机电设备采购合同
机电机械采购合同范本
购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方购买乙方机电机械产品事宜达成一致，签订本合同。
第一条合同标的本合同标的为乙方生产的机电机械产品，具体品种、规格、型号、数量、单价等详见附件。
第二条合同金额本合同总金额为人民币【大写】：元整（小写）：【】。
第三条付款时间及方式1. 甲方在本合同签订后【】日内支付合同总额的30%作为预付款。
2. 乙方在完成生产并将货物送达甲方指定地点后，甲方支付合同总额的60%。
3. 剩余的10%作为质保金，在质保期结束后无质量问题的情况下支付。
第四条交货时间、地点、方式1. 交货时间：乙方应在合同签订后【】日内将货物送达甲方指定地点。
2. 交货地点：甲方指定的【】。
3. 交货方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点。
第五条质量保证乙方保证其所提供的机电机械产品符合国家相关法律法规的要求，并保证其产品质量。
如发生质量问题，乙方应承担相应的责任。
第六条售后服务乙方应提供【】年的质保期，质保期内如发生产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。
第七条违约责任如乙方未按本合同约定的时间、地点、方式交货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
如甲方未按约定时间支付货款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
第八条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：【年】年【月】月【日】日。
产品购买协议书(机电设备)
产品购买协议书（机电设备）日期：[填写日期] 卖方：[填写卖方名称] 买方：[填写买方名称]本协议由买方和卖方就买卖方的机电设备达成，双方同意按照以下条款执行：1. 产品描述卖方同意向买方出售以下机电设备（以下简称“产品”）：•产品名称：[填写产品名称]•型号：[填写产品型号]•规格：[填写产品规格]•数量：[填写购买数量]•单价：[填写产品单价]2. 交货期限买方和卖方同意在本协议生效之后的[填写交货期限]内完成产品的交付。
卖方应确保产品在交货期限内按时送到买方指定的交付地点。
3. 产品质量与保修•卖方保证出售的产品是符合相关法律法规和技术标准的，产品质量符合国家标准，并具备出售所需的所有必要许可证和证明文件。
•买方在收到产品之后应立即进行检验，如发现产品存在质量问题或与卖方的承诺不符，买方有权拒绝接收该产品，并要求卖方提供替换或修复服务。
•产品的质保期为[填写质保期限]，在质保期内，卖方将负责修理、更换或退款等质量问题的解决。
4. 付款方式买方同意按以下方式向卖方支付产品的费用：•预付款：[填写预付款比例]%的预付款应在协议生效后[填写支付期限]内支付给卖方。
•尾款：买方应在收到产品并满意产品质量时，将剩余款项支付给卖方。
5. 违约责任•任何一方违反本协议约定的，应承担违约责任，并赔偿因违约行为给对方造成的损失。
•如因不可抗力因素导致无法履行本协议，双方应尽快通知对方，并协商并采取合理的措施以减轻损失。
6. 协议解除本协议的解除需经双方协商一致，并以书面形式通知对方。
7. 争议解决本协议的解释和执行应适用中华人民共和国的法律。
如因本协议引起任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的法院提起诉讼。
双方确认并同意以上条款，并在本协议上签字、盖章作为协议的有效证据。
买方签字：_________________ 日期：____________卖方签字：_________________ 日期：____________。
设备采购合同八篇
设备采购合同八篇设备采购合同篇1甲方：(购货方)乙方：(配送方)为规范双方的购销行为，构建诚信、公正的办公设备购销秩序，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签订如下合同：一、采购产品及其价格甲方通过方式后，决定向乙方采购一批办公设备(配置详情及相关售价详见附件)，含电脑、打印机、传真机和一体机等办公设备，合同总价为元(大写：元整)。
二、产品的验收、售后服务及质保1.双方协定的合同价格包含所有设备的运输、安装、调试、检验及售后服务、税金等一切费用。
2.乙方按附件要求提供的电脑、打印机、传真机、一体机和数码相机等办公设备应为真品，并保证三包，硬件必须为原厂原装。
为保证乙方所使用的产品非串货、拼货，验货时必须出具制造商对本次提供设备的序列号所对应的最终用户为买方的证明原件。
3.乙方提供的所有办公设备均进行实物验收，安装完毕后再进行整体验收，使设备能够正常工作，不出现由于配件不兼容出现的硬、软件问题。
安装过程中涉及的所有辅材，包括多用插座、电源线、等均由乙方免费提供。
甲方收到货物后，应仔细核对货物数量，规格，确认无误后，在销售单上签字。
4.甲方收到货物后，如出现产品质量问题，应马上通知乙方，乙方确认问题后，负责联系厂家，履行各产品相关的三包规定。
其中，对于电脑设备，乙方需要免费提供一年的软件系统维护。
5.如因战争、台风、洪水、地震等不可抗力因素造成合同一方不能履行合同的，该方履行期限可以相对延迟，对由于造成的损失，双方均不承担责任。
