10KV保安电源安装合同
10kv配电安装工程合同
10kv配电安装工程合同甲方（客户）： [全称]乙方（承包商）： [全称]签订日期： [日期]签订地点： [地点]鉴于条款：1. 甲方希望委托乙方进行10kV配电安装工程。
2. 乙方具有相应的资质和经验，同意承接该工程。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在10kV配电安装工程中的权利、义务和责任。
工程范围：1. 工程名称：10kV配电安装工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于配电线路安装、变配电设备安装、系统调试等。
合同价款：1. 合同总价为人民币 [金额] 元整。
2. 付款方式：[具体付款方式，如分期付款、里程碑付款等]。
工程期限：1. 工程开工日期：[日期]。
2. 工程竣工日期：[日期]。
质量要求：1. 乙方应按照国家及行业标准进行施工。
2. 工程质量应达到 [具体标准或规范]。
甲乙双方权利与义务：1. 甲方负责提供施工所需的场地、通道等条件。
2. 乙方负责工程的施工、管理，并确保工程质量。
3. 双方应遵守合同约定，按时完成各自义务。
安全与环保：1. 乙方应遵守相关安全法规，采取必要措施保障施工安全。
2. 乙方应遵守环保法规，减少施工对环境的影响。
违约责任：1. 如一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式为：[具体计算方法]。
争议解决：双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
合同变更与解除：1. 任何合同条款的变更或补充均需双方书面同意。
2. 合同可在双方协商一致或符合法律规定的情况下解除。
附则：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______请注意，这只是一个基本的合同框架，实际合同应包含更详细的条款，如具体的工程细节、技术规范、质量保证、验收标准、保险要求、保修期、违约责任的具体条款、争议解决的具体程序等。
10kv配电安装工程施工合同
合同编号：_______甲方（供电方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行10kv配电安装工程的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：10kv配电安装工程，包括设备采购、安装、调试等。
第二条工程费用2.1 工程总价：人民币_______元（大写：_________________________元整）。
2.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第三条工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工；3.2 乙方应保证工程按期完成，工程进度不得拖延；3.3 乙方应提前通知甲方，如因特殊情况需延期，需经甲方同意。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量；4.2 乙方应严格按照设计文件和施工规范操作，不得偷工减料；4.3 工程验收不合格的，乙方应无条件进行整改，直到达到验收标准。
第五条质保期5.1 工程验收合格后，质保期为_______年；5.2 质保期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换；5.3 质保期内，乙方应定期对工程进行回访，及时解决甲方提出的问题。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金为工程总价的0.5%；6.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金为应付款项的0.5%；6.3 双方未履行合同约定的义务，导致工程无法正常进行的，应承担相应的违约责任。
2024年全厂消防保安电源施工技术协议书(三篇)
2024年全厂消防保安电源施工技术协议书甲方：（公司名称）乙方：（施工单位名称）鉴于甲方拟对全厂进行消防保安电源施工，并希望乙方提供相应的技术支持和施工服务，双方经过友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：全厂消防保安电源施工1.2 项目地址：（详细地址）1.3 工期：自本协议签署之日起，至2024年（具体日期）完工。
二、乙方责任2.1 乙方负责制定相应的施工方案，并按照相关法律法规和行业标准进行设计、施工和验收。
2.2 乙方应对施工过程中出现的问题及时解决，并保证施工的安全性、质量和进度。
2.3 乙方负责选购和安装消防保安电源所需的设备、材料，并提供相关技术支持。
2.4 乙方应派遣具备相应资质和经验的工作人员参与施工，并保证施工人员的安全培训和装备。
2.5 乙方应按照合同约定的价格和付款方式进行结算，并提供相应的施工记录和验收报告。
三、甲方责任3.1 甲方应提供项目的相关资料和需求，包括消防保安电源使用规范、现场铺设图纸等。
3.2 甲方应提供施工所需的场地和相应的安全保障措施，确保施工的顺利进行。
3.3 甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点进行付款，并保证款项的及时支付。
3.4 甲方应对乙方施工过程中提出的问题和建议进行合理的反馈和配合。
四、合作方式4.1 双方共同研究制定全厂消防保安电源施工方案，并在方案最终确定后签署正式合同。
4.2 合同明确了双方的权益和责任，并规定了施工过程中的变更、索赔和解决争议的方式。
4.3 合同生效后，双方应互相配合、密切沟通，并及时解决可能出现的问题和风险。
五、费用支付5.1 项目的费用由甲方承担，具体费用和付款方式详见正式合同。
5.2 如遇不可抗力或变更情况导致工程停工或延期，应按照实际工程进度进行费用调整。
六、保密条款6.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和技术秘密，双方应予以保密，不得泄露给第三方。
6.2 如一方违反保密条款导致损失，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方的损失。
10千伏供电安装工程合同
10千伏供电安装工程合同甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________签订日期：____年____月____日签订地点：______________鉴于甲方需要进行10千伏供电安装工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工安装事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：10千伏供电安装工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：包括但不限于电缆敷设、变电站建设、配电设备安装等（具体内容详见附件一《工程量清单》）。
