施工质量保证金合同协议书范本正式版

合集下载

施工单位施工保证金协议书

施工单位施工保证金协议书

施工单位施工保证金协议书甲方:(委托方全称)乙方:(施工单位全称)鉴于甲方与乙方就工程合同项目(以下简称“本工程”)的施工事宜达成一致,为保证乙方按照工程合同的约定履行合同义务,经双方协商,达成以下协议,以确保施工质量和工期的顺利完成。

一、保证金数额及支付方式1. 甲方同意向乙方支付作为施工保证金的金额为(具体金额),该保证金将用于:(1)保证乙方按照工程合同约定如期进行施工,并负责施工质量;(2)应对因乙方履行合同不当或违约行为造成的损失或索赔;(3)甲方依法行使合同约定的索赔权利。

保证金支付方式为(具体支付方式),甲方应于本协议签署日起(具体支付期限)将保证金支付至乙方指定账户。

2. 乙方确认收到甲方支付的保证金,并承诺将该笔保证金按照协议约定的用途进行妥善保管和管理。

二、保证金的返还与扣留1. 乙方在下列情况下,甲方有权扣留全部或部分保证金:(1)乙方无故拖延施工进度,导致项目工期延误;(2)乙方未按照工程合同约定提供合格的施工材料;(3)乙方未按照工程合同的规定保证施工质量;(4)乙方发生严重违约行为,导致甲方承担额外费用或损失;(5)乙方未履行合同约定的其他义务。

2. 甲方在下列情况下,应将保证金全额返还给乙方:(1)乙方按照工程合同约定如期完成项目,并确保施工质量符合要求;(2)甲方未按照工程合同的约定提供施工所需的必要条件,导致乙方无法正常施工;(3)甲方解除工程合同或终止本协议。

三、保证金的索赔与赔偿1. 如乙方发生违约行为或履约不当,导致甲方承担额外费用或遭受损失,甲方有权向乙方提出索赔要求,并从保证金中扣除相应金额。

如保证金不足以赔偿甲方的损失,乙方应在收到甲方索赔通知后的(具体期限)内返还差额。

2. 乙方若在完成本工程后,申请返还保证金,甲方在核实后,应在(具体返还期限)内将保证金全额返还给乙方。

四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。

2. 本协议经甲、乙双方确认后,不得擅自修改或解除,如需修改或解除协议,应经双方书面同意并签署补充协议。

建设工程质量保证金管理合同格式版(七篇)

建设工程质量保证金管理合同格式版(七篇)

建设工程质量保证金管理合同格式版甲方;_____ 乙方:_____ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____(工程全称)签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容,双方约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;⒊装修工程为____年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;⒎其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

质保金协议书(范本)

质保金协议书(范本)

质保金‎协议书‎质保‎金协议‎书‎‎‎‎篇一‎:‎‎‎质保金‎总合同‎工程‎施工、‎设备采‎买总质‎保金协‎议甲‎方:‎‎_黄冈‎市黄商‎贸易股‎份有限‎公司‎乙方:‎‎_武‎汉盛源‎凯利建‎筑装饰‎有限公‎司_ ‎‎1.乙‎方向甲‎方提供‎《营业‎执照》‎和《税‎务登记‎证》,‎《安全‎生产许‎可证》‎及具有‎履行合‎同能力‎的法定‎企业,‎并应提‎供加盖‎公章的‎“一证‎一照”‎复印件‎给甲方‎。

‎ 2‎.乙方‎所供设‎备、装‎修工程‎必须符‎合国家‎法律、‎法规的‎相关规‎定。

‎‎3.乙‎方向甲‎方交纳‎伍万元‎总质量‎保证金‎作为在‎黄冈市‎黄商贸‎易股份‎有限公‎司工程‎施工、‎设备采‎买的总‎质保金‎,对在‎黄冈市‎黄商贸‎易股份‎有限公‎司所有‎项目工‎程施工‎、设备‎采买质‎保期内‎的质保‎承担负‎责。

‎‎4.乙‎方最后‎一个项‎目的所‎供设备‎、装修‎工程质‎保期完‎后,1‎0天内‎甲方无‎息返还‎质量保‎证金。

‎5 ‎本协议‎与合同‎具有同‎等法律‎效力,‎如有异‎议,双‎方协商‎解决,‎6.‎本协议‎一式_‎__肆‎__份‎,甲、‎乙双方‎各留_‎__贰‎___‎__份‎。

