x80/1600=22.5%，人工费修正系数=100/80=1.25人材机以外的其它费用占比=1-22.5%-50%-8%=19.5%单位建筑工程费=1600x(22.5%x1.25+50%x1.1+8%x1.05+19.5%x1.08)=1801.36元/m2 建筑工程费=1801.36x11000/1000=1981.496万元设备安装工程费=2000x15%=300万元工程建设其他费用=20x30+(1981.496+300)x15%=942.224万元建设投资=(1981.496+300+2000+942.224〉x(1+5%)=5484.91万元2.年实际利率=(1+7.2%/12)12-1=7.442%建设期利息=3000/2x7.442%=111.63万元每年还本额=(3000+111.63)/5=622.326万元运营期第1年应还利息=(3000+111.63)x7.442%=231.568万元运营期第2年应还利息=(3000+111.63-622.326)x7.442%=185.254万元折旧费=5500x(1-5%)/10=522.5万元当采用全断面法施工时，在地质条件不好的情况下，须改用其他施工方法，如果改用先拱后墙法施工，需再投入3300万元的施工准备工作成本。
广西2016年上半年造价工程师工程计价：工程造价资料模拟试题
广西2016年上半年造价工程师工程计价：工程造价资料模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/32、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小3、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究4、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是__。
A．零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B．零星工作费计入投标人的报价中C．零星工作费属招标人的预留金D．零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算5、__适用于一般工程建设用地。
A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予6、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。
A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析7、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃8、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A．降低成本率=降低成本总额/承包成本总额×100%B．降低成本率=计划成本额/目标成本额×100%C．降低成本率=降低成本额/目标成本额×100%D．降低成本率＝降低成本额/实际成本额×100%9、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆10、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。
A．施工进度计划B．降低成本措施计划C．资源需要量计划D．技术经济指标分析11、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。
2016年一级造价工程师《案例分析》真题解析
2016年造价工程师《案例分析》真题及答案试题一：（20分）某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下:1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。
其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08.根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。
2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。
固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。
3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。
4.项目正常年份年销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元。
项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量。
运营期第1年的销售收入、经营成本均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为5500万元，建筑投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。
分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，（不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配）（计算结果保留两位小数）参考答案：问题1：同类项目人工费占建筑工程费比例=4.5×80/1600=22.5%人工费修正系数=100/80=1.25同类项目建筑工程费中人材机以外的其它费用占=1-22.5%-50%-8%=19.5%拟建项目单位建筑工程费=1600×(22.5%×1.25+50%×1.1 +8%×1.05+19.5%×1.08)=1801.36元/m2拟建项目建筑工程费=1801.36×11000/10000=1981.496万元拟建项目设备投资=2000万元拟建项目设备安装工程费=2000×15%=300万元拟建项目土地相关费用=20×30=600万元除土地外的工程建设其他费用=（建筑工程费+安装工程费）×15%= (1981.496+300)×15%=342.224万元拟建项目工程建设其他费用=600+342.224=942.224万元拟建项目基本预备费=（建筑工程费+安装工程费+设备投资+工程建设其他费）×5%=（1981.496+300+2000+942.224）×5%=261.186万元拟建项目建设投资=建筑工程费+安装工程费+设备投资+工程建设其他费+基本预备费=1981.496+300+2000+942.224+261.186)=5484.91万元（知识点来源：计价教材第1章：建设工程造价构成。
公路造价工程师《案例分析》试题及答案
更。因为这些情况属于业主或勘察设计单位造成的原因导致的承包人损失。
5、业主应向承包人支付的费用包括：重新浇筑混凝土的费用、重新安装支 架的费用以及由此而导致的停工、窝工的费用。因为这些费用是由于业主或勘察 设计单位造成的原因导致的承包人损失。