第二条工程质量乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，并保证工程质量达到甲方要求。
第三条工程进度1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日3. 乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，确保工程按时完成。
第四条合同价格1. 本工程的合同总价为人民币（大写）：________________2. 合同价格包括了所有施工、材料、设备、管理、利润、税金等费用。
第五条支付方式1. 预付款：合同签订后____天内，甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按阶段向乙方支付相应比例的款项。
3. 竣工验收合格后，甲方在____天内支付至合同总价的____%。
4. 质保金：合同总价的____%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第六条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：每延期一天，支付合同总价的____%。
2. 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或更换，直至达到约定标准。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
10千伏供电安装工程合同
10千伏供电安装工程合同乙方（用电方）：_________________鉴于甲方为合法注册的电力供应企业，乙方为合法注册的企业或个体工商户，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就乙方向甲方申请10千伏供电事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 甲方负责在乙方指定地点进行10千伏供电设施的安装工作，包括但不限于变压器、配电柜、电缆等设备的安装、调试及验收。
1.2 乙方应提供符合国家相关标准的场地和设施，以便甲方进行供电设施的安装工作。
二、工程质量与安全2.1 甲方承诺所提供的供电设施均为合格产品，并按照国家相关标准和规定进行安装、调试及验收。
2.2 乙方应确保施工现场的安全，遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，配合甲方做好安全生产工作。
三、工期与交付3.1 甲方应在本合同签订后______个月内完成供电设施的安装工作，并将验收合格的供电设施交付乙方使用。
3.2 如因乙方原因导致工期延误，甲方不承担违约责任；如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同约定支付违约金。
四、费用与支付方式4.1 乙方应按照本合同约定向甲方支付供电设施安装费用，具体金额以双方签订的《供电设施安装费用明细表》为准。
4.2 乙方应在本合同签订后______个工作日内支付全部供电设施安装费用。
逾期未支付的，甲方有权暂停供电设施的安装工作，直至乙方支付完毕。
五、保修与售后服务5.1 甲方对所安装的供电设施提供______年的保修服务，自验收合格之日起计算。
在保修期内，如发现供电设施存在质量问题，甲方应及时进行维修或更换。
5.2 乙方在使用过程中如遇到问题，可随时向甲方咨询，甲方应积极协助解决。
六、违约责任6.1 双方同意，任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此而造成的损失。
6.2 如因不可抗力因素导致本合同无法履行或需提前终止，双方均不承担违约责任。
但受影响一方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明材料。
2024版10KV配电安装工程合同
2024版10KV配电安装工程合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于乙方具备电力工程承包资质，愿意承担该工程的设计、设备供应、安装、调试、验收等一切工作；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经友好协商，就工程的相关事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的用电需求，进行10KV配电安装工程的设计和施工；1.2 乙方负责设备供应，包括变压器、电缆、开关设备等；1.3 乙方负责工程的安装、调试、验收等工作；1.4 乙方保证工程质量，确保工程一次性验收合格。
二、工程进度2.1 乙方根据甲方提供的用电需求，制定详细的施工计划，并在合同签订后五个工作日内提交给甲方；2.2 乙方按照施工计划进行施工，确保工程在合同约定的工期内完成；2.3 甲方应积极配合乙方进行施工，提供必要的施工条件，包括施工场地、施工用水、用电等；2.4 甲方应在合同约定的时间内支付工程款，确保工程顺利进行。
三、工程质量3.1 乙方应按照电力行业标准和规范进行设计、施工，确保工程质量；3.2 乙方应提供完整的工程技术资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等；3.3 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责及时修复；3.4 甲方应按照约定进行工程验收，并对工程质量进行监督。
四、工程款项4.1 乙方向甲方提供的工程报价应详细、真实、准确；4.2 甲方按照合同约定的付款进度向乙方支付工程款；4.3 工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后七个工作日内支付尾款；4.4 乙方开具合法的税务发票，甲方按照约定时间支付税金。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程款总额的千分之五；5.2 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权向甲方追讨逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五；5.3 由于不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成，双方互不承担违约责任。
10kv配电施工合同
一、工程概况
根据本合同规定，甲方（以下简称“甲方”）委托乙方（以下简称“乙方”）承担10kv配电施工工程（以下简称“本工程”）。本工程位于XX地区，主要包括10kv配电线路、配电室及相关设备的安装、调试等。
