水利水电工程施工索赔问题的初步探讨
浅谈水利施工中的索赔管理

浅谈水利施工中的索赔管理在水利施工项目中,施工过程中难免会出现各种问题和风险,给项目的进展和质量带来困扰。
为了保障工程的顺利进行,施工方和监理单位通常会签订建设工程索赔管理协议,以解决发生问题时的索赔事宜。
水利施工项目的索赔管理是指在工程建设过程中,施工方因被迫接受变更或其他原因而要求索赔的管理过程。
索赔是施工方或其他合同方就某一问题或事项要求支付或从合同中获得经济补偿的一项合法权益。
索赔管理对于施工方来说是十分重要的,可以保障合法权益。
施工方在开始项目前应对可能发生的风险和问题有一个清晰的预估。
通过合同条款和技术规范对施工条件、工程范围、工期计划等进行详细约定,明确双方权利和义务。
施工方还应充分了解工程的现场环境和特殊要求,做好前期准备工作,以降低后期出现问题的概率。
当施工方发现合同约定的条件与实际不符时,必须及时向监理单位和业主提出索赔请求。
施工方要准确判断索赔发生的时机,提出合理的索赔金额和索赔理由,并提供充分的证据材料。
施工方还需与监理单位和业主进行有效沟通,寻求协商解决的机会。
施工方要具备索赔技巧和经验,以提高索赔的成功率。
施工方可以根据实际情况,采取相应的索赔策略。
可以通过书面材料和证据向监理单位和业主提出索赔请求,也可以采取口头交流和面对面沟通的方式。
施工方还可以请专业律师参与索赔过程,提供法律支持和指导。
索赔管理需要施工方和监理单位之间的有效合作。
施工方和监理单位应保持良好的合作关系,及时沟通问题,并共同寻找解决方案。
双方可以通过召开会议、座谈会或协商小组等方式进行讨论和协商,促成问题的解决。
水利施工中的索赔管理对于保障施工方的合法权益、确保工程的顺利进行具有重要意义。
施工方应该提前做好风险评估,及时向监理单位和业主提出索赔请求,并具备一定的索赔技巧。
施工方和监理单位之间需要良好的合作和沟通,共同解决问题。
只有通过有效的索赔管理,才能保证水利施工项目的顺利进行。
浅谈水利施工中的索赔管理

浅谈水利施工中的索赔管理水利工程是指以利用水资源、加工或处置水体、改善水体环境等为目的,利用工程技术和设施进行规划、设计、施工和管理的活动。
水利工程建设是国家基础设施建设的重要组成部分,涉及面广泛,施工中可能会遇到各种问题,而索赔管理就是其中之一。
索赔管理是指在工程项目中,施工单位因为业主或设计方的原因,给予索赔而承担的费用。
水利施工中的索赔管理是为了保障施工单位的合法权益,确保工程顺利进行,是十分重要的管理内容。
一、水利施工中的常见索赔类型1.变更索赔变更索赔是指工程合同签订后,因为设计、施工方面的原因需要对工程合同进行变更而给予索赔的情况。
在水利施工中,变更索赔可能会由于设计方案不完善、设计变更、工程图纸调整等原因而产生。
2.延期索赔施工工期是水利施工项目的重要指标之一,延期索赔是指工程合同规定的工程施工周期内由于业主或设计单位原因导致施工单位无法按时完成工程任务,而给予的索赔要求。
3.工程额外费用索赔在水利施工中,由于特殊地质情况、环境限制、政府政策调整等原因导致施工单位需要额外费用才能完成工程的情况。
这种情况下,施工单位可以向业主提出额外费用的索赔。
设计变更索赔是指在施工中,由于设计方案的调整、技术要求的改变等原因导致施工单位需要进行额外工作或支付额外费用的情况。
施工单位在发现可以提出索赔要求的情况下,需要及时向业主提出索赔申请。
索赔申请需要包括详细的索赔理由、相关证据材料和索赔金额等内容。
业主收到索赔申请后,会进行索赔材料的初审工作。
初审的目的是确认索赔理由是否合理、索赔材料是否完整、索赔金额是否合理等。
如果初审通过,将进行后续的审核程序。
3.索赔协商一般情况下,在索赔初审通过后,业主和施工单位会进行索赔协商工作。
协商的目的是通过双方的友好协商,确定最终的索赔金额和相关事项。
如果协商成功,将进行后续的索赔结算工作。
4.索赔结算索赔结算是指在索赔协商达成一致后,进行最终的索赔结算工作。
结算工作需要包括施工单位提供相关的费用证明材料、业主进行费用的审核等步骤。
浅析水利水电工程施工索赔和反索赔工作

