工程延期补充协议版本
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文：合同编号：_______本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________地址：__________代表人：__________乙方：__________地址：__________代表人：__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______；2.由于______原因，原合同的施工期限需要延长；3.双方为了确保工程的顺利进行，经友好协商，决定签订本补充协议。
一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成，双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排，甲方应予以审批。
1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告，甲方应予以审批。
二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式，向甲方支付因延期产生的额外费用。
额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据，甲方应予以审批。
三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
3.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.3 本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同仍然有效，本协议与原合同构成不可分割的整体。
3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例，请根据实际情况进行修改和完善。
工程延期补充协议
工程延期补充协议第一篇范文：合同编号：__________本工程延期补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（全称），地址：____________________________________________乙方：（全称），地址：____________________________________________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：__________，双方按照原合同的约定履行了相应的合同义务；2.由于不可抗力等因素，导致原合同的工程进度受到影响，工程交付日期需要延期；3.双方为了维护双方的合法权益，经友好协商，决定就工程延期事项签订本补充协议。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条工程延期1.1 由于不可抗力等因素，原合同约定的工程交付日期需要延期，具体延期时间如下：（1）原合同约定的工程交付日期为______年______月______日，现延期至______年______月______日；（2）其他相关工程节点同步顺延。
1.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内，向甲方提交工程延期的相关证明材料，包括但不限于自然灾害、政策变动等不可抗力因素的证明文件。
第二条工程费用2.1 由于工程延期，乙方应按照原合同约定的计价方式，对延期部分的工程进行价格调整。
具体调整方式如下：（1）延期部分的工程费用，按照原合同约定的计价方式计算；（2）延期部分的工程费用，应扣除因不可抗力等因素导致的成本增加部分。
2.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内，向甲方提交工程费用调整的详细计算依据。
第三条工程质量及保修3.1 乙方应按照原合同的约定，保证工程质量，确保延期交付的工程达到原合同约定的质量标准。
3.2 工程延期期间，乙方应承担原合同约定的保修责任，保修期限自工程交付之日起计算。
工程合同延期补充协议范本
工程合同延期补充协议范本在工程建设过程中，由于设计变更、自然灾害、政策调整或其他不可抗力因素的影响，原工程合同所规定的工期可能无法得到满足。
为了明确各方的责任与义务，并确保工程顺利完成，甲方（业主）与乙方（承包商）可协商一致，签订工程合同延期补充协议。
以下是一份标准的工程合同延期补充协议范本：【工程合同延期补充协议】甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），因以下原因导致原合同约定的工期需进行调整：1. 设计变更；2. 不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等；3. 其他经双方确认的影响工期的因素。
现甲乙双方经友好协商，一致同意对原合同的工期条款进行如下修改：一、工期延长原合同规定的竣工日期由____年__月__日延长至____年__月__日。
二、经济补偿考虑到工期延长给甲方带来的不便，乙方同意支付给甲方经济补偿，补偿金额为人民币____元。
三、其他条款1. 除本补充协议明确规定的内容外，原合同的其他条款继续有效，对双方具有约束力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 如对本补充协议内容有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
甲方（盖章）：_______法定代表人或授权代表签字：_______日期：____年__月__日乙方（盖章）：_______法定代表人或授权代表签字：_______ 日期：____年__月__日。
工程合同延期补充协议模板
工程合同延期补充协议模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《____________工程合同》（以下简称“原合同”）规定的内容，经过双方友好协商，就合同延期相关事宜达成如下补充协议：一、合同延期背景1.1 原合同规定的工程竣工日期为____年__月__日，但由于____________（以下简称“延期原因”）导致工程无法按期竣工。