6、承包人在本工程中可以行使的索赔权利包括：发包人更改设计引起的索 赔；遇到特殊恶劣的气候条件或地下障碍引起的索赔；因业主原因造成的停工、 窝工引起的索赔；因业主拖延支付工程款引起的索赔。
A.道路状况评估
B.交通流量分析
C.交通安全评价
D.路网规划策略
2、在进行道路设计时，以下哪 一项因素不是考虑的重点？
A.道路的几何特性
B.道路的建筑材料
C.道路的通行能力
D.道路的环保性能
3、下列哪一项技术主要用于交 通流量的统计和分析？
A.全球定位系统（GPS）
B.遥感技术
2、按照《公路工程标准施工招标文件》(2009版)，除工程量清单中所列项 目外，还有哪些项目应当由投标人自主报价？为什么？
3、根据背景材料，指出施工方可以索赔的费用有哪些？为什么？
4、根据背景材料，指出哪些变 更可以索赔？为什么？
5、在出现④所述的情况时，业主应向承包人支付哪些费用？为什么？
(2)承包人自购一台100吨级施工起重机，150吨/台班，共使用200台班(机械 台班单价列入《计价表》)，施工起重机现场运输及组装拆卸费用为0.6万元/台 班；
(3)承包人应按业主指令进行施工，不得随意更改设计。施工期间如果出现 以下情况需变动设计：
①根据气象资料，每年7月、8月间有洪水侵害施工场地，需采取特殊措施保 证施工安全，由此引起设计变更；
(1)大型临时设施和过渡工程(措施项目中的内容)； (2)根据调价文件规定可以调整的材料、设备；
2016年上半年广西造价工程师工程计价：项目合理建设试题
2016年上半年广西造价工程师工程计价：项目合理建设试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期2、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目3、指数按其__不同，分为综合指数和平均数指数。
A．所反映的现象范围B．所编制的方法C．所反映的现象性质D．所采用的基期4、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
A．石体B．柱间C．地基D．架木5、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金6、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。
A．3B．2C．1D．47、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是__。
A．零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B．零星工作费计入投标人的报价中C．零星工作费属招标人的预留金D．零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算8、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。
A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%9、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1＝t2＝t3＝2d，则其施工段及工期分别为（）。
A．12段28dB．3段28dC．12段24dD．3段24d10、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在__日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束30个工作日前确定。
A．5B．10C．15D．2011、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资12、推行工程量（）模式，目的是适应我国建筑市场发展的要求和国际市场竞争的需要，逐步与国际惯例接轨。
广西2016年上半年公路造价师《计价与控制》资金来源与资金运用表的编制考试试卷
广西2016年上半年公路造价师《计价与控制》资金来源与资金运用表的编制考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC合同条件，属于工程量清单项目的是__。
A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．价格调整2、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。
A．静定结构B．超静定结构C．系杆结构D．排架结构3、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在每月未向监理工程师提交月结账单一式6份，经审核后，确认该月应结算的款额大于投标书附录中列明的期中支付证书的最低金额，则监理工程师应在收到上述月结账单后__天内签发期中支付证书。
A．14B．21C．28D．354、目标动态控制过程中，__组成一个连续不断的“循环链”。
A．控制与信息B．控制与计划C．控制与决策D．控制与组织5、一般情况下，抗压强度达到__时，可满足拆除侧模时所需强度。
A．1.5MPaB．2.0MPaC．2.5MPaD．1.0MPa6、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。
A．文件归档B．资料入库C．复核与审核D．呈送有关部门7、无效经济合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门8、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，__。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任9、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。
A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划C．在设计阶段就应当编制总进度计划D．在招标阶段就应当编制总进度计划10、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是__。
A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法11、桥涵放样定位当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位。
2016年造价工程师《案例分析》真题及参考答案(完整六题)
试题一：某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下:1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。
其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡。
