甲供材采购三方协议
工程材料合同三方协议范本
工程材料合同三方协议范本【工程材料合同三方协议】甲方（建设方）：_________________地址：_________________代表人：_________________联系电话：_________________乙方（承包方）：_________________地址：_________________代表人：_________________联系电话：_________________丙方（材料供应商）：_________________地址：_________________代表人：_________________联系电话：_________________鉴于甲方为__________工程项目的建设方，乙方为该项目的承包方，丙方为材料供应商，三方就工程材料的采购、供应及使用等相关事宜达成以下协议：一、材料供应1. 丙方须按照乙方提供的材料规格、数量和质量要求，准时供应所需工程材料。
2. 所有材料必须符合国家相关标准及行业规范，不得有质量缺陷。
3. 乙方有权对所供应的材料进行检验，如发现不合格产品，应及时通知丙方进行更换或退货处理。
二、价格与付款1. 材料的价格应根据甲乙丙三方协商一致的价格表执行。
2. 付款方式：乙方应在材料到货验收合格后，按照约定的付款周期向丙方支付材料款项。
3. 如遇价格调整，三方应重新协商确定新的价格。
三、交货与验收1. 丙方应确保材料的及时交付，如有延误，应提前通知乙方并说明原因。
2. 乙方应在收货时进行初步验收，并在规定时间内完成详细验收。
3. 对于验收不合格的材料，乙方有权要求丙方在合理期限内无偿更换或修复。
四、违约责任1. 如一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行本协议，相关方应及时通知其他方，并提供相应证明，以免承担违约责任。
五、争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲供材采购三方协议
附件1：甲供材采购三方协议
甲供材采购三方协议（范本）
甲方：长春万科房地产开发有限公司（万科开发商）
乙方： XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)
丙方： XXXX公司（甲供材供方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及万科企业股份有限公司与深圳市永高塑业发展有限公司签订的《2010年度管材集团集中采购协议》，及《长春万科XXXX项目X期水电管材采购合同》。
结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方经友好协商，签订本三方协议。
长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）由丙方供货，乙方为长春万科XXXX 项目总包单位(或装修总包、园建单位等)，由乙方负责长春万科XXXX项目XXXX （甲供材名称）的货物验收、保管、施工安装、报批报验、发票开具等。
在此，甲方、乙方、丙方三方同意丙方将发票开具给乙方，货款由甲方代为支付。
争议处理方式:凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，三方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。
本协议用中文书写，一式6份，三方各执2份，具同等效力，未尽事宜，协商解决；
本协议自三方代表签字并加盖公章之日起生效，合同订立地点为长春。
特此说明。
XXXXX房地产开发有限公司（万科开发商） XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)
XXX公司（甲供材供方）
xxxx年xx月xx日。
供应材料三方合同范本(通用6篇)
供应材料三方合同范本(通用6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!供应材料三方合同范本(通用6篇)供应材料三方合同范本第一篇需方(甲方)：_____供方(乙方)：_____第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间______。
关于甲供材的三方合同6篇
关于甲供材的三方合同6篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应商）：____________________丙方（工程施工方）：________________鉴于甲、乙、丙三方经友好协商，就甲供材料的采购与供应事宜达成如下协议，以兹信守。
一、合同目的本合同旨在明确甲供材料的采购、供应及施工过程中的相关权利义务关系，确保工程顺利进行，明确各方责任，维护各方合法权益。
二、材料供应1. 甲方负责提供工程所需的材料（以下简称“甲供材”），并确保供应的数量、质量、时间符合工程需求。
2. 乙方应按照甲方的要求，按时、按质提供甲供材，并确保材料的完好无损。
3. 甲方应提前通知乙方工程需求及施工进度，以便乙方及时调整供应计划。
三、材料质量1. 乙方应确保提供的甲供材质量符合国家相关标准及工程要求。
2. 甲方有权对乙方的甲供材进行质量检测，若质量不符合要求，甲方有权拒绝接收并要求乙方承担相应违约责任。
四、材料价格及支付方式1. 甲方应按照约定价格向乙方支付甲供材费用。
2. 支付方式：____________________。
3. 支付期限：____________________。
五、工程施工及验收1. 丙方应按照工程要求进行施工，确保施工质量。
2. 甲方和乙方有权对丙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。
3. 工程完工后，丙方应及时通知甲方进行验收。
验收合格后，甲方应按照约定支付工程款。
六、违约责任1. 若乙方未能按时、按质提供甲供材，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若丙方在施工过程中存在质量问题或未能按时完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若甲方未按照约定支付甲供材费用或工程款，应承担违约责任。
七、保密条款1. 本合同各方应对在合同履行过程中知悉的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于为履行本合同所必需的员工和合作伙伴，且应对其进行保密教育。
甲供材料协议样书4篇
甲供材料协议样书4篇篇1甲供材料协议样书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方是（甲方的详细信息），乙方是（乙方的详细信息），双方经友好协商，就项目中甲方供应的材料事宜达成如下协议：第一条供货物品及规格1.1 甲方将向乙方供应以下货物：（具体的产品名称和规格）1.2 甲方需保证供货物品的品质、规格完全符合双方约定的要求，如有质量问题，甲方需承担相应的责任。
第二条供货期限2.1 甲方需按照双方约定的时间节点按时供货，如因甲方原因导致供货延误，甲方需承担违约责任。
2.2 乙方需提前通知甲方附件所需货物的具体规格和数量，以便甲方有足够的准备时间供货。
第三条价格与付款方式3.1 甲方供货物品的价格为（具体价格），价格一经确定不得变更。
3.2 乙方需按照双方约定的付款方式按时支付货款，如有延迟支付的情况，乙方需承担相应的违约责任。
第四条质量保证4.1 甲方需对供货的物品进行严格把关，确保质量符合相关标准。
4.2 如发现供货物品存在质量问题，乙方有权要求甲方进行更换或退货，并由甲方承担相应的补偿责任。