本协‎议适用‎合同购‎货(合‎同装修‎工程)‎。

甲‎方(签‎章):‎‎__‎___‎___‎___‎_乙‎方(签‎章):‎‎年‎月‎日年‎月‎日‎‎‎‎篇‎二:‎‎‎质量‎保证金‎协议‎文件编‎号共2‎页质‎量保证‎金协议‎甲方‎:‎:‎‎乙‎方:‎‎(以‎下简称‎乙方)‎鉴于‎甲乙双‎方前期‎良好的‎合作关‎系,并‎于以后‎更好的‎合作、‎共同拓‎展市场‎和承担‎品质风‎险,本‎着相互‎信任、‎平等、‎互惠互‎利、风‎险共担‎.共‎同发展‎的原则‎,甲乙‎双方经‎过友好‎协商,‎达成以‎下协议‎:‎‎‎1. ‎乙方提‎供甲、‎乙双方‎201‎X年1‎-3月‎份所发‎生货款‎总数平‎均值的‎30%‎作为‎质量保‎证金由‎甲方保‎管,且‎质量保‎证金最‎低不少‎于RM‎B10‎000‎.00‎元,具‎体标准‎如下:‎‎甲‎方根据‎乙方的‎供货品‎质状况‎,按照‎以下标‎准设立‎质量保‎证金:‎‎ A‎.年‎度业绩‎评定A‎级,且‎在月度‎评定均‎在B级‎以上,‎质量保‎证金‎比例1‎5%;‎B.‎年度‎业绩评‎定B级‎,且在‎月度评‎定均在‎C级以‎上,质‎量保证‎金比‎例20‎%; ‎C. ‎年度业‎绩评定‎C级或‎以下,‎质量保‎证金比‎例30‎%; ‎‎‎2.‎以上‎质量保‎证金由‎甲方在‎201‎X年5‎月份应‎付乙方‎款项中‎扣除。

建设工程施工合同担保保证协议书6篇

建设工程施工合同担保保证协议书6篇

建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项,确保工程建设的顺利进行,维护合同双方的合法权益。

经协议双方友好协商,达成如下协议:一、协议双方甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行,保障工程质量、进度和安全,甲方委托乙方进行工程建设,并由乙方提供担保保证。

三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设,确保工程进度与质量达到合同约定标准。

2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任,防止事故发生,确保施工现场安全。

3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策,合法合规进行工程建设。

4. 乙方保证维护甲方合法权益,不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。

四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

五、担保保证方式1. 连带责任保证:乙方对工程建设承担连带责任,确保工程按时按质完成。

2. 保证金质押:乙方按照合同约定提供一定金额的保证金,用于担保保证工程的履行。

3. 其他合法担保方式:如第三方担保、抵押等,经双方协商一致,可作为本协议补充条款。

六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。

具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。

七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定,履行各自义务。

2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。

3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。

八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。

2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

施工保证金协议书范本

施工保证金协议书范本

施工保证金协议书范本
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的事项,达成一致意见,签订本协议书。

第一条保证金的金额和用途
1.1 乙方为确保施工质量和进度,自愿向甲方缴纳施工保证金,金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。

1.2 保证金主要用于乙方向甲方承诺的施工质量、进度及安全等方面的保障。

第二条保证金的管理和退还
2.1 乙方应按照甲方要求将保证金存入甲方指定的银行账户,并提供相关凭证。

2.2 保证金自乙方缴纳之日起至工程验收合格并办理完毕相关手续之日起【】日内,甲方应无息退还乙方。

2.3 乙方如违反合同约定,甲方有权部分或全部扣除保证金,作为违约金。

第三条违约责任
3.1 乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权扣除保证金作为违约金。

3.2 甲方未按照约定退还保证金,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:按照同期银行贷款利率计算。

第四条其他
4.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

4.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,对甲乙双方具有法律约束力。

甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________
签订日期:【年】年【月】月【日】日
(注:本协议书范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士意见。

)。

施工单位质保金合同(精选3篇)

施工单位质保金合同(精选3篇)

施工单位质保金合同(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

甲方:*****乙方:*****甲、乙双方就工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下:1、就项目,乙方作为施工单位,应于*年***月***日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

3、工程消失质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在商定的时间内不履行修理职责,甲方可托付具有相应资质的单位进行修理,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方托付的单位进行修理后的工程消失的工程质量问题由甲方负责,乙方不再担当责任。

4、工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方担当由此引起的全部法律责任。

6、未尽事宜,另行协商。

在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

7、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。

甲方:*****乙方:*******年**月**日施工单位质保金合同(第二篇)合同编号:【编号】合同标题:施工单位质保金合同摘要:本合同由【甲方名称】(以下简称为“甲方”)与【乙方名称】(以下简称为“乙方”)于【签订日期】签署,并经双方确认后生效。

甲方作为项目委托方,乙方作为施工单位,双方就质保金事项达成如下协议。

正文:一、质保金数额及支付方式1.1 乙方同意在合同签署后【天/月】内向甲方支付质保金金额为人民币【金额】元。

质保金支付方式为【支付方式】。

双方可通过书面形式协商改变支付方式。

1.2 乙方支付质保金后,甲方应开具相应的质保金收据,并在收到质保金后【天/月】内将其退还给乙方。

二、质保金的用途2.1 乙方在施工过程中应确保所提供的劳务和材料符合相关法律法规的要求,保证施工质量符合合同约定。

建筑工程施工保证金协议范本(范本文)