浅析水利水电工程施工索赔和反索赔工作水利水电工程施工的索赔和反索赔工作是一项重要的工作,它直接影响到工程的质量和进度。
索赔是指承包商在完成工程项目时,由于合同或施工实践过程中的一些原因而产生经济损失的要求,而反索赔则是指业主对承包商提出的索赔要求进行合理反驳和赔偿的工作。
水利水电工程施工索赔和反索赔工作的成功,需要有完善的制度和严格的执行。
一、水利水电工程施工中常见的索赔原因1. 工期延误造成的索赔:这是施工施工过程中最为常见的索赔原因之一。
如果工期延误过长,会导致施工进度受阻,工程质量受到影响。
承包商可以根据合同规定,提出索赔要求,要求业主对其经济损失进行赔偿。
2. 环境污染和环境破坏造成的索赔:在施工中,可能会存在对周围环境造成破坏和污染的情况。
这些问题可能会违反政府和业主的环保要求,承包商需要承担赔偿责任。
3. 施工材料质量问题造成的索赔:根据合同规定,承包商需要按照业主要求提供符合要求的材料。
如果提供的材料存在质量问题,将导致工程质量受到影响。
此时承包商需要承担相应的赔偿责任。
二、水利水电工程施工索赔的管理制度和程序承包商需要遵守业主和政府的法律法规和要求,同时制定相应的管理制度来确保施工过程的稳定和质量。
承包商提出索赔的程序通常包括以下步骤:1. 初步调查:承包商需要对索赔的事故或问题进行调查,确保其索赔请求是合理的。
调查需要掌握现场证据、相关合同、施工标准和相关文件等相关信息。
2. 撰写索赔请求:如果承包商认为索赔请求是合理的,需要撰写索赔请求,并详细说明问题发生的原因、相关证据和索赔的要求等。
3. 提交索赔请求:承包商需要将索赔请求提交给业主或政府相关部门。
4. 成立审查委员会:业主或政府相关部门将组建专家委员会来审查索赔请求,确定索赔的合理性和金额。
5. 确定索赔金额:审查委员会将根据实际情况和相关指导,确定承包商的索赔金额。
6. 赔偿和处理:一旦确定索赔金额,业主或政府相关部门将根据相关合同和法律法规处理索赔请求。
水利水电工程施工索赔问题的初步探讨

水利水电工程施工索赔问题的初步探讨摘要:搞好索赔是一项系统工程, 不只是关系到经济利益, 更重要的是它反映了一个企业的整体素质和管理水平。
本文提出了水利水电工程施工索赔现状及存在的问题,探讨了水利水电工程施工的索赔管理措施。
关键词:水利水电;工程施工;索赔;问题;措施summary: good job claims is a systematic project, not just related to the economic benefits, the more important is that it reflects the overall quality of an enterprise and management level.this paper presents hydroelectric construction claims status and problems, and to explore the construction of water conservancy and hydropower claims management measures.keywords: water resources and hydropower; engineering construction; claims; problems; measures 中图分类号: tv 文献标识码: a 文章编号:所谓工程索赔,就是工程承包当事人由于另一方没有按照合同要求而导致当事人因为承担风险而遭受了损失,并向违反合同的一方提出索赔来弥补损失要求的一种维护自身利益的行为。
实际上,索赔是双向的,需要双方的参与。
一般情况下,我们所说的索赔是指工程的承包人在施工过程中,由于外界原因而对工程预期的时间、费用等造成一定影响,进而要求补偿损失的一种要求,表明了一种权利责任关系。
一、水利水电工程施工索赔现状及存在的问题目前, 由于我国建设管理机制相对还不健全, 以及业主和承包商之间的投资体制原因, 导致施工索赔管理在某些方面不可避免地存在着如下一些问题。
浅谈水利施工中的索赔管理

