某工程项目劳务合同
工程劳务合同简单(7篇通用范文)
工程劳务合同简单（7篇通用范文）工程劳务合同简单篇1甲方：__________________乙方：__________________经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：一，工程名称，地点，承包范围1，工程名称：2，工程地点：3，标准层施工：4，工程内容：5，工程承包单价：6，工程承包总价：二，工程质量：工程质量必须符合国家施工验收规范。
三，材料供应在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。
如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。
(人工单价为每天120元计)1，甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。
(人工单价为每天120元计) 2，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。
四，施工现场的安全1，乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。
2，乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。
五，付款方式1，乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。
不包括房屋租借费用。
2，余款按实际工程量于春节前结清。
六，设计图纸和技术资料1，甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。
七，其它1，属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。
2，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。
3，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。
本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：___________________________年_________月_________日________年_________月_________日工程劳务合同简单篇2甲方：电话：身份证号码：乙方：电话：身份证号码：甲方将其承包的项目劳务以形式承包给乙方，为明确权利义务关系，保质保量、多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：审核单价不包干形式，包安装，不包龙骨，该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。
劳务合同(精选6篇)_1
劳务合同（精选6篇）劳务合同1订立协议单位：甲方（单位名称）：乙方（单位名称）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合本项工程的具体情况，经双方充分协商，就本路面工程的砼面刻纹项目的劳务承包达成如下协议：第一条：工程名称及范围工程名称：工程范围：第二条：工程工期第三条：工程劳务单价工程量清单及单价表合同段：货币单位：人民币项目名称单位数量单价（元/m2）金额合计（元）第四条：工程质量4.1严格按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图及补充技术规范组织施工。
4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，确保工程质量达到设计要求。
第五条：工程验收及计量5.1每月对工程量计量一次，在质量合格的前提下给予计量，工程数量以实地测量和驻地监理工程师签字及各级指挥部签字认可为准。
5.2不合格工程不予验收，亦不支付劳务费用。
乙方必须在甲方规定的期限内进行返工，费用由乙方承担。
第六条：工程进度6.1乙方必须按建设单位及甲方要求的时间，完成相应的工程量。
6.2因变更设计需延长工期或改变进度计划时，必须与甲方代表商定核准。
6.3因施工中其它原因无法按期完成工程量的，必须报请甲方代表批准延长工期。
第七条：工程材料7.1工程所有机具、材料由乙方提供，但需经甲方及监理工程师检验，符合项目所需的要求。
第八条：价款支付8.1乙方完成的工程量的工程款，由甲方按所做工程量的90支付给乙方；其余的10作为质量保证金，待工程验收合格后，甲方一次性付清。
第九条：双方责任1、甲方责任1.1负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项，处理、协调工程施工中的各项事物，密切关注各施工单位施工进度，以便及时通知乙方进场。
1.2负责整个工程的技术管理及技术指导，编制施工组织计划，贯彻建设单位管理目标，上报乙方实际完成的工程数量和工程变更资料，保管工程图纸及有关技术资料等。
工程施工劳务分包合同五篇模板(通用版)
工程施工劳务分包合同五篇模板（通用版）第一篇：合同前言1.1 合同背景甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“分包商”）：鉴于甲方为实施某项工程施工项目，经双方友好协商，甲方向乙方提供工程施工劳务分包服务，特订立本合同，以共同遵守。
1.2 合同目的确保工程施工项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，共同完成工程施工任务。
第二篇：合同条款2.1 定义与解释1. 雇主：指本合同中委托乙方进行工程施工劳务分包的甲方。
2. 分包商：指本合同中接受雇主委托，承担工程施工劳务分包任务的乙方。
3. 工程施工：指本合同约定的，由分包商在雇主监督下进行的施工作业。