1.2 为了确保工程质量、保障各方合法权益，甲乙双方同意对原合同的竣工日期进行延期。
二、合同延期期限2.1 双方同意将原合同的竣工日期延期至____年__月__日。
2.2 延期后的合同期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、合同延期后的权利与义务3.1 乙方应按照延期后的竣工日期，确保工程按期完成，并承担因延期导致的工程造价、人工成本等相关费用。
3.2 甲方应按照原合同约定，继续履行合同义务，包括但不限于支付乙方工程款、提供施工条件等。
3.3 双方应积极协调，解决延期过程中的问题，确保工程质量和进度。
四、合同延期后的价款调整4.1 由于延期原因导致工程造价发生变化的，双方同意按照原合同约定的价款调整方式进行调整。
4.2 乙方应在合同延期后的第一个月内向甲方提交价款调整申请，并提供相关证明材料。
甲方应在收到申请后__日内予以核实并支付调整后的价款。
五、合同延期后的违约责任5.1 乙方未按照延期后的竣工日期完成工程的，应按照原合同约定承担违约责任。
5.2 甲方未按照原合同约定支付工程款的，应按照原合同约定承担违约责任。
六、其他约定6.1 双方应严格遵守国家法律法规、政策规定，执行原合同约定的条款。
6.2 双方应积极履行社会责任，确保工程安全、环保、质量等方面的合规性。
6.3 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：____年__月__日（注：本模板仅供参考，具体内容需根据实际项目情况调整，并在签订前征求法律人士意见。
2024年工程合同补充协议范本8篇
2024年工程合同补充协议范本8篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[法人联系电话]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[承包人联系电话]鉴于甲乙双方已签署的原工程合同（以下简称“原合同”），现因工程实施过程中出现的某些特定情况，经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及特定事项达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方为明确权责，保障工程进度及双方利益，经过充分沟通后决定签订此补充协议。
本协议为原合同的不可分割部分，对原合同相关内容做进一步明确、补充和说明。
原合同条款与本协议不符或存在冲突的，以本协议为准。
二、补充条款及内容（一）工程内容变更说明在本协议生效之日，甲乙双方确认对工程内容进行调整和补充。
具体包括（根据实际工程需求调整并明确细节）：增加工程范围；明确质量标准及技术要求；确认时间节点调整等。
同时甲乙双方约定遵守调整后的工程进度表和细节。
为确保工程质量和进度，双方应严格按照新的约定执行。
（二）工程进度安排调整甲方（盖章）：___________________ 法定代表人或授权代表（签字）：___________________ 签字日期：___________________乙方（盖章）：___________________ 法定代表人或授权代表（签字）：___________________ 签字日期：___________________附加信息填写处：（根据实际情况填写）--- 工程名称：___________________--- 工程地点：___________________--- 工程总造价：___________________ 人民币--- 补充协议签订日期：___________________--- 补充协议生效日期：___________________ 与原合同一致--- 本补充协议一式_____份--- 本补充协议解释权归属：___________________ 甲乙双方共同所有--- 争议解决方式：友好协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼--- 其他未尽事宜约定：经双方协商后制定书面补充协议作为本协议的附件与本协议具有同等法律效力等附加信息请根据实际情况填写完善。
2024年工程延期补充协议(二篇)
2024年工程延期补充协议甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元，编号为____的服务合同（以下简称原合同）。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日2024年工程延期补充协议（二）【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（施工方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX【乙方】（业主方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项；2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日；3. 由于不可抗力等原因，工程无法在原合同约定的工期内按时竣工；4. 双方经友好协商一致，决定签订本延期补充协议，对工程的延期进行补充约定。
基于上述情况，甲、乙方经友好协商一致，达成如下协议：第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。
工程延期补充协议
鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于日期______签订《工程合同》一份，约定乙方承担甲方______工程（以下简称“工程”）的设计与施工。鉴于在工程执行过程中，因不可抗力等客观因素影响，工程进度无法按照原定计划完成，现双方经友好协商，就工程延期相关事宜达成以下补充协议：
代表（签名）：_________________代表（签名）：_________________
