2015年下半年黑龙江公路造价师《管理相关知识》公路建设项目的建设程序模拟试题
2016年黑龙江公路造价师《理论与法规》公路建设项目基本建设程序的概念考试试题
2016年黑龙江公路造价师《理论与法规》公路建设项目基本建设程序的概念考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、与监理计划相比较，监理细则主要是解决监理工作__的问题。
A．为什么做B．做什么C．谁来做D．如何做2、以下关于融资租赁的叙述，正确的是__。
A．由出租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家购买B．由承租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家租赁C．由出租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家租赁D．由承租人选定制造厂家和设备型号，由出租人从厂家购买3、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方__。
A．经催告后，可解除合同B．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同C．可解除合同D．在履行期限届满之前可解除合同4、工程交工日期以__为准。
A．工程完工之日B．承包人提交工程交工报告之日C．业主指定的日期D．检查小组决定的签发交工证书之日5、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本A．最高B．适中C．最低D．最优6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。
A．招标文件B．招标单位在标前会议上的口头解答C．现场考察时招标单位的口头解释D．发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书7、净现值率是净现值与__的比值。
A．投资总额B．投资现值C．投资年值D．投资未来值8、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3，单价为550元/m3，在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3，竣工时实际完成混凝土为4000m3，则本工程的混凝土款是（）元。
A．200万B．218.25万C．220万D．217.5万9、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。
A．30cmB．60cmC．100cmD．80cm10、履约担保的保证期限到__止。
黑龙江2015年下半年造价工程师造价管理：流水施工考试试卷
黑龙江2015年下半年造价工程师造价管理：流水施工考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__ 作出处理决定。
A.发包人B.监理工程师C法院D.双方的上级主管部门2、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。
A.分段计算法B.分层计算法C.初加计算法D.补减计算法3、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A.01B.02C.006D.0044、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。
A.HPB235 钢筋B.HRB335 钢筋C.HRB400车钢筋D.HRB500车钢筋5、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。
A.总时差B.自由时差C.虚工作D.时间间隔6、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m的建筑。
A.26B.5C.18D.287、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。
A.夜间施工B.已完工程及设备保护C.现场施工围栏D.混凝土模板与支架8、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A.凝结时间B.体积安定性C.细度D.密度9、工业生产项目，须__才能进行验收。
A.投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B.通过无负荷联动试运转后C.政府相关部门检验后D.承包商自检后10、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨了1.0%，人工费在总费用中所占比重为15%，材料价格上涨了20%，材料费在总费用中所占比重为40%，则本月应结算的工程价款是__万元。
A．1120B．1050C．1085D．109511、继续教育的内容不包括（）。
黑龙江2015年公路造价师《计价与控制》：定额计价的基本程序考试试卷
黑龙江2015年公路造价师《计价与控制》：定额计价的基本程序考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定，签订__后监理工作即进入施工准备阶段。
A．施工合同B．监理合同C．设计合同D．施工分包合同2、价值工程的核心是__。
A．系统分析B．方法分析C．技术分析D．功能与成本进行系统分析和不断创新3、能以相同的物质形态，连续多次为生产过程服务的是__。
A．流动资产B．固定资产C．递延资产D．无形资产4、下列不能适用不安抗辩权的情形有__。
A．双方在合同履行中发生争议B．一方经营状况严重恶化C．一方转移财产、抽逃资金，以逃避债务D．一方丧失商业信誉5、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。
A．14B．21C．28D．356、《公路工程国内招标文件范本》规定，引起工期延误的事件发生后，承包人应在__天内，向监理工程师提交工程延期的意向通知。
A．7B．14C．21D．287、用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于（）。
A．200mB．100mC．50mD．150m8、关于仲裁正确的说法是__。
A．仲裁实行二裁终局制B．公开审理是仲裁的特点C．仲裁委员会有强制执行的权力D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治9、政府方面的质量控制的特点是__。
A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制10、拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不应超过合同价的__。
A．3%B．5%C．10%D．15%11、招标文件中投标须知是为了__。
A．指导投标人正确报价B．避免投标人中标后拒签合同C．避免泄漏标底D．进行资格预审12、在资格预审结束后，招标人应__。
A．发售招标文件B．编制招标文件C．组织现场考察D．进行中标通知13、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保__。
