(合同知识)智能化弱电合同
智能化工程合同样式有几种
智能化工程合同样式主要有以下几种：一、智能化弱电工程合同1. 合同概述：合同双方、工程项目、合同生效日期和结束日期。
2. 工程范围：系统描述、具体功能、系统集成。
3. 项目进度和交付：项目计划、进度支付、交付要求。
4. 项目费用：总费用、付款条件、变更订单。
5. 质量控制：质量标准。
二、智能化仓储项目工程合同1. 合同概述：合同双方、工程项目、合同金额、麦格米特公司简介。
2. 工程范围：全天候物料仓储及分拣配送系统、自动化立体仓储方式、超高速大载重Miniload堆垛机。
3. 项目进度和交付：项目计划、进度支付、交付要求。
4. 项目费用：总费用、付款条件、变更订单。
5. 质量控制：质量标准。
三、弱电智能化工程合同模板1. 工程名称和地点：工程名称、工程地点。
2. 工程承包范围：中心机房、视频监控系统、楼宇对讲系统等。
3. 工程工期：工程开始日期至结束日期。
4. 承包方式：包工包料。
5. 质量标准：合格。
6. 合同价款：暂定合同价款。
7. 工程款支付：支付方式和时间。
8. 工程结算方式：结算价款核定、收款开票约定。
9. 施工准备：甲方和乙方的施工准备事项。
四、智能化小区系统工程合同1. 工程内容：智能系统管道预埋、小区闭路电视监控系统等。
2. 工程款：工程总造价的计算公式、每户的平均造价和小区总户数。
3. 项目进度和交付：项目计划、进度支付、交付要求。
4. 项目费用：总费用、付款条件、变更订单。
5. 质量控制：质量标准。
五、智能化系统建设工程合同范本1. 工程概况：工程名称、工程地点、工程内容。
2. 工程承包范围：闭路监控子系统、可视对讲子系统等。
3. 项目进度和交付：项目计划、进度支付、交付要求。
4. 项目费用：总费用、付款条件、变更订单。
5. 质量控制：质量标准。
以上是几种常见的智能化工程合同样式。
在实际应用中，合同的具体内容会根据项目的具体需求和情况进行调整和补充。
合同的目的是确保工程按照约定的要求、时间和预算完成，并保证工程质量达到预期的标准。
弱电智能化工程合同
弱电智能化工程合同甲方（业主）：[甲方名称]乙方（承包商）：[乙方名称]第一条工程概述1. 本工程为[项目名称]的弱电智能化工程，旨在通过集成先进的弱电系统提升建筑的智能化水平。
2. 工程地点位于[具体地址]。
3. 工程内容涵盖[具体系统名称]的设计与安装，以及相关软件的开发与部署。
第二条工程范围1. 乙方负责提供详细的设计方案，包括系统架构、设备选型、布线方案等。
2. 乙方负责工程所需全部设备的采购、运输、安装、调试及验收。
3. 乙方负责提供系统操作和维护的培训服务。
第三条工程质量1. 乙方承诺所提供的设备和材料均符合国家及行业标准。
2. 乙方应确保工程质量达到[具体标准或认证]的要求。
3. 工程完成后，乙方应提供完整的质量保证文件。
第四条工程期限1. 工程开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]。
2. 因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
第五条合同价款1. 本工程合同总价为[合同总价]，包括设计、采购、安装、调试等所有费用。
2. 付款方式为：[具体付款方式]。
第六条双方权利与义务1. 甲方有权对工程进度和质量进行监督，并提出合理要求。
2. 乙方应按照合同约定的时间、质量完成工程，并接受甲方的监督。
3. 乙方应保证工程的安全性，采取必要的安全措施。
第七条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付相应的违约金。
第八条争议解决双方在合同执行过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
第九条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 日期：_________乙方代表（签字）：_________ 日期：_________请注意，以上内容仅为合同的概要，具体条款应根据实际情况和双方协商的结果进行详细制定。
弱电、智能化工程合同
弱电、智能化工程合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电、智能化工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______弱电、智能化工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于弱电线路铺设、设备安装、系统调试、系统验收等。
二、工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
2.3 支付时间及方式：按照双方约定的工程进度节点，甲方按时将款项支付给乙方。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
3.2 乙方应保证工程质量，不得因施工原因导致工程延期。
3.3 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件等，确保工程顺利进行。
四、工程质量4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应提供完整的施工资料、验收资料等，以备甲方和相关部门检查。
4.3 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期内出现的质量问题，乙方应及时予以修复。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和政策，做好施工现场的安全生产管理工作。
5.2 乙方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全生产意识。
