瓦工班组施工合同
瓦工施工合同（通用5篇）
瓦工施工合同(通用5篇)瓦工施工合同(通用5篇)瓦工施工合同要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的瓦工施工合同样本能让你事半功倍，下面分享【瓦工施工合同(通用5篇)】，供你选择借鉴。
瓦工施工合同篇1总包单位：(简称甲方)承包单位： (简称乙方)为了明确双方工作内容以及权利，满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求，确保工程顺利进行，经甲、乙双方协商，遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。
一、工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.承包方式：二、承包工程范围：1.除外墙保温外建筑施工图纸( 楼)内所有内容，包含一切临时设施搭设、拆除，道路、场地硬化等。
2.混凝土浇捣时楼地面的清理和养护;砌体材料翻转等。
3.墙体砌筑完一层，清理一层，外墙脚手架上混凝土、砖等建筑垃圾的清理工作，日做日清。
并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作，负责建筑主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4.屋面、露台、阳台的各种结面层施工和清理;三、建筑面积计算及单价：本工程建筑面积计算方法按照施工图纸及国家规定的文件计算面积，单价按总建筑面积元人民币/㎡计算，工程单价包含工程施工图纸以及所有承包范围在内的单价。
如有增减工程和设计变更工程按工程大小当面谈单价，如遇其它点工，点工工资为四、结算程度及付款方式：按形象进度一层顶封顶付已完成工作量的%，主体封顶付至已完成工作量 %，竣工验收合格后付至工作量的 %，审计结束后付至 %，余款一年内付清五、施工质量及要求:本工程质量等级为合格工程。
质量要求如下：1、乙方必须严格按设计图纸、设计变更、施工验收规范进行施工。
2、乙方应服从建设单位、监理单位、质检单位、甲方等相关单位的严格监督、调配，有计划施工。
3、乙方负责人应积极配合甲方施工人员、管理人员对本工程的严格管理。
对自己职工严格进行文明施工、安全生产，严抓质量，猛抓进度的教育工作，每天班前进行技术交底、安全交底后方可施工。
瓦工施工合同范文(六篇)
瓦工施工合同范文发包人(甲方)：地址：法定代表人：开户行及帐号：承包人(乙方)：地址：法定代表人：开户行及帐号：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下合同：(本合同中内容不可空白不填，若无某一方面的规定，需注明“无”。
)第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包方式：除甲方提供的材料(如果有)外，乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全、总价包干的方式承包上述工程。
第2条双方一般责任2.1甲方责任1)提供工程的设计图纸及技术资料;2)组织有关设计及监理单位对乙方现场施工技术人员进行图纸会审及技术交底;3)对工程的材料材质进行检验。
2.2乙方责任1)乙方负责做好施工场地建筑物、构筑物和地下管线及其他设施的保护，因乙方原因造成损坏的，乙方应自费负责修复至初始状态。
2)因乙方过失致使甲方遭受经济损失的，乙方应全数补偿。
3)根据施工图、设计意图及规范要求编制施工组织设计，进行按质按时的施工。
4)对进场的材料及半成有品应出厂合格证和质检报告单，并对材料及半成品加强保管，杜绝材料及半成品的损伤。
5)乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。
除因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡外，甲方不承担乙方或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
6)乙方负责整个工程施工至工程竣工交验前的施工现场安全保卫工作及所施工工程和安装的全部设备的成品、半成品保护。
工程竣工验收前的所有工程及设备的成品或半成品的破坏、损坏或设备及部件的丢失，乙方均应无偿承担修复或更换或赔偿责任。
7)乙方在工程结束后，向甲方提交竣工资料及竣工图一式陆份第3条工期3.1本工程开工日期：竣工日期总工期(日历天数)：3.2除合同条件约定外，如在本合同条款约定开工时间内，因甲方原因不能按期开工的，可延期开工，工期顺延。
瓦工班组施工合同(通用)
瓦工班组施工合同（通用）合同编号：_______甲方（发包方）：____________________地质：_____________________________法定代表人：______________________联系方式：_________________________乙方（承包方）：____________________地质：_____________________________法定代表人：______________________联系方式：_________________________第一条项目概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目内容：____________________1.4项目面积：____________________1.5项目期限：____________________第二条承包范围2.1乙方按照甲方提供的设计图纸、施工方案及有关技术规范进行瓦工施工。