浅谈水利施工中的索赔管理随着水利工程建设的不断推进,施工中的索赔管理也变得越来越重要。
水利施工中的索赔管理是指在建设过程中,发生了因各种原因导致的拖期、增加工程量、工程质量问题等影响工程进度和质量的情况,建筑企业提出索赔要求,以获取相应的经济补偿的一系列活动。
以下是本人对水利施工中的索赔管理进行的探讨。
索赔标准的确定在施工过程中,建设企业可能会遇到各种各样的索赔要求,比如因工程质量问题导致的工期延误索赔、设计变更引起的工程量变更索赔等等。
因此,建设企业必须事先确定索赔的标准。
首先,索赔要求必须与工程合同、施工方案及相关的技术规范相一致。
其次,建设企业不能过于激进,索赔的要求必须合理,不能随意提高索赔标准,否则可能会导致索赔失败,造成企业的损失。
如何提高索赔成功率?提高索赔成功率的关键是证据的充足性。
在提出索赔要求之前,建设企业必须准确地确定索赔的事项、索赔的标准以及索赔金额。
建设企业需要及时收集相关的证据材料,比如施工日志、工作记录、现场摄像等,以证明工程质量、工程进度等方面存在问题,从而有效支撑索赔的要求。
建设企业必须要注意证据的真实性、完整性以及时效性,这对提高索赔成功率至关重要。
如何有效应对索赔?建设企业在面对索赔要求时需要深入了解和掌握工程合同的内容,并且遵守其中的规定和合同条款。
针对索赔要求,建设企业必须认真考虑各种应对策略。
如果索赔是由于工期、工程量等方面的问题导致的,建设企业可能需要重新评估施工计划、现场组织和管理等方面的工作,以尽快解决问题,维护工程的进度和质量。
当然,在应对索赔上,与业主进行沟通和协商也是非常有效的手段,因为尽可能地达成双方的协议,在索赔处理过程中有利于保护企业的声誉和利益。
结语水利施工中的索赔管理对工程建设的顺利进行和合同的实施管理具有重要的意义。
在索赔管理的过程中,有效话,合理的索赔要求和证据的充足性都是非常关键的,尤其是在与业主进行协商和沟通方面,建设企业必须注重信息的及时交流和处理,以保证索赔的处理结果符合双方的利益。
水利水电工程施工索赔问题的初步探讨

水利水电工程施工索赔问题的初步探讨摘要:本文主要阐述了水利水电工程施工索赔的概念以及施工索赔的主要原因,并对施工索赔操作内容以及索赔技巧进行了初步探讨,可供同行参考。
关键词:水利水电工程;施工索赔;索赔程序引言水利水电工程中的施工索赔属于经济补偿行为,是工程管理中的一项专门内容,其在水利水电工程中是一种正常现象。
发生施工索赔的原因是由于承包商非自身的原因发生合同之外的额外工作或损失,因此索赔是一种正当的权利要求,不是无理争利,而是应当争取得到的合理偿付。
文章结合实际经验,针对水利水电工程施工索赔问题展开了讨论。
一、施工索赔的概念施工索赔是指在工程的施工过程中,承包商根据合同和有关法律的规定,对非自己过错所造成的损失,或承担了合同之外的工作所付的额外支出,承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。
施工索赔的几个要点:其一,索赔的依据是双方签订的合同和有关法律法规,索赔能够成功的主要依据是合同、法律及有关证据;其二,索赔是一种合法的正当要求。
它是依据合同和法律的规定,向承担责任方要求对非自己过错造成的损失给予相应的补偿;其三,索赔是双向的。
合同的双方当事人都可以向对方提出索赔要求,被索赔方可以依据合同及相应法规提出异议,拒绝对方的不合理要求;其四,索赔的目的。
在工程建设过程中,索赔的目的是补偿索赔方在经济和工期上的损失。
二、发生施工索赔的原因(一)合同文件不够严谨。
在水利水电工程建设中,工程施工合同的签订均依据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》。
其中的专用条款以及通用条款要根据甲乙双方具体情况来协商制订。
在合同订立过程中,会出现一些条款未仔细推敲或用词不严谨等问题,其要表现为:工程量清单和设计图纸有出入;现场条件不符合设计图纸的要求;纯粹的工程量计算错误等。
(二)水利水电工程具有复杂性与难度大的特点。