5.3 乙方应做好施工现场的安全防护措施，确保施工现场的安全。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的0.5%×逾期天数。
弱电合同范本简易(通用5篇)
弱电合同范本简易(通用5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!弱电合同范本简易(通用5篇)弱电合同范本简易第1篇合同编号：甲方：乙方：依照《合同·法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就弱电工程签订合同如下：一工程概况1工程名称：2工程住址：3工程概况：二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
弱电智能化合同范本
弱电智能化合同范本合同编号：__________甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行弱电智能化工程事宜，达成如下合同：一、项目概况甲方委托乙方进行弱电智能化工程，具体包括但不限于：智能化系统设计、设备采购、安装调试、系统集成、培训等内容。
具体项目地址为：__________。
二、工程内容1. 设计阶段：乙方根据甲方需求进行智能化系统设计，并提供设计方案和相关资料供甲方审核确认。
2. 采购阶段：乙方负责根据设计方案采购所需设备和材料，并提供采购清单和相关证明文件。
3. 安装阶段：乙方组织施工队伍进行设备安装、调试和系统联调工作，确保系统正常运行。
4. 验收阶段：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收，如发现问题，乙方应及时进行整改，直至甲方满意为止。
5. 培训阶段：乙方提供系统使用培训，确保甲方相关人员能够熟练操作智能化系统。
三、工程期限本合同工程期限为__________个工作日，具体工期以双方书面确认为准。
如因不可抗力等特殊情况导致工期延长，双方协商解决。
四、费用支付1. 设计费用：甲方应在设计方案确认后支付设计费用的50%作为设计阶段款项，余款在工程完工前支付。
2. 施工费用：甲方应按照工程进度支付相应款项，一次支付应在工程完工并通过验收后支付。
3. 其他费用：如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用的，由甲方承担相应费用。
五、质量保证乙方承诺所提供的设备和工程质量符合国家相关标准和甲方要求，且在工程完工后提供一年的免费维护服务，并承担因质量问题导致的损失。
六、保密条款双方在合作过程中所获得的商业秘密和技术资料，均应保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应责任，并进行免费整改。
2. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，并支付额外费用。
八、合同解除1. 本合同经双方协商一致可以解除，解除后双方应按照已完成工程部分进行结算。
弱电智能化劳务分包合同
弱电智能化劳务分包合同一、合同背景和目的本合同由甲方（下称“甲方”）与乙方（下称“乙方”）签订，旨在就甲方在项目中所需的弱电智能化劳务进行分包。
本合同详细规定了双方的权利义务、分包范围、工期、费用及支付方式等事项，以确保劳务分包工作的顺利进行。
二、合同条款1. 定义1.1 弱电：指建筑物低电压配电工程中除电力系统外的其他系统，包括但不限于通信系统、安防系统、电视监控系统等。
1.2 智能化：指将弱电系统与信息技术相结合，实现远程监控、自动化控制等功能。
2. 分包范围2.1 甲方委托乙方负责弱电智能化劳务： - 弱电系统设计与规划； - 弱电系统材料采购； - 弱电系统安装与调试； - 弱电系统运维与维护； - 提供技术支持和培训等。
2.2 甲方需向乙方提供项目的相关信息和要求，以便乙方能够准确完成分包任务。
3. 工期与交付3.1 乙方需在合同签订后5个工作日内制定详细的工作计划，并提交给甲方审核确认。
3.2 乙方应按照工作计划进行分包工程的设计、采购、安装、调试等工作，确保分包工作按时交付。
3.3 如乙方无法按时交付分包工程，需提前书面通知甲方，并争取甲方的理解和支持，同时须与甲方商定新的交付时间。
4. 费用与支付方式4.1 甲方应按照乙方提供的分包工程费用清单及时支付相应款项。
4.2 支付方式为银行转账，款项应直接支付至乙方指定的账户。
4.3 如因甲方原因导致分包工程无法按时进行或暂停，甲方应承担相应的延期费用，并另行与乙方协商支付方式。
5. 保修与维护5.1 乙方应对分包工程所提供的设备和软件提供一定的保修期。
5.2 保修期为分包工程交付后的12个月，期间内出现的设备故障由乙方负责免费维修或更换。
5.3 乙方应向甲方提供设备维护和故障排除的技术支持，并提供培训，以保障甲方的正常使用。
三、违约与争议解决1.任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
2.对于因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交相关争议解决机构进行调解、仲裁或诉讼解决。
弱电智能化专业分包合同5篇
弱电智能化专业分包合同5篇篇1弱电智能化专业分包合同1. 甲方：___________（以下简称甲方）地址：______________法定代表人：____________联系方式：____________2. 乙方：___________（以下简称乙方）地址：______________法定代表人：____________联系方式：____________鉴于，甲方拟对其工程项目进行弱电智能化系统的安装，现委托乙方承担本项目的具体实施工作；为确保项目进程顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下分包合同：第一条项目基本信息1.1 项目名称：____________1.2 项目地点：____________1.3 项目概况：____________第二条任务分工2.1 乙方受聘人员应按照甲方对项目需求进行工程设计、材料采购和设备安装等相关工作。