建筑工程施工保证金协议范本(范本文)

建筑工程施工保证金协议范本1. 引言2. 协议内容2.1 保证金金额及支付方式1.保证金应在本协议签订之日起的X日内,由业主以银行转账、支票等方式支付至施工单位指定的账户。

2.2 保证金使用范围–违约方依约履行施工合同所应承担的赔偿责任;–违约方未能按时交付工程项目所造成的损失;–违约方未能按合同约定的质量要求进行工程施工造成的修复费用。

1.业主有权决定保证金的使用范围及金额,并提前通知施工单位。

2.3 保证金退还1.在工程竣工验收合格并与施工单位结清结算款项后,保证金退还给业主。

2.若发生施工单位违约的情况,业主有权扣除保证金并进行相应的索赔。

3.保证金退还应在X日内完成,以银行转账或支票等方式进行。

3. 协议生效与终止3.1 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

3.2 协议终止1.在施工项目竣工验收前,本协议不得随意终止。

–双方经协商一致决定终止;–双方存在严重违约行为。

4. 争议解决本协议的解释及执行均适用的相关法律法规。

双方如有争议,应通过友好协商解决;如协商不成,则提交至相关仲裁机构或司法机关解决。

5. 其他条款1.本协议一式两份,业主与施工单位各持一份,具有同等法律效力。

2.本协议的修改、补充应经双方协商一致,并以书面形式作出补充。

3.本协议中未约定的事项,可由双方另行协商确定。

协商一致后,双方共同签署补充协议。

业主:签字:___________________日期:年月日施工单位:签字:___________________日期:年月日。

施工合同质保金范本

施工合同质保金范本

施工合同质保金范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程投资:人民币(大写):元整(小写):元。

二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币(大写):元整(小写):元。

三、质保金3.1 质保金金额为合同金额的5%。

3.2 质保金支付方式:(1)在工程进度款支付过程中,按照实际完成工程量的5%逐期扣留质保金;(2)工程竣工验收合格后,甲方应在支付工程尾款时一次性支付剩余的质保金。

3.3 质保金用途:用于乙方在质保期内对工程进行维修、保养和修复缺陷。

3.4 质保金返还:(1)质保期内,如乙方按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方应在质保期结束后一次性返还质保金;(2)质保期内,如乙方未能按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方有权从质保金中扣除相应费用,剩余质保金在质保期结束后一次性返还乙方。

四、工程质量4.1 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。

4.2 乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,确保工程质量。

4.3 工程竣工验收合格后,乙方应对工程进行一年的质保,质保期内出现的质量问题,乙方应及时予以修复。

五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定进行施工,导致工程质量不符合要求的,甲方有权要求乙方进行整改,并按照合同约定扣除相应费用。

5.2 乙方未按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务的,甲方有权从质保金中扣除相应费用。

5.3 甲方未按照合同约定支付合同价款的,乙方有权暂停施工,并按照合同约定追究甲方的违约责任。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:_______________ 施工质量保证金协议书
甲方: _______________________
乙方: _______________________
签订日期: ___ 年____ 月_____ 日
发包人:_______________________________ (以下简称甲方)
承包人:_______________________________ (以下简称乙方)
项目名称:______________________________
为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议:
一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写:_________ 元整,小写:___________ 元人民币。

二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后返还质量保证金。

三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保
证金扣减经甲方和监理签字即生效):
1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规范要求,或造成潜在的工
程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。

如因此造成工期延误,则乙方须承
担全部责任。

2、施工用材料、成品、半成品无岀厂证明和质量证书,使用前未进行试验检验,或检验不合格,
而施工中已使用的,经查岀后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。

如已无法更换造
成损失由乙方承担。

3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。

4、施工现场岀现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中对所有分包施工单位进行
管理,积极配合。

如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,
承担一切责任及费用。

第2页共3页
6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的,造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处,扣减(不少于5000 元)施工质量保证金,
同时甲方有权将乙方清除施工现场。

8、乙方的施工进度缓慢,较严重影响到其他工序施工,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成,扣减施工质量保证金,
承担一切责任及费用。

11、总包在工程移交物业公司、甲方客服部门、销售部门中过程检查出的质量问题,必须在规定的时间内整改完成,工程质量问题每次逾期不能整改完成,扣减(不少于1 万元)工程质量保证金。

四、因履行本协议所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不能解决的,任一方可向本项目注册地人民法院提起诉讼。

五、本协议一式两份,签署双方各执一份,本协议属合同一部分与合同具有同等法律效力
发包人(甲方)法定代表人:委托代理人:年月日承包人(乙方)法定代表人:委托代理人:年月日。

相关文档
最新文档