三、货款结算1.合同签署后，乙方需要向甲方缴纳履约金元(大写：元整)。
待合同履行完毕10个工作日内，甲方应全数退还乙方。
2.乙方应在合同签订7日内备齐所有设备，运送并安装到规定地点，由甲方清点验收，验收完毕10个工作日内，甲方将全部货款元(大写：元整)一次性支付给乙方。
四、合同的补充、变更与解除1.本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
机电配件购销合同6篇
机电配件购销合同6篇篇1机电配件购销合同甲方（销售方）：（以下简称“甲方”）乙方（购买方）：（以下简称“乙方”）鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，为明确双方权利与义务，达成如下协议：第一条产品信息1. 产品名称：机电配件2. 品牌：_____3. 型号：_____4. 规格：_____5. 数量：_____6. 单价：_____第二条交货及验收1. 甲方应按照乙方的实际需求，按时交付所需数量的机电配件，并提供合格证明。
2. 乙方应在收到货物后，及时进行验收。
如果发现货物有质量问题或与订单不符，应当立即通知甲方，并要求换货或退款。
第三条价格及支付方式1. 本次交易的总金额为______元。
2. 乙方应按照约定的付款方式及时支付货款。
3. 付款方式：_____第四条保修1. 甲方保证所销售的机电配件为全新产品，符合相关标准和规定。
2. 甲方应对机电配件提供一年的质量保修期，如果在保修期内出现质量问题，甲方应承担责任并提供维修或更换服务。
第五条违约责任1. 一方违约给对方造成损失的，应该承担相应的法律责任。
2. 构成违约的，违约方应向守约方支付违约金。
第六条其他约定1. 本合同自双方签署时起生效，至货物交付完毕且乙方付清全款时终止。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方（销售方）签章：乙方（购买方）签章：签订日期：YYYY年MM月DD日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是关于机电配件购销合同的内容，希望对您有所帮助。
如需进一步了解或有其他问题，请随时与我们联系。
谢谢！篇2机电配件购销合同甲方：（提供方）公司名称：XXX公司法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX传真：XXX乙方：（需求方）公司名称：XXX公司法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX传真：XXX鉴于甲方是一家专业生产机电配件的公司，具有丰富的生产经验和技术实力；乙方是一家需求机电配件的公司，需要购买一定数量的机电配件用于生产，双方在平等、自愿的基础上达成如下协议：第一条产品名称：甲方同意向乙方提供以下机电配件产品：1. 产品名称：XXX2. 规格型号：XXX3. 数量：XXX4. 单价：XXX第二条交货期限：1. 甲方将在双方签署本合同后的15个工作日内完成生产，并按照乙方的要求发货。
机电分包采购合同范本
机电分包采购合同范本甲方（采购方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（分包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟对其工程项目中的机电部分进行分包采购，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、分包项目及范围乙方承担甲方工程项目中的[具体机电项目及范围]，包括但不限于[详细列举主要工作内容]。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；（2）乙方完成工程进度的______%后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（3）乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（4）剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
三、工期及质量保证期1. 工期：乙方应在______年______月______日前完成全部工程。
如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。
2. 质量保证期：自工程验收合格之日起计算，为期______年。
在质量保证期内，乙方应负责免费维修或更换因质量问题出现故障的设备或部件。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供必要的施工条件和场地；（2）按合同约定支付合同价款；（3）对乙方的施工过程进行监督和检查；（4）组织工程的验收。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的范围和标准进行施工；（2）确保施工质量和安全；（3）接受甲方的监督和检查；（4）按照合同约定承担保修责任。
机电实验室采购合同模板