2.2 乙方应按照项目计划和要求，合理安排人员和材料，在规定的时间内完成工程项目。
2.3 甲方有权对乙方的实施进度和质量进行监督和检查，乙方应积极配合并及时整改。
第三条价格及支付方式3.1 本项目总价为____________元，乙方应按照项目进度进行分期支付，具体支付方式为____________。
3.2 甲方支付给乙方的款项应包括设计费、材料费、安装费等，请乙方核实并签字确认。
第四条质量保障4.1 乙方应保证设计方案合理、施工质量过关，确保项目完工后弱电智能化系统正常运行。
4.2 对于项目中出现的质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任，并在第一时间进行维修或更换工作。
第五条保密责任5.1 甲乙双方对合同中涉及的商业秘密和技术资料应保密，未经对方同意不得向外泄露。
5.2 对于因泄密导致的损失，泄密方应承担全部责任，并赔偿对方的损失。
第六条违约责任6.1 在合同履行过程中，如甲方或乙方发生违约行为，应承担相应的违约责任。
6.2 违约方应根据实际情况支付违约金，以弥补对方的损失，并维护双方共同利益。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电智能化合同协议书范本
弱电智能化合同协议书范本1. 合同背景2. 项目概述甲方计划进行弱电智能化项目，包括但不限于建筑物内部的电力布线、通信系统、安防系统、智能控制系统等的设计、建设和维护。
3. 合同条款3.1 项目范围1.甲方要求乙方按照甲方的工程需求，对指定的建筑物内部进行弱电智能化系统的设计、建设和维护。
2.弱电智能化系统包括但不限于电力布线、通信系统、安防系统、智能控制系统等。
3.2 服务要求1.设计阶段：–提供弱电智能化系统的详细设计方案，包括布线图、设备配置以及系统集成等。
2.建设阶段：–负责甲方指定建筑物内部弱电系统的安装、调试和验收。
–遵守相关法律法规和行业标准，确保工程质量和安全。
3.维护阶段：–提供弱电智能化系统的日常维护和故障排除服务，及时响应甲方的故障报修请求。
–定期巡检弱电系统，提供健康状况报告和维护建议。
3.3 工期和费用1.工期：–甲乙双方约定的工期为个工作日，自合同签订之日起计算。
2.费用：–甲方将向乙方支付合理的工程设计、建设和维护费用。
–具体费用将在工程设计阶段确认，并在合同中明确约定。
–若项目范围变更或乙方未按时完成工作，费用可能会进行调整。
3.4 保密约定1.甲乙双方同意在合同履行期间和终止后对双方所涉及的商业/技术机密进行严格保密。
2.双方不得向任何第三方披露或使用对方所知悉的商业/技术机密，除非得到对方明确的书面许可。
3.商业/技术机密包括但不限于商业计划、设计方案、技术资料等。
3.5 违约责任1.若任何一方违反本合同的约定，使得对方无法继续履行合同义务，违约方应承担相应的违约责任。
2.合同违约方应向守约方支付违约金，违约金数额约定为合同总金额的10%。
3.如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，任一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.6 其他条款1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2.除非经双方书面同意，否则不得擅自变更合同内容。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同履行完毕。
弱电智能化专业分包合同5篇
弱电智能化专业分包合同5篇篇1弱电智能化专业分包合同甲方（委托方）：（公司名称）法定代表人：（法人代表）地址：（地址）联系电话：（电话号码）乙方（承包方）：（公司名称）法定代表人：（法人代表）地址：（地址）联系电话：（电话号码）鉴于甲方拟在其（工程名称）项目中对弱电系统进行智能化升级，现委托乙方负责弱电系统智能化设备的供应、安装、调试等工作，达成以下协议：一、工程范围1. 项目名称：（工程名称）2. 项目地址：（项目地址）3. 工程内容：本合同包括但不限于弱电系统智能化设备的供应、安装、调试、培训等工作。
4. 工程规模：（工程规模）二、工程价格1. 工程总价：（工程总价）2. 付款方式：甲方按照工程进度向乙方支付工程款，总价支付比例为（比例）。
3. 发票开具：乙方应按国家法律法规要求开具增值税专用发票。
三、工程进度1. 工程周期：工程周期为（工程周期），具体工期以双方书面确认为准。
2. 工程计划：乙方应按照双方商定的工程计划完成工程，如因乙方原因延误工程进度，应承担相应违约责任。
四、质量保证1. 设备质量：乙方提供的设备应符合国家相关标准和甲方的技术要求，如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 安装调试：乙方应派专业技术人员进行设备安装、调试等工作，保证设备正常运行。
五、保密条款双方约定在合同履行过程中要保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 如乙方无故延误工程进度或影响工程质量，应承担相应违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程款或提供必要的工程条件，应承担相应违约责任。
3. 若因不可抗力因素，导致工程不能按时完成，双方可协商解决。