第五条保密条款5.1 双方在交易过程中涉及到的商业秘密和技术信息等，均应保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
5.2 双方需建立健全的保密管理制度，确保保密信息的安全。
第六条违约责任6.1 若一方未能履行本协议的任何一项义务，应负担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力或其他意外事件影响履行本协议，双方应尽量减少损失并协商解决。
第七条争议解决7.1 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
7.2 若因本协议发生纠纷，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间），到期后若有需要可协商延长。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为甲供材料协议的样书，双方在签订协议前应详细阅读并确认，确保双方的权益得到保障。
三方采购协议范本最新5篇
三方采购协议范本最新5篇(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、工作报告、工作计划、心得体会、讲话致辞、教育教学、书信文档、述职报告、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work reports, work plans, reflections, speeches, education and teaching, letter documents, job reports, essay summaries, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!三方采购协议范本最新5篇协议书是一种在工作生活中经常需要用的书面材料，为了保证两边的正当利益，朋友们需要利用到协议书。
材料采购三方协议 (6)
材料采购三方协议材料采购三方协议甲方（采购方）：法定代表人姓名：联系地址：联系电话：乙方（供应商）：法定代表人姓名：联系地址：联系电话：丙方（中介机构）：法定代表人姓名：联系地址：联系电话：鉴于：1. 甲方需要采购某种材料，由乙方供应。
2. 丙方作为中介机构，协助甲乙双方达成交易。
经过甲乙丙三方协商，达成如下协议：一、各方身份、权利、义务甲方：作为采购方，有权利向乙方采购所需材料，同时有义务按照双方约定的价格和数量支付采购款项。
乙方：作为供应商，有权利向甲方供应所需材料，并且保证所供材料的质量符合国家相关标准，有义务及时就所供材料的质量问题进行处理和赔偿。
丙方：作为中介机构，有义务协助甲乙双方就材料采购事宜进行沟通，并代表甲方向乙方采购材料，同时有义务对交易进行监督和协调。
二、履行方式、期限、违约责任1. 甲方应在双方约定的期限内按照双方约定的价格和数量支付采购款项。
2. 乙方应在双方约定的期限内向甲方供应所需材料，并保证所供材料的质量符合国家相关标准。
3. 若双方未能如约履行义务，应按照约定的违约条款承担相应的违约责任。
三、需遵守中国的相关法律法规双方应遵守中华人民共和国的相关法律法规，特别是关于商业活动和贸易的法律法规。
四、明确各方的权力和义务1. 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现质量问题应及时通知乙方，并要求乙方进行处理和赔偿。
2. 乙方有义务按照甲方的要求供应符合国家相关标准的材料。
3. 丙方有义务协助甲乙双方沟通，并向双方提供咨询和建议。
五、明确法律效力和可执行性本协议经甲乙丙三方签署后生效，并且具有法律效力和可执行性。
六、其他本协议未尽事宜，由甲乙丙三方协商处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签名：法定代表人签名：丙方（盖章）：法定代表人签名：。
木材采购三方协议书范本
木材采购三方协议书范本甲方（供应商）：____________________乙方（采购方）：____________________丙方（担保方）：____________________鉴于甲方为专业的木材供应商，乙方有木材采购需求，丙方愿意为乙方提供担保，现三方本着平等互利、诚实信用的原则，就木材采购事宜达成如下协议：第一条采购内容1.1 乙方同意向甲方采购以下木材：- 木材种类：____________________- 规格：____________________- 数量：____________________- 质量标准：____________________- 交付时间：____________________- 交付地点：____________________- 价格：____________________- 总价款：____________________- 付款方式：____________________- 其他：____________________（具体内容由双方根据实际情况协商确定）1.2 甲方保证所提供的木材符合国家相关质量标准和本协议约定的质量要求。
第二条付款方式2.1 乙方应按照以下方式向甲方支付木材款项：- 预付款：____________________- 交货前支付：____________________- 交货后支付：____________________- 余款支付：____________________（具体支付方式由双方根据实际情况协商确定）第三条交货与验收3.1 甲方应在约定的交货时间内将木材交付至乙方指定地点。
3.2 乙方应在木材交付后______天内对木材进行验收。
如木材不符合约定的质量标准，乙方有权要求甲方更换或退货，并可要求赔偿由此造成的损失。
第四条担保条款4.1 丙方同意为乙方在本协议项下的付款义务提供连带责任担保。
4.2 担保范围包括但不限于木材款项、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件1：甲供材采购三方协议
甲供材采购三方协议（范本）
甲方：长春万科房地产开发有限公司（万科开发商）
乙方： XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)
丙方： XXXX公司（甲供材供方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及万科企业股份有限公司与深圳市永高塑业发展有限公司签订的《2010年度管材集团集中采购协议》，及《长春万科XXXX项目X期水电管材采购合同》。
结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方经友好协商，签订本三方协议。
长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）由丙方供货，乙方为长春万科XXXX项目总包单位(或装修总包、园建单位等)，由乙方负责长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）的货物验收、保管、施工安装、报批报验、发票开具等。
在此，甲方、乙方、丙方三方同意丙方将发票开具给乙方，货款由甲方代为支付。
争议处理方式:凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，三方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。
本协议用中文书写，一式6份，三方各执2份，具同等效力，未尽事宜，协商解决；
本协议自三方代表签字并加盖公章之日起生效，合同订立地点为长春。
特此说明。
XXXXX房地产开发有限公司（万科开发商） XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)
XXX公司（甲供材供方）
xxxx年xx月xx日
- 1 -。