黑龙江2015年下半年造价工程师造价管理基础：关键线路和计算工期的判定考试试卷
黑龙江2015年下半年造价工程师造价管理基础：关键线路和计算工期的判定考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。
A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%2、计算预制混凝土楼梯工程量时，应扣除（）。
A．构件内钢筋所占体积B．空心踏步板空洞体积C．构件内预埋铁件所占体积D．单个300mm×300mm以内孔洞体积3、以下属于中级抹灰施工方法和施工工艺的是（）。
A．三遍成活，阳角找方，一底层，一中层，一面层B．两遍成活，一底层，一中层，表面压光C．多遍成活，一底层，数中层，分层赶平D．两遍成活，一底层，一面层，阳角找方4、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门5、根据财政部《企业会计准则——建造合同》中的解释，下列__不属于合同收入。
A．合同中规定的初始收入B．合同变更形成的收入C．索赔形成的收入D．工程提前交工获得的销售收入6、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。
A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法7、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是__。
A．建材的最新市场价格B．人工工资价格指数C．某已完工程造价指标D．建安工程造价指数8、投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。
当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为__。
A．10%B．5%C．15%D．30%9、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵10、工业生产项目，须__才能进行验收。
A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B．通过无负荷联动试运转后C．政府相关部门检验后D．承包商自检后11、价值工程的目的是（）。
黑龙江2015年下半年公路造价师《案例分析》：财务评价静态指标的计算考试试卷
黑龙江2015年下半年公路造价师《案例分析》：财务评价静态指标的计算考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、软土地基处治中，若无特殊要求，反压护道压实度不低于（）。
A．85%B．90%C．93%D．95%2、价值工程的核心是__。
A．系统分析B．方法分析C．技术分析D．功能与成本进行系统分析和不断创新3、沥青混合料沥青的最佳用量通常以（）来确定。
A．沥青抽提试验B．针入度试验C．抗压强度试验D．马歇尔稳定度试验4、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师签发的“最后支付证书”生效后，在合同管理上的法律意义是__。
A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明B．是证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件C．仅仅是证明合同双方最后谁向谁应支付多少款项的证明文件D．是证明业主已经完成合同义务的文件5、国民经济分析中所有的社会折现率就是资金的__。
A．名义利率B．有效利率C．年利率D．影子利率6、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。
A．合格产品B．产品数量C．投资数额D．单位合格产品7、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。
A．施工监理合同B．施工合同C．工程咨询合同D．A+B8、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由__承担。
A．发发包人与承包人共同B．承包人C．监理工程师D．承包人9、索赔和反索赔是（）的索赔。
A．同一事件中业主与承包商相互间B．承包商对业主C．业主对承包商D．业主对承包商和承包商对业主10、预应力混凝土（高强度混凝土除外）的最大水泥用量，不宜超过（）。
A．500kg/m3B．600kg/m3C．550kg/m311、投标书的有效期一般规定为（）。
A．从开标日起算28d，视合同复杂程度而定B．从开标日起算14d，视合同复杂程度而定C．从开标日起算21d，视合同复杂程度而定D．从开标日起算90d，视合同复杂程度而定12、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为__。
黑龙江2015年下半年公路造价师《案例分析》讲义财务报表的编制试题
黑龙江2015年下半年公路造价师《案例分析》讲义财务报表的编制试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。
A．同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍为倍数关系B．同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等，其值为倍数关系C．专业工作队数等于施工过程数D．专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。
A．招标文件B．招标单位在标前会议上的口头解答C．现场考察时招标单位的口头解释D．发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书3、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。
A．7B．14C．21D．284、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。
评标报告应当如实记载以下内容__。
①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录A．④⑤⑥B．②④⑥C．①②③④⑤⑥D．①②③④5、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。
A．施工监理合同B．施工合同C．工程咨询合同D．A+B6、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。
A．经常性修理费B．机上人工费C．养路费及车船使用费D．燃料动力费7、某建设项目年设计生产能力为10000台，产品单台销售价格为800元，年固定成本为32万元，单位产品可变成本360元，单台产品销售税金为40元，则盈亏平衡点为__。
A．3000台B．3200台C．3300台D．3500台8、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。
A．工程停工与返工权B．工程验收与计量权C．工程费用支付的签认与否决权D．旁站与抽查权9、双代号网络计划中，同一个结束节点的各工作，__。
2015年下半年黑龙江造价工程师工程计价：项目合理建设考试题