2.2乙方负责提供瓦工施工所需的材料、设备、机具及劳动力。
2.3乙方负责瓦工施工过程中的质量、安全、环保等工作。
第三条合同价款3.1本项目瓦工施工合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2付款方式：____________________第四条施工期限4.1乙方应在合同签订后_______日内组织人员、材料、设备进场，开始瓦工施工。
4.2乙方应在_______年_______月_______日前完成本项目瓦工施工。
第五条质量标准5.1乙方应按照国家、地方及行业相关质量标准、规范进行瓦工施工。
5.2乙方应保证瓦工施工质量，若发生质量问题，乙方应无条件返工直至达到质量标准。
第六条安全生产6.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2乙方应制定安全生产规章制度，加强安全教育，提供必要的劳动保护用品。
瓦工施工合同5篇
瓦工施工合同5篇(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、心得体会、申请书、工作计划、工作报告、读后感、作文大全、演讲稿、教案大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, experiences, application forms, work plans, work reports, post reading feedback, essay summaries, speech drafts, lesson plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!瓦工施工合同5篇瓦工施工合同是指在建筑、装修等工程项目中，瓦工施工方与业主签订的协议，约定施工内容、工期、质量、报酬等事项。
瓦工班组合同范本三篇
瓦工班组合同范本三篇篇一甲方（发包方）：姓名：______________________身份证号：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名：______________________身份证号：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[详细描述瓦工施工的范围和工作内容，如砌墙、抹灰、贴砖等]二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：按照国家和地方现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准执行，达到[具体的质量等级，如合格、优良等]标准。
2. 验收标准：乙方完成的瓦工工作应符合设计要求和施工规范，经甲方及监理单位验收合格后方可进行下一道工序。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程瓦工施工的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价款为固定总价，包含乙方完成本合同约定工作内容所需的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；工程进度达到[具体节点，如完成砌墙工作的 50%]时，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；工程全部完工并经甲方及监理单位验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付给乙方。
瓦工施工班组施工承包合同
瓦工施工班组施工承包合同合同编号：_______甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方本着平等互利、公平竞争、诚实信用的原则，就本工程劳务事宜，协商一致，特签订本合同，甲乙双方遵照执行。
一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、承包范围及工作内容：1. 乙方承担本工程所有瓦工作业工程，包括但不限于：（1）地下部分：土方清理、平整、回填及清挖基槽、承台、垫层、承台砖模、基础梁砖模、承台抹灰、基础梁抹灰、土方夯平后垫层、防水保护层、主体砌体、砼浇筑全部图纸内容。
（2）主体工程：- 主体结构混凝土工程：混凝土的入模、振捣、找平、收面、养护、凿毛、楼层清理、堵缝、地泵及泵管的安装拆除清理、发生堵管的处理、楼层水平运输、垂直运输、所有机械配电用具按项目部指定的地点摆放整齐。
- 砌筑工程：施工图范围内的全部砌筑工程。
包括基础砖胎膜的砌筑、图纸范围内的墙体、柱子、梁、板等砌筑工程。
2. 乙方负责提供施工所需的所有辅助工具、用具、用品，并承担其费用。
3. 乙方负责本工程施工过程中的安全防护、文明施工工作，确保施工过程中的安全、环保、质量符合国家及地方相关规定。