建筑工程的综合用工量为 4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为 1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08.根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差有办法。
2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。
3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。
4.项目正常年份年销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元，项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量。
运营期第1年的销售收入、经营成本均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为5500万元，建筑投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。
分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，（不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配）（计算结果保留两位小数）试题二：某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总承包合同，合同约定：每延长（或缩短）1天工期，处罚（或奖励）金额3万元。
2016年造价工程师《建设工程造价案例分析》真题及参考答案_
2016年造价工程师《案例分析》真题及答案试题一：（20分）某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下:1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。
其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08。
根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。
2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。
固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。
3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。
4.项目正常年份年销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元。
项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量。
运营期第1年的销售收入、经营成本均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
【思路：项目建设投资=建筑工程费+安装工程费+设备投资+工程建设其他费+基本预备费+价差预备费，逐项去题目中找条件即可，类似的题目在2007，2008出现过，也是我们每年必讲的题目（知识点来源：计价教材第1章：建设工程造价构成。
P3-31）】2.若该项目的建设投资为5500万元，建筑投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年上半年广西公路造价师：案例分析试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位__m。
A．1.0～2.0B．1.0～1.5C．1.0～1.2D．1.0～2.52、《公路工程施工监理规范》中规定可以作为监理依据的补充文件不包括__。
A．监理工程师和承包人在施工过程中有关会议记录、电函和其他文字记录B．监理月报C．监理工程师批准的所有图纸D．监理工程师发出的所有指令3、在绿化及环境保护工程中，表土铺设应按完成的铺设面积并经验收以__计量。
A．米B．平方米C．立方米D．不另行计量4、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。
A．9年B．10年C．11年D．125、建筑安装工程赞中的税金是指__。
A．营业税、城乡建设维护税和教育费附加B．营业税、固定资产投资方向调节税和城乡建设维护税C．营业税、增值税和教育费附加D．营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加6、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。
A．mrB．rmC．(1+mm-1D．(1+r/m-17、可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。
A．职能式B．直线职能式C．直线式D．矩阵式8、第三者责任险是指__。
A．由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种B．被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种C．被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获得赔偿的险种D．由于第三者的责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种9、公路建筑安装工程费包括建筑工程费和安装工程费两部分，其中安装工程费是指为安装__的费用。
A．混凝土预制构件B．钢结构工程构件C．营运、养护、管理所需设备D．施工机械、设备10、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。
A．成本系数B．价值功能C．价值系数D．价值功能系数11、根据《招标投标法》的规定，投标人少于__的，招标人应当依照《招标投标法》重新招标。
A．2个B．5个C．10个D．3个12、FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是__。
A．工程量清单中所列的工程量B．计量的数量C．图纸工程量D．变更部分的工程量13、无效合同应从__时无法律效力。
A．合同订立B．经确认无效C．当事人一方提出D．双方发生争议14、计量、支付办法；④投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；⑤投标人对合同条款没有重要保留A．①②③⑤B．①②③④C．①②③⑤D．①③④⑤15、索赔费用的计算方法不包括__。
A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．修正的实际费用法16、净现值率是净现值与__的比值。
A．投资总额B．投资现值C．投资年值D．投资未来值17、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。