4. 劳务分包：指分包商按照甲方的要求，提供相应的施工人员、施工设备和施工技术，完成施工任务。
2.2 劳务分包内容1. 分包商应按照甲方的要求，提供具备相应资质的施工人员，完成施工任务。
2. 分包商应提供与施工任务相应的施工设备和施工技术。
3. 分包商应对施工过程中的质量、安全、进度等方面负责。
2.3 劳务分包费用1. 甲方应按照本合同约定的价格向乙方支付劳务分包费用。
2. 劳务分包费用的支付方式、支付时间等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.4 施工期限1. 分包商应按照甲方的要求，完成施工任务。
2. 施工期限的计算、延长等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.5 质量保证1. 分包商应对施工质量负责，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 施工过程中出现质量问题，分包商应承担相应责任。
2.6 安全生产1. 分包商应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
2. 分包商应对施工过程中的安全事故承担相应责任。
第三篇：合同的履行与监督3.1 施工准备1. 甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地、施工条件等。
2. 乙方应按照甲方要求，做好施工前的准备工作。
3.2 施工过程管理1. 甲方应派员对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度等方面符合要求。
施工劳务合同简单范本5篇
施工劳务合同简单范本5篇施工劳务合同简单范本篇1发包方(以下简称甲方)劳务承包方(以下简称乙方)为了明确甲乙双方的合作权利和责任，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《中华人民共和国经济合同法》《劳动法》和相关法规，本工程具体情况，结合公司管理章程的相关规定，为明确双方权利、义务关系以及经济责任，经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条：工程概况工程名称：结构类型：建筑面积：层数：第二条：承包范围，内容及要求1、经双方商定，乙方劳务承包本工程具体包括为：乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐，做到工完料净场清，现场文明施工。
2、工期要求按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、质量要求乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到“合格”质量等级，观感为“好”，当时不能定出结果的，必须待主体工程验收得出结论，方可结算全部劳务费。
第三条：安全要求1、乙方人员进入工地，必须进行安全上岗教育，佩戴好安全防护用品，提高本人安全意识，要严格按操作规程施工。
如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故，其后果一切自负。
甲方概不承担经济责任和民事连带责任，全部由乙方负责。
2、施工现场严禁打架、斗殴事件发生，如有发生，不论有理无理，将对当事人双方各处罚元罚款，并送当地司法部门处理，后果自负。
3、乙方人员应爱护财产及半成品，如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工，工完场清。
对有损失、浪费、返工材料等费用，从乙方工资内扣除。
4、乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用，并照章办理一切手续。
凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳，如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条：承包形式，价款结算方式1、承包形式为劳务承包。
2、承包价款：承包范围的工程，经验收评定后，达到按实际加工面积计算元/平方米。
3、结算程序乙方按实际加工平米结算。
中途甲方可以预支乙方生活费，剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方%，其余的%为保质金。
工程劳务施工合同15篇
工程劳务施工合同15篇工程劳务施工合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳务合同期限第一条、本合同劳务期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作内容第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员_____名担任__________工作。
第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。
三、劳务保护和劳务条件第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。
第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。
四、劳务报酬第六条、乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。
第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续：1、甲乙双方协商一致的；2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。