七、其它条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行商议解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签署之日生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2弱电智能化专业分包合同合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXX公司地址：XXX乙方（分包方）：XXX公司地址：XXX鉴于甲方拥有某项目的施工权，为完成项目中的弱电智能化工程，在双方平等、自愿的基础上，甲、乙双方达成以下协议，共同遵守并执行，在本合同中协商一致的条款：一、项目概况1. 项目名称：某项目弱电智能化工程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（合同知识）智能化弱电合同GF—1999—0201房地产开发XX公司智能化弱电系统工程建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理局年月目录建设工程施工合同--------------------------------------------------------------------1第壹部分协议书-----------------------------------------------------------------2 第二部分通用条款--------------------------------------------------------------省略第三部分专用条款----------------------------------------------------------------4 附件1：承包人承揽工程项目壹览表---------------------------------------14附件2：发包人供应材料设备壹览表--------------------------------------15附件3：房屋建筑施工质量保修书-----------------------------------------16第壹部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商壹致，订立本合同。
壹、工程简介工程名称：工程地点：工程内容：招标范围内施工图纸的所有智能化工程【含视频监控系统、网络可视对讲系统、网络设备及布线系统、周界防越报警系统、壹卡通车辆管理系统、电子巡更系统、机房工程、背景音响系统、联网型门禁系统和室外工程十大子系统、施工图纸深化设计等】及招标清单中约定明确的其他内容。
工程立项批准文号：资金来源：自筹资金二、工程承包范围承包范围：招标范围内施工图纸的所有智能化工程【含视频监控系统、网络可视对讲系统、网络设备及布线系统、周界防越报警系统、壹卡通车辆管理系统、电子巡更系统、机房工程、背景音响系统、联网型门禁系统和室外工程十大子系统、施工图纸深化设计等】及招标清单中约定明确的其他内容。
三、合同工期：开工日期：（以实际开工日期为准）竣工日期：（以实际开竣工方案为准）合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：确保工程质量壹次性验收“合格”通过五、合同价款金额：合同总价为￥：万元（人民币大写）万元整。
该总价内已含设备材料费、人工费、运输费、采保费、技术及组织措施费、材料检测费、2%总包配合管理费、管理费、规费、利润、水电费、建安工程发票税%，售后服务费、风险费、政策性文件规定的所有费用及全套施工图纸范围内约定的所有工作内容等均由承包人完成。
六、组成合同的文件包括：(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)招标文件、投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸、工程量（清单）(8)工程报价预算书、最终报价表双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工且于质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：房地产开发XX公司本合同双方约定：双方签字盖章之日起生效；双方履行完成全部的权利、义务后，合同终止。
发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：时间：时间：第二部分通用条款（省略详通用条款）第三部分专用条款壹、词语定义及合同文件２、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：①本合同协议书、②中标通知书、询标承诺纪要、③招标文件、④投标函及其附录、⑤本合同通用条款、⑥本合同专用条款⑦标准、规范和有关技术文件、⑧施工图纸、⑨投标报价预算书、最终报价表、⑩工程洽商、变更等书面协议或其它文件。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，仍使用无语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及内蒙古自治区和鄂尔多斯市有关法规、规定。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行的国家建筑安装工程标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间：无。
国内没有相应标准、规范时的约定：无。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前七天提供施工图纸四套（其中不包含竣工图）。
发包人对图纸的保密要求：不得外泄。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
二、双方壹般权利和义务５、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：项目总监发包人委托的职权：详见本工程监理合同或协议书。
需要取得发包人批准才能行使的职权：除设计院出具的设计变更外，凡涉及到需要追加合同价款和需要增加费用的工程联系单，应事先经发包人工程师批准确认，监理工程师委派的工程师方可下达指令，事后追认的不能作为结算依据。
批准确认必须签字和盖章俱全。