二、工程范围
1.乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.乙方负责提供本工程所需的设备、材料，并确保设备、材料的质量符合国家标准。
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________
甲方代表（签名）：_________________乙方代表（签名）：_________________
3.乙证、验收手续等。
4.乙方负责本工程的安全生产，确保工程质量和进度。
三、合同工期
1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2.乙方应按照合同约定的工期完成本工程的施工、安装、调试等工作。
3.如遇不可抗力因素，影响工程进度，双方协商一致后，可适当延长合同工期。
六、安全生产
1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保本工程安全生产。
2.乙方负责本工程的安全生产管理，配备必要的安全生产设备和设施。
3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患，立即整改。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本工程总价款的5%。
2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的5%。
10KV配电安装工程合同
10KV配电安装工程合同合同正文：一、项目概述本合同是由甲方（以下简称“甲方”）委托乙方（以下简称“乙方”）进行10KV配电安装工程，并且双方本着互利互惠、合作共赢的原则，基于平等自愿、公平公正的原则，达成如下合作共识：二、工程范围2.1 甲方要求乙方对于配电系统进行设计、采购、施工和调试。
2.2 乙方需按照甲方的要求，在规定时间内完成工程的各项任务。
2.3 工程所需设备由乙方通过合法渠道采购，并由乙方负责设备的入库、运输和验收工作。
三、合同价格3.1 工程总价为______万元，甲方应于合同签订后的3天内支付合同价款的10%作为预付款。
3.2 工程完工验收后，经乙方确认无误后，甲方应支付合同价款的80%。
3.3 工程终验结算后，甲方应支付合同价款的10%。
四、工期及交付时间4.1 工期为合同签订后的______天。
4.2 若由于甲方原因导致工程进度延误，甲方应向乙方支付每日延期费用。
4.3 若乙方因故无法按时交付工程，应承担相应的违约责任。
五、保修责任5.1 工程完工后的12个月内，乙方应提供免费的保修服务。
5.2 若出现质量问题，乙方应及时进行修复或更换。
六、违约责任6.1 若一方违反了本合同的约定，应承担相应的违约责任，并向对方支付相应的违约金。
6.2 若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、附件7.1 本合同涉及有以下附件：附件1：工程施工图纸附件2：设备购置清单附件3：工程进度计划八、法律名词及注释8.1 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国的法律法规之一，规定了合同的订立、履行和解除等事项。
8.2 《中华人民共和国建筑法》：中华人民共和国的法律法规之一，规定了建筑工程的管理和监督等事项。
8.3 其他相关法律法规：根据具体情况，可以列出其他相关法律法规并进行注释。
九、结束声明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装工程承包合同
合同编号：
工程名称：10KV电源安装工程
发包方：
承包方：
时间：
安装工程承包合同
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：10KV保安线路电缆、架线安装工程
2、工程地点：
3、工程内容：线路复测、土方开挖、导地线架设、高压电缆敷设。
4、承包范围：安装工程（包工包料）
第二条工程期限
1、本工程合同总工期为45天。
2、本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。
3、如遇下列情况，经发包方现场监督工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：
（1）发包方在合同规定开工期前1天，不能交承包方施工场地，进场道路未修的，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时。
（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品、半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度时。
（3）不属包干系数范围内的设计变更，施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度时。
（4）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。
（5）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响施工进度时。
（7）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度时。
第三条工程合同总价：
1、本工程暂按估价人民币：（大写）以设计院工程概（预）算书为准；该预算书是合同的组成部分。
2、工程实际支付合同款以业主、承包方和造价咨询公司共同审核后的决算金额为准。
3、如遇下列情况，合同总价作相应调整：
（1）重大设计发生变更
（2）在施工中新增加了工程项目
（3）其他
第四条材料、设备供应
1、本工程所需的全部材料、构配件、设备等物资的供应方法：本工程所需材料均由承包方提供。
2、材料、设备供应范围的划分和检验
（1）成套设备和专用设备，由承包人负责定货、供应和商品检验。
（2）所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检查验收，签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。
（3）已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
（4）具有合格证书的材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担，如属不合格产品，检验费用由供料方负担。
（5）没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。
若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。
（6）任何一方强迫对方使用不合格的材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。