四、质量标准：1. 乙方应严格按照国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底进行施工。
2. 本工程为合格工程，分项必须合格，不允许出现不合格点。
建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。
3. 乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的一切费用均由乙方承担。
五、合同价格：1. 本工程劳务费用为人民币_______元（大写：_________________________元整），乙方应按照合同约定的工作内容、工作量、质量标准等进行施工。
建筑工地瓦工班组合同范本
建筑工地瓦工班组合同范本甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方雇佣乙方在建筑工地进行瓦工作业的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________建筑工地瓦工工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，在建筑工地进行瓦工作业，包括但不限于铺设砖块、砌墙、抹灰等工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.2 合同金额的支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的50%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同金额的40%；（3）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方应在质保期结束后七个工作日内支付给乙方。
三、工期3.1 合同约定的工期为____个月，自乙方进场之日起算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，保证工程进度，确保按期完成工程。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格的标准为：符合设计文件要求，满足国家相关法律法规、规范和标准。
五、乙方的义务5.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，确保工程质量。
5.2 乙方应严格按照国家和地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。
5.3 乙方应承担自身施工产生的环保责任，确保施工过程中不对环境造成污染。
5.4 乙方应承担自身员工的管理和培训工作，确保员工具备相应的技能和素质。
六、甲方的义务6.1 甲方应按照合同约定支付乙方合同金额，并保证支付的及时性。
6.2 甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
6.3 甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和支持。
瓦工合同5篇
瓦工合同5篇瓦工合同篇1甲方：乙方：1、工程概况：2、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：3、开工日期：工期：4、工程质量标准：5、工程造价：(人民币大写)（人民币小写）6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。
8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。
工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。
尾款%做质保金。
质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。
若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。
9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
10、结算按执行。
1、违约责任1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。
2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失； 3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；2、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2)、向合同签订地人民法院起诉。
3、其他具体规定14、附则1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。