五、当事人约定的其他内容第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）______元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。
第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳务纪律和规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的。
第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。
六、违约责任第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。
赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
七、劳务争议处理及其它第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
建筑工地劳务合同7篇
建筑工地劳务合同7篇建筑工地劳务合同1工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：劳务施工作业队依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：二、工程地点：工程所在地三、承包方式：工程的劳务人工费（清工）四、承包范围、工作内容、计件承包单价。
1、承包范围：按施工图纸设计规定的北流市二环路工业大道项目砌体及抹灰工程。
2、工作内容：3、工程量计算及费用单价：工程量计算以为准；砖砌体工程按每立方米 90 元（包括大小砖：240_115_53、240_240_90）结算时按实际体积结算；抹灰不分内外墙、柱按每平方米 11 元计。
施工所用脚手架按定额规定予以结算，钢筋植筋每个 2 元计。
12转运楼砖砌体每立方米120 元，抹灰不分内外墙、柱按每平方米 16 元计。
五、工程日期：开工日期自年月日。
竣工日期止年月日或工程停工日。
六、结算办法1、构筑物 36 元/工日，非构筑物 38 元/工日，计时工 45 元/工日（一天）。
2、每月 20 日前由甲方技术人员出具合格工程的工程量结算单，由甲方项目经理、技术负责人、质检员、乙方代表签字后按照本合同约定的单价予以结算，经双方负责人签字后，交甲方财务挂帐。
付款根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后五天内按结算进度予以支付。
3、乙方招录的人员，必须在到工地当月向甲方上报能证明其身份的有效证件；乙方在施工现场必须设置专职或兼职的考勤人员和用工单位的考勤员在一起，每天对劳务工进行考勤，详细记录每天工地的出勤、工种、人员及人员的流动情况。
每月劳务结算时必须上报当月农工使用考勤表（甲方项目部负责人与乙方共同签字）与工资表（乙方上报、甲方项目部审核），并在农工结算清单上（详见附表二）签字；否则工程结算不予办理。
4、每月结算款由乙方合同签订代表集中领取，按照工资表及考勤表，由甲方项目部派专人监督发放（发放完毕后工资表由甲方项目部保管），乙方不能对劳务工资出具欠条（出具欠条甲方一律不予认可）对无工资表、克扣劳务工及手续不全等引起的争议、诉讼聚众滋事、上访等造成甲方企业声誉或其他严重社会影响的，乙方将以结算劳务人工总额的 5向甲方承担违约责任。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
劳务合同范本(15篇)
劳务合同范本(15篇)劳务合同范本1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的原则，经甲乙双方友好协商，特制定如下条款：一、工程概况1、工程名称：韶山市石忠片区保障性住房工程(二期)2、工程地点及栋号：二、承包方式乙方包括所有泥付工内粉刷劳务人员承包及内粉刷架搭设。
三、承包内容及工具1、乙方在施工中的灰桶、扁担、锄头、铁铲(甲方提供和灰机适量斗车)。
2、承包本项目从正负零至屋面层所有内粉刷、地面、厨房厕所、楼梯踏步等。
3、结算按地面面积算三层面积(内保温不在本项目结算范围内)单价按地面平方，若在20某某年4月20日之前竣工，按每平方叁拾元计算(30元/m2)。
若未按时完成，则按每平方贰拾捌元计算(28元/m2)。
4、主体需要凿除的地方，应提早三天通知甲方。
5、一层地面回填，大面积修整归甲方负责，小部分修整乙方需做到做地面的标准，所有地面混泥土需达到施工规范标准。
6、本项目质量达到验收标准，如要修补的地方，乙方应及时修补，乙方没有及时修补，甲方相关费用在本项目工资中扣除。
7、工程完工日期：四、付款方式施工中支取零用钱，本项目完工后，付齐本项目总工资的百分之五十，其余验收合格后付清。
五、乙方施工中不服从甲方管理人员的指挥造成工程返工，所有费用由乙方负责，在需要赶进度，甲方要求乙方增加劳务人员而乙方不能达到，甲方有权终止合同，所做了的项目按百分之五十结算，乙方不得以任何理由阻挠别的施工队伍施工，其工资本项目验收后才付清。
六、做到安全施工，不得擅自违反安全操作规程，如违反而造成的安全事故，一切责任由乙方负担。
七、文明就餐，按时就餐。
八、未尽事宜，甲乙双方协商解决，本协议一式二份。