2015年下半年黑龙江造价工程师工程计价：项目合理建设考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．0042、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目3、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款4、下列各项不能用于室外墙面装饰的是（）。
A．陶瓷锦砖B．釉面砖C．防滑面砖D．陶瓷墙地砖5、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。
A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C．施工组织设计由设计单位编制D．施工组织设计主要用于项目管理6、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度7、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小8、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在__日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束30个工作日前确定。
A．5B．10C．15D．209、不定型密封材料中的丙烯酸类密封膏可用于（）。
A．屋面嵌缝B．广场接缝C．桥面接缝D．水池接缝10、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价11、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
宁夏省2015年上半年公路造价师《管理相关知识》公路建设项目的建设程序模拟试题
宁夏省2015年上半年公路造价师《管理相关知识》公路建设项目的建设程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路基本建设工程概预算编制办法》(1996版)规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。
A．利润B．现场经费C．税金D．间接费2、监理单位的义务不包括__。
①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动A．①②B．②④⑤C．③④⑤D．①②④3、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明__。
A．批准了工期延期B．批准了承包商以后的施工计划C．对合同进行了修改D．解除了承包商延误工期的责任4、《公路工程国内招标文件范本》规定，缺陷责任终止证书应由监理工程师签发并报经业主同意后，由业主在缺陷责任期终止后__天内发给承包人。
A．14B．21C．28D．355、《公路工程国内招标文件范本》中规定投标人将所投工程总工程量的__以上进行分包的投标不予考虑。
A．80%B．50%C．30%D．60%6、因为业主设计变更致使工程暂停一个月，则承包商不能索赔的费用是__。
A．人工窝工费B．利润C．机械设备窝工费D．现场管理费7、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)中对总监理工程师的要求之一是应具有__的现场监理经历。
A．6年以上B．5年以上C．4年以上D．3年以上8、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。
A．应变B．应力C．预拱度D．挠度(变形)9、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。
根据法律规定，下列表述正确的是__。
①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益A．①②④B．①④⑤C．④⑤D．③④⑤10、投标书的有效期一般规定为（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年下半年黑龙江公路造价师《管理相关知识》公路建设项目的建设程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员__。
A．职位的高低B．职权的大小C．所管辖的人数D．所要协调的工作量2、无效经济合同的确认权属于__。
A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门3、工程交工日期以__为准。
A．工程完工之日B．承包人提交工程交工报告之日C．业主指定的日期D．检查小组决定的签发交工证书之日4、机械开挖时应留出（）距离人工开挖。
A．200cmB．200mmC．100mmD．100cm5、喷锚暗挖法隧道掘进时各小单元施工开挖，前后应错开__。
A．20m以上B．15m以上C．10m以上D．25m以上6、《公路工程国内招标文件范本》规定，事先未报经__，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
A．业主批准B．监理工程师批准C．监理工程师审查并取得业主批准D．业主审查并取得监理工程师批准7、工程质量主要取决于__。
A．工作质量B．企业管理水平C．企业素质D．企业技术能力8、可撤销的合同在被撤销前，属于__合同。
A．无效B．既未成立也未生效C．有效D．虽未成立但已生效9、方案寿命期内，使净现金流量的净现值等于零时的收益率称为__。
A．净现值率B．投资收益率C．内部收益率D．折现率10、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人按合同条款规定提交的要求延期的通知及最后详细资料后，应在__天内将审核意见报经业主批准并将决定通知承包人，或要求承包人进一步补充延期的理由。
如果监理工程师在该时间内不予答复，则应视为承包人要求的延期已经为业主批准。
A．14B．2lC．28D．3511、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。
A．签字加盖章B．签字或盖章C．只能签字，不能盖章D．只能盖章，不能签字12、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担13、工程变更总费用超过有效合同价的__时，应在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A．5%B．10%C．15%D．30%14、王大爷已经70多岁，无儿无女，无生活来源，他可以要求政府提供五保供养，这体现了他享有__。
A．享受家庭赡养与扶养的权利B．享受社会服务的权利C．养老保险权D．社会救助权15、命令源最多的组织结构是__组织结构。
A．直线式B．职能式C．矩阵式D．直线职能式16、在施工监理中，如果因驻地监理工程师的疏忽，未能发现工程不合格的，总监理工程师__。
A．必须认可驻地监理工程师的疏忽B．有权向承包人发出改正指令C．和承包人协商善后事宜D．和业主协商善后事宜17、__与出租者有机结合在一起的设备租赁形式。
A．设备的型号B．租金支付方式C．承租人D．贸易18、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为______。