随着科学技术的不断发展,新技术新工艺逐渐增多,业主对于建筑工程的功能与质量要求也在不断提升,从而致使设计的难度不断提高;此外,施工工艺与技术也更加复杂,因而在设计中要求做到尽善尽美是很难的。
对水利水电工程合同变更与索赔问题的探讨

对水利水电工程合同变更与索赔问题的探讨摘要:在水利水电工程项目管理中,合同变更和索赔是一项重要的工作。
它对实现工程承包的目标、促进工程项目建设的顺利进行以及对有效解决纠纷问题都有重要的作用。
因此,合同变更和索赔问题是建设管理中不可缺少的工作。
本文介绍了合同变更和索赔产生的原因及原则,提出了合同变更和索赔的条件,以及变更和索赔工作应注意的几个问题。
通过对变更与索赔概念及定义的讨论,指出了目前水利水电工程项目中对变更与索赔管理存在一些问题,并提出了解决这些问题的建议,以及实施水利水电工程项目中应该加强对合同变更与索赔管理工作。
关键词:水利水电;施工合同;变更索赔引言水利水电工程的建设非常复杂,并且具有不断变化的特点,所以,在工程建设中,必然会发生合同变更和索赔的情况,并且,这种风险和隐患很有可能会发生在工程建设的任何一个环节。
在工程建设中,进行合同变更和索赔具有很大的难度,任何一个环节出现错误,都会造成最后的经济利益受损。
所以,在实施施工合同的更改和索赔时,我们要做好各个方面的规划,保证采取科学合理的方法来实施有关的事情,尽量减少在合同更改和索赔中造成的损失。
一、变更和索赔概述在施工过程中,业主和监理工程师很少对施工过程中的变更和索赔工作进行直接的干预。
但是,在施工过程中,经常会因为业主和监理工程师的不正确行为而发生变更和索赔,从而影响到工程进度和质量。
所以,必须加强对变更与索赔工作的管理。
水利水电工程项目建设中,由于设计图纸变更、发包人的设计质量问题、设计计算错误等原因所引起的变更是比较多的,如:某些设计参数选择不当、设计图纸的修改等。
有些变更发生后会对施工进度造成很大影响。
所以,对水利水电工程项目建设中的变更和索赔必须加以重视。
二、合同变更的条件合同变更一般包括两个方面的内容,一是合同主体变更,即改变原合同主体的名称、住所;二是合同内容变更,即改变原合同的性质或范围。
具体来说,合同主体变更主要包括以下两个方面:1、承发包双方的变化,即原承包单位与新的承包人之间发生了变化,原承包单位将不再是招标人和中标人,承包人将不再是招标人和中标人。
浅谈水利施工中的索赔管理

浅谈水利施工中的索赔管理水利施工中的索赔管理是指在水利工程施工过程中,由于各种原因导致工程变更和损失,施工方向业主提出索赔并进行协商处理的管理工作。
索赔管理在水利工程施工中尤为重要,一方面可以保障施工方的合法权益,另一方面也能够促进工程的顺利进行。
本文将从索赔管理的定义、索赔管理的意义、索赔管理的基本流程以及如何提高索赔管理水平等方面,对水利施工中的索赔管理进行浅谈。
一、索赔管理的定义索赔管理是指在工程建设施工过程中,鉴于施工方提出的因合同约定外的原因,需要增加费用或要求延长工期的一种管理行为。
水利施工中的索赔管理主要包括工程变更索赔和工程损失索赔两种情况。
工程变更索赔是指由于设计变更、业主要求变更、现场施工难度超出预期等原因导致的施工内容、工程量、工程费用的变更,需要对合同进行调整的情况;工程损失索赔是指由于施工过程中遇到非可控因素,如天灾、人为破坏等原因导致施工方产生直接经济损失的情况。
水利施工中的索赔管理是在这些情况下,按照合同规定和相关法律法规,进行索赔申请、审核和协商处理的一项重要管理工作。
水利施工中的索赔管理具有重要的意义。
索赔管理有助于保障施工方的合法权益。
在水利工程施工中,由于种种原因,施工方可能会遇到工程变更和损失情况,如果不能及时提出索赔并得到合理处理,将会对施工方的合法权益造成损害。
索赔管理有助于维护合同的公平性和稳定性。
通过索赔管理,可以对合同进行适当调整,使得合同更加符合实际情况,维护合同的公平性和稳定性。
索赔管理还有利于促进施工的顺利进行,保障工程的质量和进度。
三、索赔管理的基本流程水利施工中的索赔管理一般包括如下基本流程:索赔申请、索赔审核、索赔协商、索赔定案。
施工方需要根据合同约定和相关法律法规的要求,提出索赔申请,申请中需要包括索赔的原因、依据和要求等内容,并提供相应的证据和资料。
