防雷施工合同
屋面防雷工程施工合同(4篇)
屋面防雷工程施工合同甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围_____第三条工程工期1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天;2.主要节点工期：_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
建筑施工劳务合同范文节选!第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
建筑施工劳务合同范文节选!5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
防雷施工工程合同
防雷施工工程合同甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需进行防雷设施的施工，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，就防雷施工工程达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________防雷施工工程2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于防雷接地网的铺设、避雷针的安装、防雷设备的采购与安装、系统的调试与验收等。
4. 工程标准：按照国家相关防雷施工标准及规范执行。
二、合同价款合同总价为人民币（大写）_________元整（￥_________）。
三、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应支付相应比例的进度款。
3. 尾款：工程完工并通过验收后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。
四、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术资料和指导。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：______ 法定代表人或授权代表签字：______签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
防雷施工维修合同模板
防雷施工维修合同模板范文甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方防雷施工维修工程达成一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：防雷施工维修工程2. 工程地点：________3. 工程内容：包括但不限于雷击防护系统的设计、施工、检测及维护等。
二、工程期限、合同金额、付款方式1. 本合同工期为____个月。
2. 工程总造价为人民币（大写）：____元整，小写：____元。
具体金额及支付方式见附件。
3. 甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式及进度见附件。
三、双方责任及义务1. 乙方必须按照甲方的要求及国家标准进行施工，保证工程质量，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，并赔偿甲方的一切损失。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，具体违约金计算方式见附件。
3. 乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，确保施工安全，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
4. 乙方在工程验收合格后，应按约定提供相关资料和保修服务。
四、验收及保修1. 工程验收合格标准：按照国家相关法律法规、标准和合同约定执行。
2. 工程验收时间：工程完成后，由甲方组织验收，乙方配合。
3. 保修期限：自工程验收合格之日起算，保修期限为____年。
五、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件：1. 工程预算表2. 付款方式及进度表3. 违约金计算方式4. 验收标准及要求。
防雷施工工程合同
防雷施工工程合同合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包方）：[填写]一、工程概况与要求本合同所涉及的防雷施工工程位于[填写具体地址]，包含但不限于建筑物的外部防雷设施安装、内部防雷系统布线、接地系统建设以及相关检测和验收工作。
所有施工必须符合国家及地方的相关标准和规范。
二、工程质量乙方须保证工程质量满足国家标准《建筑物防雷设计规范》的要求，并确保通过相关部门的检验。
如发生质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
三、工期安排本工程计划开工日期为[填写日期]，竣工日期为[填写日期]。
除非因不可抗力或双方协商一致调整外，乙方应按时完成工程任务。
四、合同价款与支付方式合同总价为[填写金额]元人民币。
支付方式如下：1. 预付款为合同总额的30%，于合同签订后三日内支付；2. 进度款项根据实际完成的工程量按月支付；3. 竣工结算款在工程验收合格后支付剩余款项。
五、违约责任若一方未能履行合同约定，需承担相应违约责任。
例如，乙方延期交付，需按日支付违约金；甲方延迟支付款项，应赔偿乙方相应的损失。
六、争议解决方式双方因履行合同所发生的任何争议，首先应友好协商解决；协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 双方应对合同内容保密，未经对方同意不得泄露给第三方；2. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充协议；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、附件包括工程图纸、技术标准文件等，作为合同不可分割的一部分。