日期：_________________________日期：_________________________
三、工程延期费用
3.1乙方因工程延期产生的直接经济损失，包括但不限于人员工资、材料费用、设备租赁费等，由甲方承担。
3.2乙方应合理控制成本，尽量减少因工程延期导致的费用支出。
3.3甲方应按照本补充协议的约定支付延期费用，具体支付方式如下：
（1）在延期期限内，甲方按照实际工程进度支付乙方工程款；
（2）延期期限到期后，甲方在收到乙方提交的延期费用清单及相应证明材料后，七个工作日内支付延期费用。
一、工程延期原因
1.1不可抗力因素：包括但不限于自然灾害、政策调整、社会事件等导致工程进度受到影响。
1.2客观因素：包括但不限于工程设计变更、施工过程中出现的技术难题、材料供应不及时等。
二、工程延期期限
2.1双方同意，将原合同约定的工程竣工日期延长至______年______月______日。
2.2如在延期期限内，因不可抗力等客观因素导致工程仍无法按期完成，双方再行协商确定新的延期期限。
5.2如乙方未按照本补充协议的约定完成工程，应向甲方支付工程总价款的______%作为违约金。
Hale Waihona Puke 六、其他6.1本补充协议经双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。
工程延期补充协议书范本
工程延期补充协议书范本一、协议背景根据双方共同签订的《工程合同书》，本次协议的目的是对工程延期进行补充约定。
二、延期原因1.自然灾害：如地震、洪水等自然灾害导致施工无法进行。
2.政府指令：政府出于重大考虑，下达命令停工、调整工程计划。
3.部分物资无法到位：供应商原因导致工程所需物资无法按时到位。
4.设计变更：设计单位对工程设计进行了变更，导致原计划无法继续进行。
三、延期期限1.原工期：根据合同约定，工程计划于 20年月日完成。
2.新工期：根据本次协议，工程计划延期至 20年月日完成。
四、延期责任划分1.对于由于自然灾害、政府指令等不可抗力因素导致的延期，双方承担等份责任，延期期限不计入违约责任。
2.对于由于部分物资无法到位或设计变更等因素导致的延期，责任如下：–供应商原因导致物资未按时到位，供应商承担延期责任。
–设计单位变更设计导致工期延迟，设计单位承担延期责任。
五、延期补偿1.对于因不可抗力因素导致的延期，不进行补偿。
2.对于供应商原因导致的延期，供应商应承担相应的罚款。
罚款金额为合同总金额的5%。
3.对于设计变更导致的延期，设计单位应承担相应的罚款。
罚款金额为合同总金额的3%。
4.补偿款应在双方签署本协议后的7个工作日内支付。
六、其他约定1.本协议自双方签字之日起生效，至工程竣工验收结束。
2.本协议的修改、补充均需经双方书面同意，方可生效。
3.如因本次协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，以合同签订地有管辖权的法院进行诉讼解决。
甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：七、附件无。
工程延期补充协议（通用5篇）
工程延期补充协议（通用5篇）工程延期补充协议篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：________________乙方：________________日期：________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)
2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。
（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。
（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。
二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。
三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。
具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。
（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。
四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。
（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。
（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。
五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程延期补充协议版本 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
《长春工程施工合同》
补充协议（）
（工程延期）
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
甲、乙双方于年月日签订的《工程施工合同》（合同编号：恒吉长工合字）（以下简称“原合同”），经双方协商一致对原合同施工工期作出以下调整，以资共同遵照执行。
原合同第六条约定开工时间暂定为年月日，具体开工日期以甲方现场管理代表签发的开工令确定的开工日期为准；合同总工期为个日历天。
现双方同意对施工工期进行调整，工期延期至年月日。
甲方:公司乙方:
公司
代表签署及盖章代表签署及盖章日期：年月日日期：年月
日
承诺函
致：公司
根据贵我双方签订的《工程施工合同》（合同编号：恒吉长工合字）第条约定：暂定工期为年 ___月日（具体以监理工程师开工令为准），总工期为日历天。
根据税务局相关规定及要求，发票必须在合同约定的工期内开具，故签订关于施工工期延期的补充协议。
我司郑重承诺：此工期延期（即延期至年月日）的补充协议仅用于税务局开具发票之用，不做工期顺延凭证及其他用途。
特此承诺！
承诺人：公司
年月日。