甲方：乙方：年月日年月日劳务合同范本2签订日期：_________年________月______日甲方：_________________________有限公司乙方：_________________________________性别：_________________________________居民身份证号码：_______________________出生日期：___________年______月______日在甲方工作起始时间：_____年____月____日家庭住址：_____________________________邮政编码：_____________________________鉴于甲方业务发展的需要，雇佣乙方为_______________有限公司提供劳务服务，经双方协商订立正式《劳务雇佣合同书》如下：一、合同期限第一条本合同于________年_______月_______日生效，期限________年，其中试用期至______年_____月______日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、资源、公平和诚实信用的原则，经过甲方与乙方充分协商，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、乙方情况劳务公司名称：资质证号公司地址：公司法人：二、工程内容工程名称：工程地点：工程分包范围：总设计图纸及图纸设计交底和变更的所有工程内容；施工现场临建、临时用水用电及围挡的建造建造和拆除。
施工道路、场地硬化及标化工地的其他配套设施。
（内外墙保温,金属木材面油漆,水电安装、防水、门窗工程除外）三、工期：①2011年3月10日—2012年7月10日，达到竣工验收标准。
②详细的工期甲乙双方另行签订工期合同，严格执行。
并与本合同中工期有关条款同时生效。
四、质量标准：工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑工程施工验收规范，本工程必须达到质量评定合格标准。
五、图纸：甲方在工程开工 3 天前，向乙方提供图纸1 套。
六、甲方义务1、组建与工程规模相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理上的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；2、在乙方进场前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求和保护责任为：现场校验后由乙方负责保护水准点与坐标控制点，施工过程中的放线工作全部由乙方负责。
3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、生产安全、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；负责组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电；按时提供图纸，及时交付应供材料、周转材料、保证施工要求；按本合同约定，向乙方支付劳动报酬，负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
七、乙方义务1、乙方指定同志为现场负责人，全面负责合同履行及施工管理。
2、对本合同工程范围内的工程质量向甲方负责，充分准备保证施工、技术、质量、安全等现场管理人员到位，组织具有相应资格证书的熟练工人投入施工，保证工程的进度、质量、安全；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
3、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月号前提交下月施工计划和上周已完工程情况汇报表，有阶段工期的提交阶段施工计划，经甲方批准后严格实施。
4、负责工程测量、放线、施工工作，施工所有放线工作全部由乙方完成，甲方负责验线。
每道工序完成后须向甲方现场管理人员报验，经验收合格后，由甲方现场管理人员报现场监理验收合格后方可进行下道工序施工。
严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；严格遵守安全制度，确保施工安全；加强现场管理。
严格执行建设主管部门及环保、消防等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量缺陷修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。
5、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，顾全大局；按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌标识和技术性用语，搞好生产生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
6、做好施工场地周围建筑物、构筑物地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任造成缺失的，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
7、妥善保管、维护合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；乙方必须执行由甲方转发的发包人及监理工程师的指令。
8、施工现场必须做到文明施工工完、料净、场清，保持现场经常性整齐，材料堆放整齐有序，充分做到材料堆放一头齐、一条线，施工现场冬天不结冰，雨天不起泥，场容整洁有序。
八、安全施工和检查1、乙方施工现场必须配备专职持证安全员至少一名，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
施工开始前，乙方应为其施工现场内的特种作业人员办理意外伤害保险，并且由乙方支付保险费用。
乙方应服从工程所在地主管部门管理，并为所有人员办理暂住证及相关手续，费用由乙方承担。
2、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方申报安全生产措施，经甲方认可后实施，防护材料费用由甲方承担，人工费用由乙方承担。
乙方在施工现场使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其个人防护用品），由乙方供应。