九、签字盖章甲方代表签字：__________ 日期：____年__月__日乙方代表签字：__________ 日期：____年__月__日。
防雷工程合同范本
防雷工程合同范本1. 合同双方信息甲方： - 公司名称：__________________- 统一社会信用代码：__________________ - 注册地址：__________________ - 法定代表人：__________________ - 联系电话：__________________ - 邮箱：__________________乙方： - 公司名称：__________________- 统一社会信用代码：__________________ - 注册地址：__________________ - 法定代表人：__________________ - 联系电话：__________________ - 邮箱：__________________2. 合同背景本合同是甲方与乙方就防雷工程的设计、施工、验收等事项所达成的一致意见，并依据相关法律法规订立的合同。
双方在平等、自愿的基础上，为明确各自的权益和义务，特约定如下。
3. 工程内容根据甲方的需求，乙方承诺执行以下防雷工程内容：1.设计防雷方案：根据具体工程特点和相关标准，乙方将设计符合甲方要求的防雷方案。
2.采购材料设备：乙方将按照设计方案的要求，采购符合标准的防雷材料和设备。
3.施工安装：乙方将组织专业施工队伍进行防雷设备的安装和调试。
4.验收检测：乙方将配合甲方委托的第三方权威机构进行防雷工程的验收检测。
5.整体维护：乙方将按照约定，提供防雷工程的维护保养服务。
4. 工期及付款方式1.工期要求：乙方承诺按照双方协商一致的工期要求完成防雷工程，并交付给甲方。
2.付款方式：乙方将根据工程进展情况，分阶段向甲方提交付款申请，甲方应在收到付款申请后5个工作日内支付相应费用。
5. 合同价款及支付方式1.合同价款总额：_______________（大写：________________）。
2.支付方式：合同价款将分为多个阶段支付，具体支付比例和时间节点如下：–预付款：合同签署后，甲方应支付合同金额的30%作为预付款。
充电桩防雷接地工程施工合同
充电桩防雷接地工程施工合同甲方（发包方）：名称：__________联系电话：__________乙方（承包方）：名称：__________联系电话：__________鉴于甲方需要乙方进行充电桩防雷接地工程施工，为明确双方的权利和义务，特签订本合同。
第一条工程内容1. 工程项目：__________2. 施工地点：__________3. 施工范围：__________第二条施工期限1. 开始日期：____年__月__日。
2. 完成日期：____年__月__日。
第三条工程费用1. 总费用：人民币____元。
2. 支付方式：签订合同后支付__%，工程完成后支付剩余__%。
第四条双方权利义务1. 甲方提供必要的施工条件和图纸。
2. 乙方负责按时完成施工任务。
3. 乙方确保施工质量和安全。
4. 甲方有权监督施工进度和质量。
第五条违约责任1. 乙方未按时完成施工，每日支付总费用__%的违约金。
2. 甲方未按时支付费用，每日支付总费用__%的滞纳金。
第六条安全责任1. 乙方负责施工现场的安全管理。
2. 乙方应确保施工人员的安全。
第七条争议解决1. 双方协商解决。
2. 协商不成，提交甲方所在地法院。
第八条其他事项1. 协议一式两份，甲乙双方各持一份。
2. 本合同未尽事宜，双方另行协商确定。
第九条生效本合同自双方签字之日起生效甲方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日。
机房防雷施工合同(2篇)
机房防雷施工合同合同编号：_______甲方（防雷施工需求方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（防雷施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方需要对机房进行防雷施工以保障设备安全，乙方具备专业的防雷施工资质和经验，双方经充分协商，达成以下协议：一、施工项目内容1.1 乙方应根据甲方的机房实际情况，提供专业的防雷设计方案，并进行施工。
1.2 施工内容包括但不限于：防雷设备安装、接地系统改造、防雷线路布设等。
二、施工质量和安全2.1 乙方应确保施工质量和安全，遵守相关的建筑和电气安装标准。
2.2 乙方应在施工过程中提供必要的安全措施，并负责施工期间的人员安全。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲方的要求，在_______天内完成施工。
四、施工费用4.1 乙方向甲方收取的施工费用为人民币：_______元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付施工费用。
五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
5.2 合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，并承担因此而产生的相关费用。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：_______年_______月_______日机房防雷施工合同（二）甲方（机房所有者）：___________乙方（防雷施工公司）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行机房防雷施工事宜，经充分协商，达成以下机房防雷施工合同条款：一、施工内容1. 乙方负责甲方机房的整体防雷施工，包括外部防雷系统、内部防雷系统、接地系统等。
避雷工程合同
避雷工程合同范本甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方为________（项目名称）的建设单位，乙方为专业从事避雷工程设计与施工的企业，甲乙双方就本项目的避雷工程达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：________避雷工程。
2. 工程地点：________。
3. 工程内容：包括但不限于避雷针、接地网、避雷带、防雷器等的设计与安装。