A．营业额B．直接工程费+间接费C．计划利润D．直接费+间接费+利润19、下列可以使用暂定金的工程项目是__。
①施工过程中可能增加的工程细目，②零星工程在招标时未能确定的：③指定分包工程；④分包工程A．①②④B．①②③C．①④D．②④20、检查压实度时，环刀法适用于细粒土，__适用于各类土。
A．抽样法B．核子密实度仪法C．灌砂法D．比重法21、根据新的财务制度，土地使用权属于__。
A．固定资产B．无形资产C．递延资产D．流动资产22、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的__。
A．高温稳定性B．低温抗裂性C．耐久性D．抗滑性23、成本、功能这三者的关系是__。
A．成本＝价值×功能B．价值＝成本×功能C．价值＝功能/成本D．功能＝价值/成本24、FIDIC是指__。
A．国际工程师B．国际咨询工程师C．国际监理工程师联合会D．国际咨询工程师联合会25、丙监理公司为辅的两公司签订了一份安装工程监理合同，在该项目上，__实行合作监理。
A．甲、乙B．甲、丙C．乙、丙D．甲、乙、丙二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、工程中必须分摊的初期费用包括以下__。
A．现场勘察费B．现场清理费C．税金D．生活设施费E．流动资金利息2、公路工程建筑安装工程费由__组成。
A．直接工程费B．间接费C．施工技术装备费D．税金和计划利润E．建设单位管理费3、FIDIC合同条件下工程费用管理的特点有__。
A．业主与承包人共同使用B．承包人申请、使用C．监理工程师签认D．业主支付E．承包人与监理共同使用4、根据可持续发展的理论，项目地区环境因素包括__。
A．自然环境B．生态环境C．社会环境D．人民生活环境E．经济技术环境5、价值工程研究对象的选择方法包括__。
A．因素分析法B．趋势分析法C．强制确定法D．百分比分析法E．价值指数法6、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。
A．离子交换作用B．碳酸化作用C．结晶作用D．火山灰作用E．干燥作用7、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。
A．业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响D．增加合同外的施工项目E．暂时停工8、承包商提出工期索赔，通常是由于__原因。
A．不利的自然条件B．战争、入侵C．合同文件的内容出错或互相矛盾D．有关放线的资料不准E．业主违约9、以下关于公开招标有关叙述有误的是__。
A．公开招标是一种有限竞争方式B．可以给投标人提供平等竞争的机会C．投标人选择范围较广D．可以选择最具竞争实力的承包商E．对于一些专业性较强的工程尤其适用10、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。
A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑D．支架长度必须满足施工要求E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近11、投标人通过合同条件评审的主要条件是什么__。
A．投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法B．投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务C．投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法D．投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议E．投标人对合同条款没有重要保留12、加筋土挡土墙内部稳定性验算包括__。
A．抗滑B．抗倾覆C．抗拔D．拉筋强度E．抗压13、钻孔、清孔、钻孔泥浆、护筒、混凝土、破桩以及__作为孔桩的附属工作，不另行计量。
A．桩的承载试验B．搭设施工平台C．挖土围堰D．栈桥E．无破损检验14、板式橡胶支座，安装是相当重要的环节，对两端支承垫石水平面应仔细校核，避免支座发生__现象。
A．偏歪B．不均匀受力C．滑动D．脱空15、设计交底的目的有__。
A．对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图B．使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解C．掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量D．使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图E．解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错16、现行水泥路面设计规范在确定板厚时，考虑__等荷载产生的疲劳损坏。
A．荷载应力B．温度应力C．湿度应力D．表面张力E．附加压力17、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同15%时，应调整竣工结算款额。
A．业主拖延提供施工场地，承包商获得补偿款B．监理工程师指令增加的工作，承包商获得工程款C．施工期间因当地税费增加，承包商获得补偿款D．施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款E．增加工程量清单以外的部分工作，承包商获得工程款18、下列有关名义利率和实际利率的叙述，正确的有__。
A．名义利率和实际利率适用于任何情况B．名义利率与实际利率的区别在于是否考虑了前面各期利息的再生因素C．通常所说的年利率指的是名义利率D．有效利率是指名义利率E．工程经济分析中，如果各方案计息期不同，必须换算成实际利率进行评价19、无机结合料稳定类基层主要有（）。
A．石灰稳定土基层B．水泥稳定土基层C．沥青稳定土基层D．工业废渣稳定土基层E．粒料稳定土基层20、旧路面凿除作业时，应遵守（）。
A．旧路面凿除应分小段进行，以免妨碍交通B．用镐开挖旧路面时，周围不得有人站立或通行C．锤击钢钎，使锤人应站在扶锤人的侧面，使锤人应带手套，锤柄端头应有防滑措施D．利用机械破碎旧路面时应有专人统一指挥21、监理技术建议书主要描述__。
A．监理组织机构B．工程质量C．具体承担的监理工作D．执行监理工作的方法E．要求承包人提交的资料和向业主提交哪些监理报告22、企业的货币资金包括下列__。
A．库存现金B．外埠存款C．基金D．股票E．银行本票存款23、下列应列入直接费中人工费的有__。
A．生产工人劳动保护费B．生产工人探亲假期工资C．退休工资D．生产工人福利费E．生产工人教育经费24、对（），宜选用阳离子乳化沥青。
A．碱性石料B．潮湿的石料C．低温季节施工25、对投标人技术能力和履约信誉详细评审过程中，发现投标人的投标文件有下列__问题，则应按废标处理。
A．承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求B．关键工程技术方案不可行C．施工业绩及履约信誉证明材料虚假D．除强制标准规定之外，拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足E．在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价。