水利工程检测合同
水利建设工程委托检测合同
水利建设工程委托检测合同甲方：水利建设工程施工单位
乙方：检测机构
签订日期：XXXX年XX月XX日
为了保证水利建设工程的质量和安全，甲方委托乙方进行水利建设工程的检测工作，双方达成如下协议：
一、协议或合同的目的和背景
甲方为了确保水利建设工程的质量和安全，委托乙方进行检测工作。
乙方具有丰富的检测经验和技术实力，能够保证检测结果的准确性和可靠性。
二、具体的条款和条件
1. 乙方应按照国家相关标准和规定，对水利建设工程进行全面检测，确保工程质量符合要求。
2. 检测过程中，乙方应遵守相关安全规定，确保检测人员的安全。
3. 检测结果应及时向甲方提交，并在必要时提出改进建议。
4. 检测费用由甲方支付，支付方式为XXXX。
三、保密事项
双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料保密，未经对方同意不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、协议终止的条件
1. 双方协商一致终止合同。
2. 一方违约，经提醒后仍未改正。
六、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应的法律责任。
若发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解。
七、其他附加条款
1. 本合同自双方签字生效，有效期为XXXX。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________（盖章）
乙方：_____________（盖章）
以上为水利建设工程委托检测合同的内容，双方应严格遵守合同约定，共同维护水利建设工程的质量和安全。
水利检测委托协议书范本(3篇)
第1篇甲方： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]联系电话： [甲方联系电话]乙方： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]联系电话： [乙方联系电话]鉴于甲方在进行水利工程建设和维护过程中，需要对相关设施进行检测以确保其安全性和功能性，现甲方委托乙方进行水利检测工作。
为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议。
第一条协议标的1.1 本协议标的为甲方水利工程中所需进行的各项检测服务，包括但不限于：- 水工建筑物结构安全检测；- 水利设施运行状态检测；- 水质检测；- 水量监测；- 地下水监测；- 水文地质勘察；- 其他相关水利检测项目。
1.2 乙方应按照甲方要求，提供上述检测项目的检测方案、检测设备、检测人员、检测报告等。
第二条检测内容和方法2.1 检测内容应包括但不限于以下方面：- 检测项目的具体名称、检测标准、检测要求；- 检测部位、检测频率、检测周期；- 检测所需的技术参数、设备规格、检测方法。
2.2 检测方法应符合国家相关标准和规范，具体检测方法由乙方根据检测项目要求制定，并经甲方认可。
第三条检测时间3.1 乙方应在接到甲方检测通知后 [ ] 个工作日内完成检测方案编制，并提交甲方审核。
3.2 甲方应在 [ ] 个工作日内对乙方提交的检测方案进行审核并回复。
3.3 乙方应在检测方案经甲方审核通过后 [ ] 个工作日内开始检测工作。
3.4 检测工作应在 [ ] 个工作日内完成，如有特殊情况需延长检测时间，应提前[ ] 个工作日通知甲方。
第四条检测报告4.1 乙方应按照甲方要求，在检测工作完成后 [ ] 个工作日内提交检测报告。
4.2 检测报告应包括以下内容：- 检测项目概述；- 检测方法及依据；- 检测结果；- 检测结论；- 相关建议。
4.3 检测报告应加盖乙方公章，并由项目负责人签字。
第五条费用及支付5.1 检测费用由甲方支付，具体费用按以下方式计算：- 按照国家规定的收费标准或双方协商确定的收费标准；- 根据实际检测工作量及检测难度等因素，由双方另行协商确定。
水利工程施工监理合(GF-2007-0211)
水利工程施工监理合同(GF-2007-0211)一、合同背景该合同是针对水利工程施工监理服务而制定的，合同编号为GF-2007-0211。
参与合同签订方包括建设单位、监理单位和施工单位。
建设单位是指为建设水利工程而制定合同的组织机构，其职责是组织、协调、安排和监督施工单位的施工活动。
监理单位是由建设单位委托负责监理施工单位的活动，其职责是监督、检查、验收施工单位的施工活动。
施工单位则是由建设单位委托负责实施工程建设的机构，其职责是按照设计文件进行施工，并且确保工程的质量和进度。
二、合同内容根据合同的规定，监理单位应当对施工单位的施工活动进行全程监督和检查，并发现问题及时进行整改和纠正。
同时，监理单位还要对工程质量进行全面检测和认定，以确保工程质量符合要求。
此外，监理单位还要对施工单位进行技术指导和管理，帮助其提高施工质量和效率。
施工单位则应当按照设计文件进行施工，并按照建设单位和监理单位的要求完成相应任务。
建设单位则需要向监理单位提供所需的技术文件及项目资料，并按要求支付监理服务费用。
各方应当保障合同中规定的各项权益，并在合同期限内履行其自己的职责和义务。
三、合同流程合同签订方按照以下流程进行合同的签署和执行：1.各方要对合同的内容进行认真阅读和理解，确保自己的权益和义务。
2.建设单位应当向监理单位提供所需的技术文件及项目资料，并按照要求支付监理服务费用。
3.监理单位应当对施工单位的施工活动进行全程监督和检查，并发现问题及时进行整改和纠正。
4.施工单位应当按照设计文件进行施工，并按照建设单位和监理单位的要求完成相应任务。
5.监理单位还要对工程质量进行全面检测和认定，以确保工程质量符合要求。
6.合同期限满后，各方按照合同约定进行结算和评估。