合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方机电设备事宜，达成如下协议：一、设备采购内容1.1 甲方同意采购乙方的机电设备，设备清单详见附件一。
1.2 乙方应按照甲方要求的时间、数量和质量标准提供设备。
二、设备采购价格2.1 双方确认，本合同设备采购价格为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于设备成本、运输费用、税费等。
2.2 乙方应保证设备价格的竞争力，不得高于市场同类产品价格。
三、支付方式3.1 甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
3.2 乙方在收到预付款后，应按照甲方要求的时间向甲方交付设备。
3.3 设备验收合格后，甲方应在验收报告出具后7个工作日内支付合同总价款的60%。
3.4 剩余的10%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，质保期结束后7个工作日内支付。
四、交货及验收4.1 乙方应按照甲方要求的时间、地点和方式交付设备。
4.2 甲方对交付的设备进行验收，验收标准详见附件二。
4.3 乙方应在验收过程中提供必要的协助和技术支持。
4.4 验收合格的设备，甲方应在验收报告出具后7个工作日内支付合同总价款的60%。
五、质保期及售后服务5.1 乙方提供的设备质保期为自验收合格之日起____年。
5.2 在质保期内，如设备出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
5.3 乙方应提供设备的操作培训和技术支持。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间、数量和质量标准提供设备的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水电站机电设备采购合同
水电站机电设备采购合同1 词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
1.1 发包人：指XXX水力发电有限责任公司，全权负责和处理本合同项目的相关事宜。
1.2 承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
1.3 工程设计人：省水利水电勘测设计院。
受发包人委托，负责工程设计，参与招标和水轮发电机组及其附属设备图纸的审查，参加主要设备试验和验收等有关工作。
1.4 分包人：是指由承包人将供货范围内的设备分包给其他的法人。
1.5 发包人代表：是指由发包人委派的，代表发包人全面负责处理和监督合同技术、经济问题的当事人。
1.6 监理人：是指由发包人委托的对电站增效扩容工程增效扩容改造工程总承包项目实施监理的当事人。
1.7 驻厂代表：受发包人委派驻工厂负责对合同设备制造质量进行全面监督的代表。
驻厂代表对重要部件的原材料、铸锻件材质、加工、焊接质量及装配检验与工厂试验结果均应进行鉴证认可。
1.8 驻工地代表：承包人派驻工地服务的代表。
1.9 合同文件：是指招标人发售的全部招标文件和在招标期内发布的所有通知；投标人在投标时与投标书一起递送的资料与附图和在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件；中标通知书以及由合同双方共同达成和签署的所有书面协议，在协议书中明确列入的文件和图纸。
1.10 合同价格：指合同协议书中写明的合同总金额，包括投标报价表中所列的、在合同谈判期间按本标书有关条款追加或扣除的、并已被发包人接受的单价和总价。
1.11 招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。
1.12 投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。
1.13 承包人的图纸：由承包人提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的永久性设备的图纸。
1.14 图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册，程序、报告、详细说明、目录、现场须知和其它递交的资料。
1.15 技术服务：指组装、安装、试运行和验收试验的监督，提供技术援助、调试、培训和按合同要求所包含的其它责任。
2024年机电设备购销合同简单
返岗申请书
尊敬的领导：
我是公司员工XXX，就职于XXX部门，因个人原因曾暂时离职，现特此申请返岗。
经过这段时间的休息和调整，我已经充分恢复了身体和精神状态，能够全身心投入到工作中。
我深感对公司的歉意，也感谢公司
一直以来的支持和理解。
我深知自己在工作中的责任和义务，也清楚自己在离职期间可
能给公司带来的不便。
我保证在返岗后，会更加努力地工作，积极
配合领导和同事，为公司的发展贡献自己的力量。
希望领导能够批准我的返岗申请，我将以更加饱满的热情和更
高的工作标准，回到岗位上，为公司的发展贡献自己的力量。
再次
感谢公司对我的理解和支持。
此致。
敬礼。
XXX。
