建设工程劳务分包合同范本通用版
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建设工程劳务分包合同范本6篇
建设工程劳务分包合同范本6篇篇1甲方（总承包方）：____________________乙方（劳务分包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的本工程中的劳务分包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：____________________（具体范围详见附件）二、工期要求开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
该合同总价已包含完成本合同所有劳务作业内容所需的全部费用。
除本合同另有约定外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量进度支付乙方劳务费用。
具体支付时间和金额按照工程进度节点进行结算。
四、劳务内容及质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，完成以下劳务内容：（具体劳务内容列举）。
乙方应确保施工质量符合国家和地方相关施工验收规范的要求。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场各类安全设施完善、有效。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁有序，防止环境污染。
六、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范，并对乙方进行技术交底。
2. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督与检查。
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方整改或解除合同。
七、乙方责任与权利1. 乙方应组织具有相应资质的劳务人员参与施工，确保施工进度和质量。
2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，接受甲方的监督与检查。
建设工程劳务分包合同范本4篇
建设工程劳务分包合同范本4篇篇1建设工程劳务分包合同范本一、签约双方甲方（总包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（劳务分包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同签订背景为保证建设工程进度和质量，经甲、乙双方友好协商，就建设工程劳务分包事宜，签订本合同。
三、项目描述项目名称：项目地点：项目工程量：工程内容：分包工程范围及数量：分包价格：四、权利和义务1. 乙方接受甲方委托执行分包工程，应按时保质保量完成任务，并承担相应的责任。
2. 甲方应提供必要的技术支持和工程资料，并按合同约定支付分包款项。
3. 乙方应按照建设工程安全生产法规要求，保障工人安全，确保工程质量。
4. 甲、乙双方应保持密切沟通，协商解决工程实施中出现的问题。
五、合同履行期限本合同自签署之日起生效，至分包工程完工验收合格之日止。
六、合同解除1. 本合同双方协商一致可解除，须提前书面通知对方。
2. 若一方未按合同要求履行义务，对方有权解除合同，并追究相应责任。
七、争议解决本合同如有争议，应友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的仲裁机构处理。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、签署甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：以上为建设工程劳务分包合同范本，经双方确认无误后签署生效。
希望双方能够诚信合作，共同推动工程进展，实现双赢局面。
篇2建设工程劳务分包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了加强建设工程的管理，保障工程质量和按期完成工程，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包达成如下合同：一、项目名称及位置甲方委托乙方承揽建设工程（项目名称），位于（具体位置）。
二、工程范围和内容具体工程范围和内容详见委托书和附件。
三、工程期限工程期限为自（合同签订日期）起至（工程竣工日期）止。
建筑劳务分包合同范本（通用5篇）
建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇）建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇） 在⼈民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束⼒越来越不可忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是⼩编收集整理的建筑劳务分包合同范本（通⽤5篇），欢迎⼤家分享。
建筑劳务分包合同1 甲⽅：______________________ ⼄⽅：______________________ 为确保甲⽅承建的__________⼯程劳务承包合同⼯程顺利完⼯，根据施⼯安排，甲⽅将________⼯程承包给⼄⽅施⼯。
根据《中华⼈民共和国合同法》、《建筑法》和《最⾼⼈民法院关于审理建设⼯程施⼯合同纠纷案件使⽤法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施⼯任务，按照⾼标准、严要求完成施⼯任务的总体⽬标，同时也为明确甲⼄双⽅在施⼯过程中的权利、义务及经济责任，经双⽅协商，签订本合同，条款如下： 第⼀条⼯程概况 1.⼯程名称：_______________________ 2.⼯程地点：_______________________ 3.⼯程数量：_______________________ 4.⼯程数量及内容：_________________ 第⼆条⼯期 1.开⼯⽇期：________年_______⽉_______⽇开⼯。
2.竣⼯⽇期：________年_______⽉_______⽇竣⼯。
3.总⼯期为：⽇历天________天。
4.阶段性⼯期⽬标：以甲⽅阶段施⼯计划为准。
第三条承包⽅式与⼯程造价 1.承包⽅式：综合单价承包，⼯程项⽬承包单价详见附件⼀《⼯序单价承包⼀览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本⼯程所进⾏的所有⼯作项⽬。
2.⼯序单价包含的内容：指完成合格的⼯程项⽬且合同规定应单独计量的⼯序单价费⽤。
包括⼯程修建及其缺陷修复中所需的⼀切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施⼯机械、机场管理、施⼯调遣、⼩临设施、施⼯风险、成本节约形成的利润，⼯程结束后的现场清理以及他应⽀付的⼀切费⽤。
建设工程劳务分包合同范本3篇
建设工程劳务分包合同范本3篇篇1建设工程劳务分包合同范本甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________经甲、乙双方友好协商，就甲方承揽的本合同所列建设工程劳务的分包事宜，达成如下协议：一、建设工程名称：____________二、建设工程工程内容：1.工程范围：____________2.工程标准：____________3.工程数量：____________4.工程价格：____________5.工程时间：____________三、乙方分包内容：1.乙方承包的工程名称：____________2.乙方承包的工程内容：____________3.乙方承包的工程范围：____________4.乙方承包的工程标准：____________5.乙方承包的工程数量：____________6.乙方承包的工程价格：____________7.乙方承包的工程时间：____________四、合同价款及支付方式：1.合同价款总额为：____________（大写：____________）2.支付方式：本合同价款分为_____次支付，每次支付比例为____%；每次支付时间及金额约定为：__________3.发包人按照发包计划的执行情况支付工程款，由乙方提出符合本合同规定的计量报告后，经甲方审核合格后，由甲方支付工程款。