四、合同的变更和解除在以下情况下，合同可以进行变更或解除：1.经各方协商一致，可以对合同进行修改或变更。
2.出现不可抗力、重大风险或非自身原因导致的不能履行合同义务的情况，任何一方都有权解除合同。
水利工程质量检测合同范本
合同编号：技术服务合同项目名称：委托方（甲方）:受托方（乙方）：签订时间：年月日签订地点：有效期限:年月日至年月日中华人民共和国科学技术部印制填写说明一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本,各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于一方当事人（受托方)以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方"、“受托方"项下(增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。
四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分.五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款,应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同委托方(甲方）:住所地：法定代表人:项目联系人：联系方式通讯地址：电话：传真：电子信箱：受托方（乙方)：住所地:法定代表人：项目联系人：联系方式：通讯地址：电话：传真：电子信箱:本合同甲方委托乙方就项目进行的技术服务，并支付相应的技术服务报酬.双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：1、技术服务的目标：2、技术服务的内容：3、技术服务的方式：第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：1、技术服务地点：;2、技术服务期限:；3、技术服务进度：；4、技术服务质量要求：；5、技术服务质量期限要求: 。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：1、提供技术资料:（1）;2、提供工作条件：（1）；3、其他：。
4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式： .第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：1、技术服务费总额为：；2、技术服务费由甲方(一次或分期）支付乙方.具体支付方式和时间如下：乙方开户银行名称、地址和帐号为：开户银行：地址：账号：第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：甲方：1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：。
水利工程监理平行检测合同
水利工程监理平行检测合同甲方（发包人）：乙方（监理人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行水利工程监理平行检测事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：__________水利工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模及特性：__________1.4 工程总投资：静态__________元，动态__________元1.5 工程总工期：__________二、监理范围与内容2.1 监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
2.2 监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
三、监理期限3.1 监理期限自____年__月__日至____年__月__日。
四、监理报酬4.1 建设监理报酬为（大写）__________元，由甲方按本专用合同条款约定的方式、时间向乙方结算支付。
五、合同文件5.1 监理委托函或中标函。
5.2 监理合同书。
5.3 监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
5.4 专用合同条款。
5.5 通用合同条款。
5.6 监理招标书（或委托书）。
5.7 监理投标书（或监理大纲）。
六、平行检测6.1 定义：平行检测是指在承包人对原材料、中间产品和工程质量自检的同时，监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果。
平行检测是由监理机构组织实施的与承包人测量、试验等质量检测结果的对比性检测。
6.2 平行检测费用由甲方承担。
6.3 平行检测的实施按照《水利程质量检测管理规定》和水利工程施工监理实际情况进行，具体包括：（1）监理机构复核施工控制网、地形、施工放样，以及工序工程实体的位置、高程和几何尺寸时，可以独立进行抽样测量，也可以与承包人进行联合测量，核验承包人的测量成果。
（2）需要通过实验室试验检测的项目，如水泥物理力学性能检验、砂石骨料常规检验、混凝土强度检验、砂浆强度检验、混凝土掺加剂检验、土工常规检验、砂石反滤料（垫层）常规检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、预应力钢绞线和锚夹具检验、沥青及其混合料检验等，由甲方委托或认可的具有相应资质的工程质量检测机构进行检测，但试样的选取由监理机构确定。
水利部《水利工程合同监督检查办法》