业主在收到索赔申请后,将对施工方的索赔进行审核,核实索赔的合法性和合理性,必要时可以请求施工方提供进一步的资料和证据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水利水电工程施工索赔问题的初步探讨
摘要:工程索赔是在工程承包合同中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。
关键词:水利水电;工程施工;索赔问题
中图分类号:tv212文献标识码: a 文章编号:
引言
索赔的发生是由于工程建设的复杂性所决定的,尤其是水利工程,受自然条件的影响很大,而很多因素却难以在事先完全清楚,所以工程索赔是经常发生的,同时也逐渐形成了它自己固有的一套规律,只要掌握与灵活运用好索赔的方法与技巧,就可以使索赔成为保障承包商权益、利益和效益的有效手段。
一、工程索赔的概念
索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。
对于施工企业而言,工程索赔是指由于发包人或其他原因,使承包人在完成工程合同中增加了额外费用,并对非承包人的过错所造成的实际损失,通过合法途径和程序要求发包人给予合理的补偿。
施工索赔是承包商维护自己正当合同利益的重要手段,当前水利水电工程项目均采用竞争性招标的方式来选择承包商。
由于竞争性招标固有的激烈性,承包商不得不以低报价中标。
承包商为得到一项工程,所能报的最高价乃是其最有实力的竞争对手愿意承担该工
程的最低价。
因此要想在竞争性招标工程项目中获取盈利是非常困难的,如承包商不善于索赔弥补其不应该承受的损失,就可能导致亏损。
二、引起施工索赔的原因
1、低价中标的问题。
目前的水利水电建筑工程市场是卖方市场,竞争激烈,业主占有绝对的主动权,加上其他一些不利的环境因素,承包商要获得工程是相当困难的。
一般来说, 只有降低报价,牺牲利益,攻关到位,才有可能中标。
这样往往导致工程的实际价格与中标价格严重背离,实际价格远大于中标价格,使得工程施工资金严
重不足,从而面临着成本大幅度亏损的局面,甚至影响工程施工进
度和工程质量。
2、业主违约。
未按合同规定交付施工场地、提供施工道路,不具备施工条件;未按合同规定提供工程地质资料;未及时办理各种证件、批件和临时用地等申报批准手续;未及时组织进行施工图纸会审、设计交底;没有妥善协调处理好施工现场周围和邻接建筑物、构筑物的保护而影响施工的顺利进行;没有按合同规定提供应由业主提供的材料;延合同规定的责任,如拖延隐蔽工程验收、拖延对承包商所提问题的答复、拖延图纸的批准,造成施工延误;未按合同规定的时间和数量支付工程款;业主要求赶工;业主提前使用部分永久工程。
3、业主代表的不正当行为。
发出的指令或通知有误,未按合同规定及时向承包商提供指令、批准、图纸,未履行合同规定的义务。
4、设计或合同变更。
业主对工程项目有新的要求:工程性质、质量或类型发生变化,设计图纸修改、单项工程量变化超过标书规定的调整值,施工现场条件与原来招标文件的资料有较大的不同。
由于产生新的施工技术,改变了原设计、实施方案,合同文件有缺陷。
5、工程的变化与外部环境的变化。
水利水电工程的特点是工程量大,投资多,结构复杂,技术和质量要求高,工期长。
同时工程本身和工程环境还有许多不确定因素,如:工期延长、工程变更、工程施工中断、工程终止、货币贬值、物价与工资上涨、以及政策性法令的变化等。
这些内部和外部情况的变化和干扰因素,造成了工程的工期延长和成本增加,是造成索赔的起因。
而这些原因,在任何工程承包合同的实施过程中都是不可避免的,所以索赔也是不可避免的。
三、工程索赔的程序
1、承包商提出索赔意向通知。
合同实施过程中,凡不属于承包商责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内,承包方必须以正式函件向监理工程师提出索赔意向通知书,声明对此事项要求索赔,同时仍需遵照监理工程师的指令继续施工。
逾期申报时,监理工程师有权拒绝承包商的索赔要求。
2、正式提出索赔申请。