第五条工程质量和检查验收
1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规
程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师的监督检查。
质量合格并通过电力公司及相关部门的验收，达到供电要求。
2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包
方其姓名、身份、所承担的任务。
3、工程竣工后，承包方按规定发出竣工通知书，经双方协商确定验收
时间，由承包方组织有关单位进行竣工验收，费用由承包方承担。
4、验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理，
如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。
5、交工验收中如发现有不符质量要求需要返工的工程，应分清责任。
属施工原因造成的，按预验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。
竣工日期以最后检验合格为准。
6、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，
若发包方已经使用，即视同交验。
由于承包方的原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。
7、由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间
进行修理。
第六条施工设计变更
1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依
据，发包方、承包方均不得擅自修改。
2、施工图的重大修改变更，必须经原批准单位批准，设计单位同意，
并于修改前天办理设计修改议定单。
设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。
议定单和修改图纸发出份数与施工图份数
相同，并作为合同的补充文件。
3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺
变化，其增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。
4、在工程施工中发生下列各项事实之一时，承包方必须立即以书面形
式通知发包方，要求确认：
（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致；
（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
（3）设计图纸和说明文件中标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
确认的事实必须在限期内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。
双方负责事项
1、发包方：
（1）房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；
（2）组织承、发包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，在3天内分送有关单位；
（3）审核承包方式各进度，及时向承包方支付工程进度款；
（4）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的，工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证；
（5）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好工程及财务结算工作，及时支付工程款。
2、承包方：
（1）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；（2）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；
（3）安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；
（4）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，负责竣工验收；（5）承包方在施工过程中因承包方原因造成的发生的安全事故由承包方负责；
（6）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
第八条工程价款的支付与结算
1、合同签订次日，发包方向承包方先支付30%为工程预付款，待施工
完毕验收合格后，14日内由业主、承包方和造价咨询公司共同对工程决算金额审核完毕，发包方再按三方共同审核后的工程决算总额扣除质量保证金（5%）及已付预付款，剩余合同金额7日内一次付清。
2、质保金按业主承包方和造价咨询公司共同审核后的工程决算金额的
5%暂扣，保修期满一年无质量问题后一次性支付。
3、确因发包方拖欠工程款、代购材料价款而影响工程进度造成承包方
的停、窝工损失的，应由发包方承担。
第九条违约责任
1、承包方的责任：
（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
由于修理返工造成逾期交付的，按合工程预算金额的0.1%偿付逾期违约金；（2）工程交付时间不符合规定，按工程预算金额的0.1%偿付逾期违约金。
2、发包方的责任：
（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除按工日期得以
顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；
（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
（3）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
第十条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应协商解决。
协商不成时，任何一方均可也可直接向工程所在地人民法院起诉。
第十一条特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
第十二条附则
本合同未说明的其他事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期一年满后自然失效。
本合同一式捌份，其中发包方持肆份，承包方执肆份，具有同等法律效力。
发包方：
地址：
法定代表人：开户银行：账号：
电话：
邮编：
承包方：
地址：
法定代表人：开户银行：账号：
电话：
邮编:
签约日期：签约地址：。