水利部《水利工程合同监督检查办法》合同编号签署日期合同双方工程项目监督检查内容监督检查方式监督检查频率责任分配违约条款争议解决附加条款水利工程合同监督检查协议合同编号：____________________签署日期：____年__月__日合同双方甲方（委托方）：_________________________（公司名或个人名）乙方（承包方）：_________________________（公司名或个人名）工程项目本合同涉及的工程项目为：_________________________（详细描述工程项目，如水利工程的名称、范围等）。
监督检查内容监督检查的内容包括但不限于：1.1. 工程质量和进度的符合性，1.2. 施工材料和设备的质量与规格，1.3. 施工安全和环保措施的执行情况，1.4. 工程验收和竣工报告的编制和提交。
监督检查方式监督检查方式包括：1.1. 现场检查：定期或不定期对施工现场进行实地检查，1.2. 文档审核：审核相关工程文档、报告和记录，1.3. 专家评审：聘请相关领域专家对工程质量进行评估，1.4. 测试和检测：对工程材料和施工质量进行必要的测试和检测。
监督检查频率1.1. 定期检查：每月____次，1.2. 临时检查：根据工程进展情况或发现问题随时进行。
责任分配甲方责任：1.1. 提供监督检查所需的条件和支持，1.2. 定期审查和反馈监督检查结果，1.3. 采取必要措施以纠正发现的问题。
乙方责任：2.1. 配合甲方进行监督检查，2.2. 按要求提供必要的工程资料和信息，2.3. 根据监督检查结果及时整改问题。
违约条款任一方如未按照合同条款履行监督检查职责，应承担违约责任，包括但不限于：1.1. 支付违约金，违约金标准为合同金额的__%，1.2. 赔偿因违约造成的实际损失，1.3. 补偿因违约产生的额外费用。
争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
水利工程三方检测合同范本
水利工程三方检测合同范本甲方（委托方）：乙方（检测方）：丙方（被检测方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对丙方提供的水利工程材料进行检测的事宜，达成如下协议：一、检测内容1.1 乙方根据甲方的委托，对丙方提供的水利工程材料进行检测，包括但不限于材料的物理性能、化学成分、力学性能等。
1.2 检测标准和方法：按照国家标准、行业标准或者双方约定的标准进行检测。
1.3 检测报告：乙方应在检测完成后及时向甲方提供正式的检测报告。
二、检测费用2.1 甲方应支付乙方检测费用，具体金额双方协商确定。
2.2 检测费用支付方式：甲方在协议签订后支付乙方检测费用的50%，检测报告出具后支付剩余的50%。
三、检测时间和地点3.1 检测时间：自甲方委托乙方检测之日起，乙方应在约定的时间内完成检测。
3.2 检测地点：乙方实验室。
四、质量保证4.1 乙方应保证检测结果的真实、准确、完整，对检测结果承担法律责任。
4.2 丙方应保证提供的水利工程材料符合国家标准、行业标准或者双方约定的标准。
五、保密条款5.1 乙方应对检测过程中获得的丙方提供的技术秘密和商业秘密严格保密。
5.2 甲方和丙方也应对乙方提供的检测结果保密，不得泄露给第三方。
六、违约责任6.1 乙方未按约定时间完成检测的，应向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。
6.2 丙方提供的水利工程材料不符合标准的，应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
8.2 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________丙方（盖章）：______________________签订日期：______________________请注意，以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况进行调整。
水利工程第三方检测合同书
水利工程第三方检测合同书合同编号：____________甲方（委托人）：____________乙方（检测机构）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《水利工程质量监督管理条例》、《水利工程第三方检测管理办法》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本水利工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________水利工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 监督单位：____________1.5 开工日期：____________1.6 竣工日期：____________第二条检测项目甲方委托乙方的检测项目：（1）水质检测：包括水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、总氮、总磷等指标；（2）土建结构实体检测：包括混凝土抗压强度、钢筋焊接质量、钢筋保护层厚度、现浇混凝土板厚度和承重墙体砂浆强度等；（3）岩土工程检测：包括地质勘察、地基处理质量、桩基完整性及承载力等；（4）金属结构检测：包括金属结构材质、焊接质量、防腐层厚度等；（5）其他：____________。
第三条检测标准及方法乙方应按照《水利工程质量检验标准》（GB 50268-2008）等国家相关标准和技术规范进行检测，并采用科学、公正、可靠的方法进行检测。
第四条检测报告乙方应在检测完成后____________个工作日内向甲方提交检测报告。
检测报告应真实、准确、完整地反映检测结果，并对检测结果承担责任。
第五条费用及支付5.1 甲方应支付乙方的检测费用为人民币____________元（大写：__________________________元整）。
5.2 甲方支付检测费用后，乙方应及时开展检测工作。
5.3 检测费用支付方式：____________。