本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2）、本合同签订后工程不得转包。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑安装工程班组内部协议土建工程（瓦工）工程名称：甲方：乙方：发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规：、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况1.1 工程名称：南京工业大学青年教师公寓一标段1-6#楼1.2 工程地点：南京工业大学内1.3 工程建筑面积：约21000㎡（决算时，按施工图纸计算建筑面积）第二条：承包范围、承包内容、承包方式2.1 承包范围及内容：设计图纸、变更及甲方要求的全部的土建工程。
2.2 瓦工承包内容：从临时设施到工程结束完成所有内容（包括：临时设施、配合挖土、清土、基础砂石垫层、基础垫层砼、一次、二次结构砼的振捣、养护、泵管架设和拆除、泵管内及地泵内剩余砼的清洗、清理、配合搅拌车下料、砼收平不得少于两道、需要压光的必须压光、与砼有关的所有项目、配合抄平放线、现场500m 以内材料倒运、所有墙体砌筑、内外墙粉刷贴砖、施工措施中的墙面钢丝网铺设、卫生间刷防水层、屋面砂浆找平、屋面保温板铺贴、屋面细石砼浇筑、变形缝盖板安装、室外散水、台阶及施工现场文明施工等。
）2.2 承包单价中已包含了以下费用：2.2.1 劳务协议中规定了乙方承担的费用：各项管理费用。
2.2.2 乙方在施工生产中使用的手头自备工具（详见附表）、劳保费、医疗费。
2.2.3 距建筑物500m 范围以内的材料二次倒运用工费用。
2.2.4 使用机械、生产工具所增加的费用。
2.2.5 冬雨季及夜间施工人工降效窝工费用。
2.2.6 层高超过3.6 米超高（人、机）降效窝工费用。
2.2.7 进场材料、成品、半成品以及完工程的成品保护工费用。
2.2.8 施工中必须的安全防护用工费用。
2.2.9 工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。
2.2.10 正常施工工序中的剔凿、凿毛处理用工费用。
2.2.11 文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生用工（如扫雪、洒水、迎接检查等）。
2.2.12 必要的开会教育、学习和社会用工费用。
2.2.13 距离建筑物500 米以内的材料、机具、设备的装卸车、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用、二次倒运用工费用及管理用工费用。
2.2.14 现场至生活区施工及管理人员往返路途耗时降效费用。
2.2.15 现场同一作业面多队施工，互相影响（人、材、机等）降效费用。
2.2.16 地区性停电停水（法定）、自然气候，政府性重大会议、活动等影响造成停工窝工费用。
2.2.17 非乙方原因发生的一天以内（含一天）的停工窝工费用。
2.2.18 承包单价内已含工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。
2.2.19 承包期内国家的地区政策性人工单价浮动费用。
2 .2.20 承包单价内已含因无塔吊而增加的用工费用。
2.3 承包方式采取包工不包料的方式，包小型机具，包质量、包安全、包工期、包工完场清的承包方式。
第三条：承包单价3.1 承包价以工程建筑面积（按建设工程建筑面积计算规则计算）壹佰贰拾元/㎡（从临时设施、土方清理开始，到竣工验收结束的图纸中所有内容）。
3.2 零星用工的单价为 150 元/日（如实际发生的），单价中包含乙方所规定上缴的各种税费、管理人员工资等。
3.3 承包价均为含劳务所有税费报价，工程最终结算完毕时提供工人考勤表及工资表。
第四条：工期4.1 本工程开工至竣工计日历天数 240 天。
开工日期本合同定于 2011 年 5 月 24 日开工，完工或竣工日期本合同定于 2012 年 1 月 18 日完工或竣工。
以上工期包括法定节假日和人力不可抗拒的气候影响（业主书面同意顺延的工期除外）。
4.2 工程在过程控制中，按照甲方制定的阶段性工期或控制点，若乙方不能在规定的时间内按质按期完成时（非乙方原因除外），每发生一次甲方有权对乙方处以2000 元经济罚款。
严重影响工期的甲方有权终止协议，结算价格按15％下浮进行结算。
如非乙方原因造成的，甲方顺延工期，并承担相应损失。
4.3 为确保工期，乙方必须建成、建制施工队伍进场（有效、合法的劳务公司或劳务人员），并配齐足够管理人员及持上岗证人员。
如果乙方不能及时有效组织配齐进场人员或在施工过程中满足不了工程需要造成工期延误、质量下降，甲方将在不受理延长和停工损失的前提下，制定乙方停工整顿。
若整顿后无明显效果，甲方有权终止本协议，直至乙方清退出场，另行组织安排施工，由此发生的实际损失费用，乙方无条件承担。
4.4 如乙方不能按合同有效工期完工，乙方承担3～5％违约责任，并承担给甲方造成的直接和间接损失。
第五条：质量与验收5.1 工程质量的检查和返工乙方在施工期间应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方依据合同发生的制定施工，随时接受甲方代表及监理工作人员的检查，为检查提供便利条件，并按照甲方代表及监理工作人员的要求返工、修改，承担自身原因导致的返工、修改的费用，引起的经济支付由责任方承担。