5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：工程部经理职权：负责现场全过程管理，且全面实施质量、安全、进度、文明施工管理等，涉及工程进度、工程联系单签证按照公司关联流程办理。
5.6不实行监理的，工程师的职权：７、项目经理姓名：职务：项目总负责人８、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接至施工现场。
具体费用及分摊方式由总分包方自行协调解决。
（3）施工场地和公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：无。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按主体施工同步，满足施工进度计划要求。
（6）水准点和座标控制点交验要求：无。
（7）图纸会审和设计交底时间：由发包人另行通知。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：根据各专业承包方需求，协助做好协调工作。
8.2发包人委托承包人办理的工作：①、负责承包范围内智能化弱电系统验收的有关事项，费用自理，确保智能化弱电系统工程壹次性验收合格通过。
９、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供当月完成工程量报表及下月进度计划表。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任。
（4）承包人的现场办公、生活房屋及设施的要求：施工现场办公室、仓库和生活区由承包人和总承包方自行协商解决（如需要则每间5000元费用向总包方租用或双方协商确认）。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行内蒙古自治区鄂尔多斯市“双标化”标准和东胜区关联规定要求。
其关联手续由承包人办理，费用自理。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：：竣工验收交付使用前，由承包人负责已完工程成品保护，如于施工过程中由第三方造成的成品损坏则由损坏方负责赔偿。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：无（8）施工场所清洁卫生的要求：按有关文明施工和标化工地的要求执行。
确保“杯”“和“优质样板”工地现场管理目标。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：施工现场临时用水、用电由承包人自行承担和总包协商解决。
三、施工组织设计和工期１０、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同生效十天内提供完整施工进度计划和施工实施计划。
工程师确认的时间：收到承包人完整施工进度计划后十天内确认。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：按发包人统壹确认施工进度计划履行。
13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：如发包人原因不能按照协议书约定的时间不能按时开工，发包人以书面形式通知承包人，工期顺延、但费用不增。
13.2若因承包人原因引起的工期延误，则每延期壹天发包人按5000元违约金处罚承包人。
其处罚上限控制于合同总价的10%以内。
四、质量和验收竣工资料必须符合鄂尔多斯市城建档案局要求、市质监站规定，包括以下内容，⑴主要设备材料产品合格证、保修卡、厂家购货证明书（提交业主），所有设备清单及使用说明、技术培训等。
②竣工资料纳入总包管理，③工程质量按合同约定条款履行。
17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按主体进度要求分别进行中间验收。
19、工程试车19.5试车费用的承担：无。
五、安全施工安全施工：承包人应按《中华人民共和国建筑法》第三十八条、三十九条、四十壹条、四十四条、四十五条、四十六条、四十七条、四十八条、五十壹条执行，且由承包人承担费用。
文明施工：确保按内蒙古自治区“杯”或自治区“优质样板工程”标准执行。
如达不到上述要求经查为智能化承包人责任，则扣罚智能化承包人合同总价的0.5%。
六、合同价款和支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定总价合同方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：施工图纸范围，（含招标文件明确约定内容、询标承诺等关联招标事项资料、设备、主材、人工等均实行闭口包干不予调整）。
风险费用的计算方法：风险因素已包括于投标总价内。
风险范围以外合同价款调整方法：①、设计变更；②、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；③、工程量清单调整（如误差于1%范围内不作调整，超出1%，则超出部分作相应调整）。
之上3项内容发生时允许调整合同价款。
具体调整方法如下：工程设计联系单：（主要分为弱电设计方、发包人工程管理中心出联系单、其它变更的联系单内容等）必须经弱电设计方、监理、发包人签字盖章确认，工程联系单的变更内容必须经发包人确认且签字盖章方为有效。
设计变更及联系单引起的工程量增减调整，投标报价有的，按投标价；原投标报价中无相应的单价，按投标报价类似的相应单价同口径计算。
暂定价调整：如有暂定价按该条款约定履行，（1）、材料及设备暂定价仅调整材料、设备价格，其他内容不予调整，具体如下：材料及设备的签证价和暂定价之差计补差价；（2）、当承包人对暂定价未按设定的暂定价报价时，按以下方法调整：投标报价低于设定的暂定价时，按设定的暂定价为基数进行调整；当承包人的暂定价材料投标报价高于设定的暂定价时，按发包人签证的价格进行调整；（3）、如承包人不按合同约定内容执行，发包人有权终止结算，所造成费用由承包人承担。