3、施工现场及职工生活区发生意外或违规操作引发伤亡事故一切责任及经济损失由乙方承担，并承担发包方及建设主管部门的处罚。
九、材料设备1、水：甲方现场指定水源，施工用水泵、水管、电线均由乙方自行负责，并按甲方总平面布置图要求埋设。
2、电：甲方只设置一级配电箱一个，其余从一级配电箱至二级、三级、设备、照明等所有电箱、灯具、电线均由乙方自购，按临时用电标准布设，且必须达到银川市建设主管部门验收标准，如因不达标引起的停工罚款及造成的损失均由乙方承担。
3、乙方自行采购所有工程施工所需低值易耗性材料，例如：铁丝、扎丝、元钉、各种胶带、灰桶，刮尺、直尺、扳手、脱模剂、榔头、铲子、绳子、线绳、扫帚、铁锹、镐、砂轮切割片、U型卡、山型卡、对拉丝杆等；零星材料工具及架子车、灰斗车、振动器、振动棒、搅拌机等……所有消耗性材料及工具费用由乙方承担。
4、除塔吊外，其他施工用所有机械由乙方自理，塔吊由甲方负责安装拆除维修保养，塔吊司机的工资由甲方负责，食宿由乙方负责；工程基础土方开挖、降排水机械由甲方提供，平整修槽降排水由乙方安排人员配合，给乙方不计人工费。
除基础砼垫层以下回填由甲方负责乙方配合，其他室内外回填机械、人工、均由乙方自理。
5、由甲方采购供应的材料有（砖、沙子、石子、白灰、模板、钢管、扣件），除以上材料以外其余所有材料工具用具、安全防护用品，均由乙方自行采购，费用由乙方承担。
十、工程计价方式：本工程的计价方式依据图纸按国家建筑工程面积计算规则计算建筑面积，从土方开挖至整体工程竣工验收，主体工程及装饰工程扫地出门，劳务费用总包价按建筑面积每平方米320元。
（大写：叁佰贰拾元整）此价为含税价，税金甲乙双方各承担一半。
十一、工程款支付前期甲方不向乙方支付劳务报酬（主体一层封顶前），主体一层封顶后乙方每月25 日前向甲方以书面形式报本月完成产值，经项目部审核后按当月产值70% 支付，支付时间为次月的5 日前；工程竣工验收合格后，工程款支付至总劳务报酬的85% ；总包方与分包方结算完劳务报酬付至95% ，剩余5% 为工程保修金一年后支付。
十二、违约责任1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：甲方不按时向乙方支付劳务报酬；甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：乙方应准备足够的劳动力确保工程的顺利进行，并按双方合同约定的总体工期计划完工，乙方因自身原因延期交工的，每延误一天除承担甲方与发包方的工期延误处罚以外还应向甲方支付5000元/天的违约金；乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付总工程款的10% 的违约金；乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金100000 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。
返工浪费的材料、人工等费用乙方承担。
十三、工程分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
否则，乙方应承担相关法律责任。
如乙方人员组织安排不力，导致工程无法按进度施工，甲方有权介入其他施工队伍进行施工，费用从乙方工程总价款中加倍扣除。
十四、合同解除1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以暂时停止施工。
停止施工超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以通知解除合同。
2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。
乙方接到通知后三天内尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工的劳务报酬。
3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或援建，致使合同无法履行，双方可以解除合同。
4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。
甲方应为乙方撤出提供必要条件。
十五、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经工程发包人验收合格后保修期满，本合同即告终止。
合同份数：本合同两份，具有同等效力，双方各只一份。
十六、补充条款：1、乙方合同签订之后向甲方交纳履约保证金肆拾叁万叁千壹佰元整[其中保险费叁万叁千壹百元不退],合同签订之日起3天内交于甲方；工程主体封顶后返还50%，竣工验收后全部返还乙方。
2、辅材费用由乙方承担，乙方所使用的工具、机械、维修人员工资由乙方承担。
工程使用的主材及周转性材料（水泥、砂、石、砖除外）进出场的装卸车，机械进场安装、施工作业棚、安全防护棚等搭设均由乙方承担；材料、机械设备在施工现场内的倒运均由乙方负责，工程完工后由乙方负责拆除运输到甲方指定的地点清理分类堆放，从开工至竣工，施工现场内不存在零工，施工现场所需人工均由乙方承担，不另计费用（包括进场脚手架钢管的切割均由乙方负责，不再另计费用）。
3、乙方在施工过程中要服从甲方现场管理人员的指挥，对于不服从甲方现场管理人员的指挥野蛮施工、浪费材料的行为，甲方现场管理人员有权进行2倍以上的处罚，罚款在当月工程价款中扣除。
4、施工现场临建房搭设（办公室、宿舍、厕所、库房、门房、围墙，现场临时水电线路埋设）等全部由乙方建造拆除，人工费用由乙方承担。
5、乙方现场自有办公及施工人员的食宿自理，但必须按现场总平图和标准化工地要求布设。
十七、合同生效：合同订立地点：合同订立时间年月日1、本合同从双方签订之日起生效。
2、本合同与安全生产责任书及安全教育书一同生效。
甲方：乙方：日期：日期：。