承包商提出索赔意向通知后,承包商应该抓紧准备索赔的证据资料,包括事件的原因,对其权益影响的证据资料、索赔的依据以及其他计算出的该事件影响所要求的索赔额
和申请展延工期天数。
并在索赔申请发出的28天内报出。
工程师在收到索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包商进一步补充索赔理由和证据;工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料28天内未答复或未对承包商做进一步要求,视为该索赔已经被认可
3、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告
4、监理工程师与承包商谈判。
双方各自依据对这一事件的处理方案进行友好协商,若能通过谈判达成一致意见,则该事件较容易解决。
如果双方对该事件的责任、索赔款额或者工期展延天数分歧较大,按照条款规定监理工程师有权确定一个其认为合理的单价或者价格作为最终的处理意见报送业主并通知承包商。
5、承包商是否接受最终的索赔决定。
承包商同意了最终的索赔决定,索赔事件即告结束。
若承包商不接受监理工程师的单方面决定或业主删减的索赔额或工期展延天数,就会导致合同纠纷。
通过谈判和协调,双方达成互让的解决方案是处理纠纷的理想方式。
如果双方不能达成谅解就通过仲裁或诉讼来解决。
四、索赔处理原则
1、以合同为依据。
不论是风险事件的发生,还是当事人未完成合同工作,都必须在合同中找到相应的依据。
合同中所规定的应由责任方履行的义务或者出现应当由责任方承担的风险均是损失方
索赔的依据。
当然,有些依据可能是合同中隐含的。
合同管理人员应依据合同和事实对索赔事件进行公平、公正的分析。
2、及时处理。
索赔处理如果不及时,将会导致承包人资金运转困难,影响工程进度,给双方带来不利影响。
处理索赔既要考虑到国家的有关规定,也应当考虑到工程的实际情况,做到处理合理。
3、主动控制。
监理工程师对于工程索赔应当加强主动控制,尽量将工作做到前面,使工程更顺利地进行,降低工程投资,缩短施工工期,可使承包人减少不必要的损失。
五、索赔注意事项
1、索赔报告要论点清晰、论证充足。
承包合同规定,承包商应在发出“索赔通知书”后,每隔一定时间报送一次证据资料,在索赔事件结束后的28d内报送总结性的索赔计算及索赔论证,提交索赔报告。
索赔报告一定要令人信服,经得起推敲。
2、索赔报告的编制力争单向索赔,避免一揽子索赔。
单向索赔事项简单,容易解决,而且能及时得到支付。
一揽子索赔,问题复杂、金额大、不易解决,往往工程结束后还得不到赔款。
3、索赔时力争友好解决,防止对立情绪。
索赔争端是难免的,如果遇到争端不能理智协商,会使一些本来可以解决的问题悬而不决。
承包商尤其是要头脑冷静,防止对立情绪,力争友好解决索赔争端。
4、按程序索赔。
《施工合同》对索赔程序做了较详细的规定,所以一旦索赔事实发生,合同双方一定要程序进行处理,一定要注意
索赔的时效性,否则,即使索赔事件发生,也会导致索赔的失败。
5、干扰事件的索赔。
并不是所有的干扰事件都可以索赔,只有非承包商责任的干扰事件才能有可能提出索赔。
在实际工程中,干扰事件发生的原因比较复杂,应进行责任分解,分清各方所承担的责任。
6、索赔的双向性。
索赔可以是承包商向业主方索赔,也可以是业主向承包商索赔。
承包商通过索赔保护自己权益的同时,应严格按照合同施工,避免被对方反索赔,使企业蒙受更大的损失,同时也影响到企业的信誉。
结束语
水电工程受自然条件等外界因素的影响较大,工程情况比较复杂,且在招标阶段仅有招标设计图,未完成施工图,因此在施工合同签订后的实施过程中不可避免的发生变化。
这就要求承包商除具有相当高的经营管理水平和先进的施工技术外,还要能依据国家法律法规和合同条款,抓好合同管理,其重点是索赔工作,以保护和提高自己的合法权益。
参考文献
[1] 梁节民.谈水利施工索赔与项目管理控制的关系[j].山西建筑,2005(1)
[2] 张风鹏.谈施工索赔的成本控制分析[j]-山西建筑,2004(2)
[3] 谷雅敏.建筑施工企业项目成本管理分析与研究[j].铁路工程造价管理,2005(2)。