5.2 在以上检查符合合同质量类别后，如又发现由乙方原因引起的质量问题，由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期不允许顺延。
5.3 工程质量等级：合格5.4 达不到合同条款的质量部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，直到符合约定的条件，因乙方原因达不到约定条件，乙方应承担违约责任及费用，因甲方原因达不到约定条件，甲方应承担相应的违约责任及费用。
5.5 双方对工程质量有争议，按合同条款约定的质量监督部门仲裁，发生的一切费用由败诉方承担。
5.6 业主及监理工作人员对工程质量的评定具有一票否决权，如施工过程中监理或业主代表对乙方施工的质量认定不合格，乙方需无条件整改，直至符合要求，与相关的费用由乙方承担。
5.7 当主体工程施工至一定阶段（含砌筑），装饰工程施工前，必须由甲方、乙方共同对已完主体工程按规范进行垂直度、平整度等中间书面验收工作，若超出规范允许的偏差，乙方必须在甲方指令时间内及时整改完成，并承担相应的损失费（含主体砼超耗材料），如逾期完成或拒不执行，甲方有权委托其他承包人代其执行，但实际发生的费用，乙方必须无条件承担。
第6条：文明安全施工6.1 甲方有向乙方所有参加施工的人员进行入场教育的权利和义务，乙方任何人不得以任何理由拒绝，乙方应负责作业人员日常的安全教育，安全基础教育和安全技术教育。
6.2 乙方对所负责施工区域内的安全生产负全过程责任。
6.3 乙方必须无条件执行甲方有关安全生产的各种规章制度。
甲方主管部门有权对乙方“三违”作业情况依据甲方奖罚条例有关款项进行处罚，乙方应无条件接受。
6.4 在存在安全隐患的情况下，甲方主管部门有权先令乙方停工整改，乙方必须在整改完毕经检查合格后，方可继续施工。
6.5 乙方负责人和专（兼）职安全员要积极参加甲方召开的与安全生产有关的会议，配合甲方落实安全生产的规章制度和条例。
6.6 乙方所有进入现场的人员劳动保护用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，甲方有权给予罚款。
（不带安全帽者一律罚款100 元，带帽不系带子者罚款20 元，不听管理人员管理的罚款100 元）6.7 乙方如在施工中发生伤亡事故，一定要按“四不放过”原则严肃处理，并由乙方承担安全事故上报指标和费用。
6.8 乙方施工人员上班前严禁喝酒，喝酒者严禁进入施工现场，违规者每次罚款200 元，并对承包班组处以500 元罚款。
6.9 乙方施工人员上班时严禁穿拖鞋、赤膊、打闹，违者不听劝阻的，每次罚款200 元。
6.10 乙方施工人员上、下班期间严禁聚众闹事、打架斗殴。
甲方如发现乙方在施工场内违反者，甲方项目部有权进行劝阻，如不听，可进行罚款处理（闹事、斗殴者每人次罚款500～2000 元，分包班组处以2000 元罚款）。
再不听劝阻者，直至追加刑事责任。
6.11 本合同所有所列手头工具及劳保用品工具小型工具辅料部分，必须使用合格产品，同时还需要满足甲方管理要求，否则，因此发生的如安全事故、机械事故等一切后果乙方自负。
第7条：工期质量文明安全施工挂钩指标乙方达到甲方要求的工期、质量、安全文明施工各项指标则按合同中承包单价结算，达不到即未能如期则实行按劳务费结算总价向下浮动的原则结算，即：工期下浮 10 %，质量下浮 10 %，安全文明施工下浮 10 %。
第8条：材料管理8.1 乙方在施工生产中，在保证工程质量的前提下，要做到节约材料，如果甲方发现乙方有浪费材料现象，按材料费的5 倍罚款。
第9条：遇特殊情况的结算9.1 因甲方原因将乙方承包范围的部分项目另行分包时，按分包的项量套用2004 年《江苏省建筑与装饰工程计价表》相应子目的工日计算定额工日，按合同工日单价的100%从乙方承包价中扣除。
9.2 因乙方施工队伍素质差或管理不善，将要对工期、质量、文明生产、安全施工造成的影响时，甲方有权将乙方承包范围进行调整或终止合同。
9.3 因乙方原因，将其承包范围的项目甩项时，按照其甩项量按合同单位的130%从乙方承包价中扣除，非乙方原因，承包范围以外增加项目同时按合同单位的100%记取。
9.4 因乙方施工队伍素质差或管理不善，已给工程进度或工程质量带来一定问题，但乙方未采取有效的改进措施，甲方有权终止合同并辞退乙方，乙方应无条件在甲方指定日期内退场。
9.5 乙方在结构施工中，因施工质量差造成装修时剔凿、抹灰层厚及乙方原因造成的返工加固等，除承担因此而造成的劳务费外，还应该赔偿材料费、机械费和由此造成的一切损失。
9.6 乙方必须配备以下专职管理人员：施工队长1 人以确保工程的测量、生产安全的顺利运行（上述人员包含在各项报价中）9.7 乙方必须按照南京市建委、劳动和社会保障局有关规定与劳动者签订劳动合同，同时并办理各种注册手续和证件，按规定支付民工工资，坚持合法用工，否则一切后果自负。
9.8 乙方在工程施工中出现的安全、质量、消防行政等事故，甲方有权立即予以清退乙方，乙方并承担因此造成的一切经济损失及经济处罚。
第10条：乙方的责任与义务10.1 按照甲方要求组织人员进场，根据施工需要随时调整劳动力，如乙方进场人员的综合素质不能令甲方满意给甲方造成了经济损失或企业社会信誉损害，乙方承担由此造成的一切经济损失，并承担违约责任。
违约金按总结算折10%赔偿甲方，严重者清退队伍。
10.2 乙方应确保所施工的项目按国家和地方政府的质量标准等级和技术要求进行自检、互检、交接检，随。