4. 工程标准：按照国家相关防雷标准及规范执行。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至避雷工程验收合格并交付使用之日止。
三、合同金额本工程总造价为人民币________元，具体支付方式如下：1. 预付款：甲方在本合同签订后___日内支付合同总金额的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方支付相应款项。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，甲方支付剩余款项。
四、质量保证1. 乙方保证所提供材料符合国家标准和行业规范。
2. 乙方保证施工质量达到国家规定的防雷安全标准。
3. 乙方应对其施工的避雷系统提供不少于___年的质保期。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
因履行本合同所产生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
防雷安装合同
甲方：xxxxx房地产开发有限公司
乙方：xxxx电子工程有限责任公司
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、真实、自愿基础上，就甲方委托乙方伊旗熙湖湾商住小区防雷工程安装施工之事宜，经充分协商，一致同意达成以下条款并签定本合同，以资共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：xxxx
2、工程地点：xxxxx
二、工程施工内容及承包范围
1、电源、监控、网络、电话防雷保护，避雷针、避雷
带及地线等；
2、乙方提供合格的防雷设计图纸；
3、依照合格的防雷图纸要求，包工、包料、包报建检测和送交有关部门进行审批；
4、在保修期内的工程质量保修；
5、包质量、包施工安全、包工程取得市级有关部门验收合格文件证书。
三、工程期限
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数：日历天。
四、质量标准、技术要求、合同图纸和材料样板
1．工程质量标准：须达到现行国家及地方政府主管部门颁布的施工质量验收标准（以标准高者为准），工程质量确保一次性验收合格。
2．施工要求：
（1）材质：
应严格控制引下线、裸露线、焊条等材质。
各种材质必须符合国家标准。
（2）施工：
应严格控制焊缝、焊点、焊接长度、镀锌及电阻测试等质量。
（3）验收：
a)必须严格控制各道工序的隐蔽验收。
对隐蔽工程，必须经甲方技术人员，质检人员验收后方可进行下道工序（必要时可保存隐蔽工程部分的影像资料）；
b)本工程需通过工程所在地防雷所检测验收并取得《防雷设施合格证》。
3、质量保修
a）在合同规定的保修期（2年）内，对属于乙方责任的工程质量问题无偿维护。
b）保险责任：A、产品保险责任两年之内由乙方负责无偿维护及修理。
B、工程保险责任依据建筑防雷规范所规定的内容执行。
五、工程造价
工程总造价含税金额（人民币大写）：
六、付款方式和结算
按以下工程进度支付乙方工程款
1、本合同签定后三天内，甲方按工程总造价的50%支
付工程款；
2、工程竣工验收合格后，取得工程合格证书，甲方支付至总工程款的95%，留合同总价的5%作为保修费，保修期满后不计利息全部返还。
七、责任和义务
1、乙方承接本工程，应为其雇员根据法规购买相关保险，其所有雇员的劳资纠纷及工伤、伤亡均与甲方无关；
2、工程未交甲方使用前，乙方在工作时间有责任保护其完整性，若乙方疏忽导致在工作区、施工时间发生火警或损毁等工业事故，其所有损失均由乙方承担；
3、甲方免费提供乙方施工用电、用水，但乙方必须提供专用用电开关箱，不可随意乱接，甲方不提供食宿安排；
4、乙方承接本项工程应保证施工安装和材料的质量标准，负责承担验收合格责任；
5、甲方应积极配合乙方做好安全保卫工作，对乙方人员出入提供必要的方便，乙方必须遵守甲方的有关规定；
6、甲方有义务协调本安装工程与土建工程配合事宜；
7、甲方必须履行本合同付款进度计划，如因甲方未按时付款，因而造成延误工期，由甲方负责承担违约责任；
八、工程验收与保养
1、工程竣工验收以国家防雷标准，建筑安装规范和市级有关规定及施工图纸说明、报价书、施工技术文件等为依据；
2、甲方必须积极配合乙方做好工程验收工作，验收合格后，双方签定《工程验收证书》后，乙方将有关图纸、技术档案资料、合格证书等交甲方，并将工程移交给甲方管理；
3、工程竣工后，由交付使用之日起，乙方按规定进行维修保养，保修期为二年，在保修期内凡因设备材料安装质量问题造成的事故和缺陷，由乙方无条件负责保修.
4、在甲方人为损坏或不可抗拒因素造成的事故或缺陷由甲方负责。
九、不可抗力
签约双方中的任何一方由于不可抗力而影响合同执行时，则延迟履行合同期限，应相当于上述事件的时间，责任方应尽快将发生的不可抗力的情况用书面或口头形式通知另一方，不可抗力的事件由法律确定，不可抗力气事件出现，免除因此赞成的违约责任的追究。
十、违约责任
1、工程质量不符合本工程要求的，乙方负责无偿更换，并负责因此而引起的人工及材料费用；
2、甲方不能按照本合同中所约定的时间（7天）内仍然不履
行付款责任，甲方或土建单位影响本工程进度导致乙方无法按期施工或停工，其责任属于非乙方承担由甲方负责，甲方按逾期天数按应付逾期支付金额的1‰付给乙方违约金。
十一、其他事项
1、本合同经双方协商后制定，未尽事宜由双方本着友好态度协商解决；
2、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份，双方共同遵守，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，结清工程款并保修期满后自然终止。
十二、组成合同的文件
1、本合同；
2、附件：
法人委托，乙方工地代表的责任，营业执照复印件，资格证书复印件。
3、工程报价书。
4、双方有关工程洽商、变更书面协定或其他被视为本合同组成部分。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
签订地点：
年月日年月日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。