五、违约责任：1.如甲方或乙方违反本合同的规定，应当承担法律责任。
2.如乙方未按时、质量或技术未能达到工程要求完成各承包项目，发包人有权要求其承担迟延责任、酌情扣除工程款及赔偿因此而产生的损失。
六、合同终止：1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________年__________月__________日终止。
2.本合同履行期间，如因不可抗力致使合同不能履行，双方互不承担责任。
七、争议解决：本合同发生争议，双方友好协商，协商不成的，提交_____仲裁委员会仲裁，并最终仲裁裁决为终局裁决。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
建设工程设计劳务分包合同范本6篇
建设工程设计劳务分包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建设工程设计劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：__________。
二、分包范围及内容乙方按照甲方提供的施工图纸和要求，承担以下建设工程设计的劳务分包工作：1. 建筑方案设计；2. 结构工程设计；3. 水电工程设计；4. 其他相关辅助设计。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成设计任务。
2. 工程设计周期为______天，自本合同签订之日起计算。
3. 如因乙方原因造成设计周期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应确保设计质量符合国家相关规范、标准和甲方的要求。
2. 乙方提交的设计成果应经过甲方验收合格，并出具验收合格证明。
3. 如乙方设计存在质量问题，乙方应承担整改、修改等责任，并承担由此产生的费用。
五、合同价款及支付方式1. 本工程的设计劳务分包总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方在合同签订后______天内支付乙方总价的______%作为预付款。
3. 乙方完成设计任务并提交验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：__________。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、设计文件及资料等保密信息予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同内容、设计文件及资料泄露给第三方。
3. 若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。
七、违约责任及赔偿损失规定：甲乙双方任何一方违约，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任及赔偿损失的办法如下：甲乙双方协商解决或按照国家相关法律法规执行。
八、其他约定事项：甲乙双方可约定其他与本合同相关的事项，包括但不限于知识产权归属、争议解决方式等。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同范本甲方：（主体施工单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（主体法定代表人名称）地址：（主体地址）联系方式：（主体联系方式）乙方：（分包单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（分包单位法定代表人名称）地址：（分包单位地址）联系方式：（分包单位联系方式）为明确甲方与乙方在建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》以及相关法律法规，双方经友好协商，就下列事项签订本合同。
第一条施工范围1.1 甲方授权乙方在（工程项目名称及具体地址）承揽以下工程施工劳务分包事项：（具体工程内容）1.2 乙方应按照甲方的要求，按照合同规定的工程施工标准和进度，为甲方完成上述工程施工劳务分包事项。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按照每月末的实际工程进度支付乙方工程施工劳务分包费用，合同价款为（具体金额）元。
2.2 乙方应按照约定的支付方式和时间，向甲方提供对应的工程施工劳务分包服务。
第三条质量管理3.1 乙方应严格按照国家、地方颁布的相关标准和规范，确保工程施工劳务分包的质量符合合同约定和监理单位的验收标准。
3.2 如乙方提供的工程施工劳务分包服务存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方通知后进行整改。
第四条安全保障4.1 双方应共同遵守工程施工安全生产管理规定，确保工程施工劳务分包过程中的安全和环保。
4.2 如出现安全事故，双方应及时进行处理，并向有关部门报告，并承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 若因合同履行产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程劳务分包合同范本通用版Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-072034建设工程劳务分包合同范本通用版编号：______________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区（县）发包人（全称）：________________________________承包人（全称）：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：______________________________________________1.2工程概况：______________________________________________1.3分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________1.4工程监理单位（全称）：________________________________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条合同价款4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）4.2.2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；③分项工程承包：外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3对合同价款内容的明确：_______________________________________第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；f.发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8.3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.第十条材料机具供应10.1本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________承包人自备的工具为：______________________________________________双方确认防护用具由______________承担。
10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。
发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。
因保护文物发生的费用，由发包人承担。
第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。