日期，YYYY年MM月DD日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：甲方（甲方）XXXXXXXXXXXX 有限公司机电设备采购合同接收编号：乙方（乙方）单位名称：地址：电话：传真：邮编：开户行：账号：税号：甲乙双方在平等互利、诚实信用的基础上，根据经双方协商一致，特订立本合同并共同遵守：1.合同标的单位名称：_______________________________________ 地址：__________________________________________ 电话：__________________________________________ 传真：__________________________________________ 邮编：__________________________________________ 开户行：_________________________________________ 账号：__________________________________________ 税号：__________________________________________ 《中华人民共和国合同法》和有关法律法规规定，1.1乙方向甲方提供_______________ 成套设备____________ 套（）；乙方负责提供所供成套设备的随机配接收时间: ______ 年 ________ 月 ______ 日注：本栏内容由甲方合同管理部门填写件、特殊工具及调试配件。
1.2乙方向甲方提供设备设计、安装、调试、生产操作和系统维护等所需的技术资料。
1.3乙方负责所供设备的安装、调试，并提供现场服务和相关培训。
1.4上述具体信息详见技术协议。
2. 合同价格2.1乙方完全履行本合同的义务，甲方向乙方支付合同总价为人民币_万元（大写：_______________ 元整），该价格为固定价格，在合同有效期内不受原材料价格和其他因素的影响而改变。
2.2上述价格已包含了设备价格、备品备件价格、技术资料费、技术服务费、安装调试费、包装费、运输费、保险费以及税费等乙方为履行本合同所发生的所有费用。
3. 支付方式3.1合同签订后一周内，甲方向乙方支付合同款的30%作为预付款，即人民币__________ 万元（大写：元整）；3.2设备到场安装并最终验收合格后，由乙方开具合同全额增值税发票，甲方收到发票后一周内再向乙方支付合同款的60 % ,即人民币 ____________ 万元（大写：元整）;3.3合同余款10 %自设备验收合格之日起满12个月后一周内付清。
3.4甲方采用银行转账方式支付货款，乙方开具的增值税发票应事先得到甲方的认可。
4. 交货及清点4.1乙方应于合同签订后（20 ）日内交货，并在发货前（1 ）日书面通知甲方，待甲方确认后方可发货。
经乙方同意，甲方可以根据实际需要对交货时间作出调整，但是必须提前（ 1 ）日书面通知乙方，且延期不得超过（3）天。
乙方应于到货后（3）日内完成安装调试并通过甲方的验收。
4.2交货地点：_甲方所在工厂内___________4.3运输方式：—汽车_，甲方负责卸货。
对于大型设备，甲方应无偿提供卸货车辆、工具的协助。
4.4设备的所有权自交付之后转移，设备损毁灭失的风险在交付前由乙方承担，交付后由甲方承担。
4.5产品合格证、维修使用说明、质量保证书、技术资料等文件资料由乙方在交付设备的时候一同交付，或者在交货期满前交付，技术协议对另有约定的，按技术协议的约定执行。
4.6乙方须在发货前（3）日用传真或者特快专递的方式向甲方提供详细的货物装箱清单及预计到达交货地点的时间，同时派有关人员到交货地点协助设备清点。
4.7设备到货后甲乙双方应根据装箱单所列项目对实际运到合同设备进行清点核对，如发现合同设备与装箱单不一致项目将被认定为乙方缺少、丢失或者过量供货，该双方清点过程作好记录并签字1）合同号／产品工号；3）收货人名称；5）箱号／件号； 9）生产日期确认。
4.8 如不能在设备交付时开箱， 甲方应提前（ 3）天通知乙方开箱的时间，乙方应准时派人参加开箱 检验，如果在开箱检验时发现的任何因乙方原因造成的合同设备的缺少、丢失和损坏，双方应做好 书面记录并签字确认，乙方应在（ 10 ）日之内对发现的缺少、丢失和损坏部分进行维修、替换或补 充并尽快送达现场。
如乙方未及时派人参加开箱检验，甲方有权单独开箱，检验记录对双方有效。
5. 包装和运输标记5.1 乙方交付的所有设备须符合国家标准中关于包装、 储运指示标志的规定及设备承运部门的规定， 具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同货物安全、无损的运抵现场。
5.2 包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。
若包装无法防止运输、 装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。
5.3 乙方根据合同设备不同的形状及特性进行包装，并采取防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防 震保护措施，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而 防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受振以及机械和化学引起的损坏，以保证货物在没有任何损坏和腐 蚀的情况下安全运抵合同约定交货地点。