第六条保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利工程检测合同篇一：水利工程质量检测合同范本合同编号：技术服务合同项目名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：签订时间：年月日签订地点：有效期限：年月日至年月日中华人民共和国科学技术部印制填写说明一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。
四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同委托方（甲方）：住所地：法定代表人：项目联系人：联系方式通讯地址：电话：传真：电子信箱：受托方（乙方）：住所地：法定代表人：项目联系人：联系方式：通讯地址：电话：传真：电子信箱：本合同甲方委托乙方就项目进行的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。
双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：1、技术服务的目标：2、技术服务的内容：3、技术服务的方式：第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：1、技术服务地点：；2、技术服务期限：；3、技术服务进度：；4、技术服务质量要求：；5、技术服务质量期限要求：。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：1、提供技术资料：（1） ;2、提供工作条件：（1） ;3、其他：。
4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：1、技术服务费总额为：；2、技术服务费由甲方（一次或分期）支付乙方。
具体支付方式和时间如下：乙方开户银行名称、地址和帐号为：开户银行：地址：账号:第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：甲方：1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：。
2、涉密人员范围：。
3、保密期限：。
4、泄密责任：。
乙方：1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：。
2、涉密人员范围：。
3、保密期限：。
4、泄密责任：。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
但有特殊情况出现，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成篇二：水利水电工程质量委托检测合同书水利水电工程质量委托检测合同书工程名称：委托方（甲方）：检测方（乙方）：签订地点：签订时间：年月日根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。
第一条工程项目基本信息1、工程名称：2、工程地址：3、设计单位：4、建设单位：5、施工单位：6、建筑内容：第二条检测事项检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测。
第三条检测数量水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-XX）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-XX）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》（SL634-XX）等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。
第四条检测时间检测时间从开工日期到完工日期。
第五条检测费用及付款方式1、检测费：按工程实际造价 %（大写：）作为该工程的检测费用（当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准）。
2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整（大写：整）剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整（大写：整），乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。
第六条甲、乙双方的义务1、甲方的义务：（1）甲方应指派专人（姓名，联系电话：）协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。
（2）甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息；依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。
（3）甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求；应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。
实际有见证这样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。
（4）办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。
（5）因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生检测费用。
（6）非因乙方原因产生的二次检测费用由甲方另行支付（除下雨天外），质量不合格工程所发生的二次检测费用，参照四川省物价局、财政厅文件（川价费[XX]28号文）规定的收费标准按照四.1条单项累加计取，由甲方承担。