A．现场管理费B．建设单位的管理费C．预备费D．施工单位的其他直接费18、《公路工程国内招标文件范本》中的合同通用条件，在使用时__。
A．不允许增删或修改B．可以根据需要删改C．允许局部增删或修改D．可以根据需要补充19、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随工程所需主要材料储备的逐步减少，以__方式扣回。
A．抵充工程款B．变更合同价C．索赔D．保留金20、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。
A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司21、预应力先张法施工，张拉时，作业人员应站在千斤顶的__，以防锚具及销子弹出伤人。
A．对面B．后面C．前面D．两侧22、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．1/3C．2/3D．3/423、下列选项中，导致合同终止的是__。
①甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期，②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存；③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务；④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除；⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并A．①②④B．①②③C．②③④⑤D．①②④⑤24、《公路工程国内招标文件范本》规定，招标人在投标截止日前__天可以用“补遗书”的方式修改招标文件。
A．15B．21C．28D．3025、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．按照有利于债权人的方式履行C．按照有利于债务人的方式履行D．按照有利于实现合同目的的方式履行二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、免除违约责任的条款有__。
A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约2、根据价值工程原理，提高产品价值的途径包括__。
A．花较大成本更新设备而使产品功能略有提高B．通过改进产品质量从而提高产品价格C．在保证产品使用功能的前提下，设法降低成本D．在不增加成本的前提下，设法提高产品功能E．消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本3、道路交通标线按形态可分为__。
A．线条B．字符标记C．突起路标D．路边线轮廓标E．垂直路标4、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。
A．12%B．10%C．11.33%D．11.67%5、对工程单价有重大影响的因素有__。
A．人工工日、材料或货品设备的基础价格B．工程定额C．施工工期D．摊入系数E．调价因素6、沥青拌和厂应具备下列__条件。
A．有大吨位自卸汽车B．应有良好的防雨及排水设施并应符合国家有关环境保护、消防安全等规定C．应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量D．拌和机械需配套并有备用E．交通运输方便7、合同成立的有效条件包括__。
A．合同主体资格合格B．内容合法C．订立的形式和程序合法D．必须经过鉴证公证E．必须经过主管部门登记批准必须经过担保8、砌筑拱圈前，应根据拱圈__设计拱圈砌筑程序。
A．跨径B．矢高C．桥型D．厚度9、开标时，投标书__，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标。
A．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、字迹辨认不清E．同标底吻合与标底相差甚远10、对于一般投资项目来说，通常可作为考察项目敏感性分析的不确定因素有__。
A．项目投资总额B．项目评价指标C．项目技术指标D．项目寿命年限E．项目产品价格11、中、小桥__。
A．单孔跨径20～40m的是中桥B．单孔跨径10～20m的是小桥C．单孔跨径40～100m的是大桥D．单孔跨径5～20m的是小桥12、基层结构的稳定性，包括__。
A．水稳定性B．高温稳定性C．温度稳定性D．低温抗裂性E．抗滑性13、监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括__。
A．设计依据B．设计参数C．设计规模D．设备及结构的选型E．项目组成及布局14、钢筋原材力学性能的检验项目包括__。
A．屈服强度B．极限抗拉强度C．90°冷弯D．180°冷弯15、按时间分类，支付可分为__。
A．前期支付B．正常支付C．中期支付D．合同中止支付E．最终支付16、代理的种类有__。
A．委托代理B．无权代理C．法定代理D．法律代理E．指定代理17、沥青的三大指标指标是（）。
A．稳定度B．延度C．软化点D．针入度18、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。
A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工B．由于现场正常气候导致的必要停工C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工E．施工现场发生施工质量事故导致的停工19、利率是国民经济发展的重要杠杆之一，以下有关利率的表述正确的是__。
A．利率的高低由社会平均利润率的高低决定B．社会平均利润率一定时，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求状况C．利率与风险大小成正比D．通货膨胀对利率的波动没有太大影响E．利率与借贷期限长短无关20、透层沥青采用的是（）。
A．道路石油沥青B．中慢凝液体石油沥青C．慢凝洒布型乳化沥青D．慢裂或中慢裂的拌和型乳化沥青21、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停1个月，承包商可索赔的款项包括__。
A．人工窝工费B．施工机械窝工费C．材料的超期储存费用D．工程延期一个月增加的履约保函手续费E．合理的利润22、测定某种特定因素敏感与否，可以通过计算__来判断。
A．净年值B．净年值率C．敏感度系数D．临界点E．风险23、从事公路工程施工监理业务的监理单位，__是其必须具备的资格条件。
A．取得营业执照，具有法人资格B．有与监理业务相一致的施工监理资质证书C．具有很好的社会知名度D．有类似工程的监理经历E．具有技术、管理方面的专家库24、评标的原则包括__。
A．公平竞争原则B．技术可靠原则C．经济合理原则D．低价中标原则E．公正原则25、定额按所反映的实物消耗内容可分为__。
A．材料消耗定额B．劳动消耗定额C．机械消耗定额D．材料周转定额E．材料损耗定额。