设备包装前， 乙方负责按照部套进行检查清理， 不留义务， 并保证零部件齐全。
5.4 乙方在每件包装箱（如有）的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的标准文字样印刷以下 标记 :2）目的站； 4）设备及部件名称、机组号； 6）毛重／净重（公斤） ；（7）体积（长X 宽X 高，以mm 表示）;8）生产厂家；凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重量及起吊 位置，以便于装卸搬运。
按照货物的特点， 装卸和运输上不同要求， 包装箱上应明显地印刷“轻放”、“勿 倒置”“防雨”等字样，并标有适当的习惯用符号和直观标记。
5.5 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容，大件货物应带有足够的货物支撑或垫木。
6. 安装、调试和验收6.1 合同设备的安装、调试以及有关的技术指导由乙方负责，费用已包括在合同总价中。
6.2 乙方派出的技术人员必须是精通合同设备性能的、具有足够专业知识结构和工作经验的、完全能够胜任本职工作的、能对现场出现的相关问题及时作出正确处理、具有良好的协调和协作精神、身体健康的合格人员。
一旦发现乙方技术人员不合格，甲方有权向乙方提出更换的要求，乙方必须在接到更换通知后一周之内更换合格技术人员提供现场服务。
6.3 乙方须要求派出的技术人员遵守甲方的安全管理规定和工作安排，甲方可提供乙方技术人员在甲方提供服务期间通信、食宿的方便，但是费用由乙方承担。
乙方有义务为其技术人员在服务期间购买保险，支付工资、福利和津贴，如期间发生意外导致其技术人员人身伤害或财产损失，乙方负责承担责任。
6.4 本合同安装调试的具体内容按照《技术协议》的要求进行，如乙方安装调试过程中发现某一部件、零件是设备正常运行必不可缺的，但是该部件、或零件没有包含在本合同的供货范围中，乙方有义务免费提供该部件或零件，以保证设备的正常运行。
6.5 本合同设备安装调试完成后，甲乙双方将共同参加对合同设备的验收，设备能够正常运行、符合《技术协议》设定的各项参数的，甲方将签发验收合格证明；如设备不能正常运行或者不符合《技术协议》设定的各项参数的，乙方应及时排查故障原因，并在本合同约定的交货期内完成调整或修复，甲方将根据乙方的调整修复情况组织第二次验收，第二次验收仍不合格的，按照本合同第8 条执行。
6.5 无论设备是否经过第二次验收，乙方未能在本合同约定的交货期内使设备验收合格的，均应按照本合同第8 条的约定承担违约责任。
6.6 乙方有义务提供免费的技术培训，使甲方人员掌握合同设备的使用和操作方法。
6.7 甲方签署验收合格证明并不免除乙方在合同设备质量保证期内的义务。
7. 质量保证7.1 乙方应保证设备是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。
乙方应保证所提供的设备经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能。
在设备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
7.2 如合同设备在质量保证期内出现质量问题，甲方应尽快通知乙方，乙方应在收到通知后（2）日内派人赶赴甲方处理，即使该质量问题是甲方原因造成的，乙方也有义务在前述期限内派人处理，但是费用由甲方承担。
如乙方未能及时派人处理质量问题，甲方有权选择第三方提供服务，由此发生的费用由乙方承担，甲方有权直接从质量保证金中扣除。
7.3 如因乙方原因合同设备在质量保证期内发生质量问题，给甲方造成停产停工等损失的，乙方应负责赔偿，甲方有权直接从质量保证金中扣除该赔偿。
7.4 除非有其他约定，本合同设备的质量保证期为甲方签署合同设备验收合格证明后（12 ）个月，如在该期间内因乙方原因更换了相关设备或部件，则该设备或部件的质保期重新计算，相应的质量保证金待该设备或部件的重新计算的质量保证期满后支付。
7.5 虽然有7.4 之规定，如合同设备存在潜在缺陷，则乙方对合同设备的义务不受本合同质量保证期的约束，乙方对潜在缺陷承担义务的期限为质量保证期满后（12 ）个月。
潜在缺陷是指设备的隐患在正常情况下不能在制造、安装的过程中被发现。
8. 索赔8.1 乙方有义务在本合同约定的交货期限内交付本合同设备、备品备件、技术资料以及使本合同设备通过甲方验收。
8.2 除非甲方要求推迟交货期或者得到甲方书面同意，乙方逾期交付本合同设备应按下列方式向甲方支付逾期交货违约金：（1）逾期交付1—2 周，每周违约金金额为迟交设备金额的（0.5 ）％；（2）逾期交付3—4 周，每周违约金金额为迟交设备金额的（1）％；（3）逾期交付5 周及以上，每周违约金金额为迟交设备金额的（ 1.5）% ；不足一周按一周计算。
合同设备逾期交付的违约金总金额不超过合同设备总价的（5）％，乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。
8.3 由于确属乙方责任未能按本合同的规定按时交付相关技术资料时，则每迟交一周，乙方支付违约金（1000 ）元。
8.4 乙方技术人员逾期提供安装调试服务或者经安装调试后未能经甲方验收合格的，则每延误一周，乙方向甲方支付违约金（1000 ）元，该违约金的金额不超过合同总价的（1）%。