（7）保证按合同约定及时支付检测费用。
（8）甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。
（9）甲方送检的项目，只能由乙方出具检测报告，甲方不得另行向其他检测机构送检。
2、乙方的义务：（1）根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。
（2）规范、标准中规定有检测时限的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排检测。
（3）乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。
（4）乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。
（5）乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。
（6）乙方对甲方委托的事项负责有保密义务。
（7）对甲方委托乙方所作的所有项目的检测报告，乙方在履行完本合同义务时，向甲方签订所有检测项目确认表。
第七条检测报告数量检测报告一式份。
第八条违约责任甲、乙双方任何一方违反本合同上述约定，按以上方式承担违约金：1、甲方逾期支付检测费用的，应按日向乙方支付未付检测费用百分之的违约金。
2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用。
第九条其他约定：第十条1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决；协商解决不成，任何一方可向成都市温江区仲裁委员会提起仲裁。
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同书一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效篇三：水利工程试验检验合同(终稿)撒多水电站厂区枢纽工程施工试验检测合同合同编号：葛二撒多Ⅵ施合字XX-001号甲方：葛洲坝集团第二工程有限公司撒多水电站厂区枢纽工程施工项目部乙方：湖北省宜昌市鼎诚工程试验检测有限公司鉴于甲方已与业主签订《撒多水电站厂区枢纽工程施工合同》（合同编号：SLH-SD-SG-Ⅵ，以下简称总包合同）。
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，就撒多水电站厂区枢纽施工试验检测工作达成一致，订立本施工合同。
1 工程概况工程名称：撒多水电站厂区枢纽施工试验检测工作。
工程范围：以甲方下发的图纸和施工现场技术交底为准。
业主就上述施工项目所发出的变更指令，如未超出款所述范围，即在本款下对合同双方形成合同约束力。
工作内容包括试验计划、配合比设计，试验项目的取样、试验、养护、计算、整理资料，并按国家和行业有关规范、规程、标准的规定提供试验报告和满足竣工资料的试验资料，以及相应的施工质量控制的指导、服务、控制工作。
代表甲方按总包合同规定向业主和监理提供有关试验检测资料并进行有关交涉工作。
检测资料及相关竣工资料的整理、汇编和移交。
2 合同价款（试验费用）及承包方式总包合同内的试验费用甲方按总包合同每月业主结算产值的%向乙方结算支付试验费用。
该结算产值包括合同内项目结算产值、合同内变更项目结算产值、合同内涉及乙方参与的索赔项目结算产值，不包含压力钢管安装产值、金属结构及设备安装产值、业主给予甲方的奖金、合同内不涉及乙方参与的索赔项目产值。
乙方就合同范围内所承担工作通过甲方向业主提请变更索赔的，其最终获得的变更索赔增加额的%，由甲方支付给乙方。
甲方承接的总包合同外工程（以下简称标外工程），经甲乙双方协商后，标外工程的试验检验工作如由乙方承担，甲方将参照第条约定向乙方支付试验费用。
试验费用包括乙方履行本合同全部责任和义务的一切费用。
包括为完成合同工作内容所需的人工费、材料费、机械费、检验试验费、水电费、进退场费、工程风险费用、保险费用、管理费、利润以及国家、当地政府或业主规定应缴纳的除建安三税之外的其他规费、税金等。
营业税、城市建设维护税、教育费附加等建安三税由甲方统一缴纳，其费用未含在试验费用中。
生活用水用电、现场用车、房建及装修由甲方负责提供。
3 计量、结算与支付计量计量周期以上月21日至当月20日为准。
每月21～23日乙方应按照甲方规定的报表形式向甲方计划合同部申报当月完成产值，乙方逾期不报，甲方有权将计量工作推迟一个月，相应结算与支付工作顺延。
乙方应服从和遵守甲方制定的具体的计量申报、审核、批准程序。
具体的计量申报、审核、批准程序另行约定，作为本合同的组成部分。
结算与支付当业主核定的相应工程款到达甲方帐户后一周内，甲方向乙方支付应结工程款的93%。
相应工程材料费、水电费、住房租金、罚款等应扣款项及乙方应缴且甲方有代扣代缴义务的税金在93%的额度中扣除。
7%的工程款作为质量保证金。
完工结算与合同价款结清申明工程完工后，乙方按照甲方批准的格式提交《承包项目完工结算书》、《合同价款结清申明》。
《承包项目完工结算书》的结算支付程序同月进度结算与支付程序。
4 合同工期及调整合同工期以甲方书面通知开工日期及甲方进度计划确定的完工日期为准（总包合同工期XX年2月20日～XX年6月30日）。
乙方应保证其施工能力能够满足甲方施工进度计划要求，并按甲方的施工组织设计和工程进度计划组织施工。
暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。
乙方应当按要求停止施工，并采取妥善措施保护现场和避免损失。
在暂停施工的原因消除后，或甲方收到乙方复工要求后，应提前48小时通知乙方复工。
甲方未能在规定时间内提出复工意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复（节假日顺延），乙方可自行复工。