工程保证金合同范本文档
工程保证金合同模板
工程保证金合同模板一、甲方，（委托人名称）。
地址，（委托人地址）。
联系人，（委托人联系人）。
电话，（委托人电话）。
乙方，（承包人名称）。
地址，（承包人地址）。
联系人，（承包人联系人）。
电话，（承包人电话）。
鉴于甲方委托乙方承担工程项目（项目名称），为确保工程质量和合同履行，甲、乙双方经友好协商，特订立本合同，共同遵守。
二、保证金的数额和支付方式。
1. 甲方应在签订本合同之日起5个工作日内，向乙方支付工程保证金（金额）。
2. 保证金支付方式为（支付方式），支付至乙方指定的账户。
三、保证金的用途。
1. 保证金用途为确保工程质量和合同履行，如工程质量不符合约定标准或合同约定未履行，乙方有权使用保证金进行赔偿或修复工程。
2. 保证金不得用于其他用途，如乙方私自挪用保证金，应承担相应的违约责任。
四、保证金的归还。
1. 在工程项目竣工验收合格后，乙方应在5个工作日内将保证金无息归还给甲方。
2. 如工程项目存在质量问题或合同履行不到位，乙方有权在扣除相应费用后将剩余的保证金归还给甲方。
五、违约责任。
1. 若甲方未按照约定支付工程保证金，乙方有权要求解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方挪用保证金或未按约定归还保证金，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并归还保证金之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
以上为工程保证金合同模板，甲、乙双方应在签订合同前充分了解合同内容，并在合同签订后严格履行合同约定，确保工程质量和合同履行的顺利进行。
工程保证金合同范本10篇
工程保证金合同范本10篇工程保证金合同范本 (1) 甲方(出租方) 身份证乙方(承租方) 身份证第一条：《根据中华人民共和国租房合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就以下房屋租赁达成如下协议。
第二条：乙方租用甲方坐落在全南县金龙镇木金路房租一套，租用期间为二十年，自20xx年8月29日至2033年7月30日。
第三条：甲方提供乙方六楼套房一套。
第四条：甲乙双方在签订《房屋租赁合同》时，乙方已向甲方交付租房保证金捌万元，承租期满后，甲方应三月内将保证金退还乙方，否则乙方继续对房屋有使用权。
在承租期内，除房屋保证金外，房租费用为零。
除地震等自然灾害或政府强拆不可抗拒因素外，甲方提前终止合约视为违约;乙方在承租期内不满期限提前要求结束租赁视为违约。
甲方如有违约，违约金为每年一万元，乙方如有违约，违约金为每年5000元。
第五条：房屋租用期间，涉及房屋应交的一切税务(包括水电费等)均由乙方承担。
因违约违规、违法行为所造成的一切责任由乙方负责，甲方概不负责。
第六条：甲方将完好的房屋交给乙方管理使用，如有损坏由乙方负责修复。
第七条：甲方出租给乙方全家使用，在合同期间转租给第三人，应先征得甲方的同意。
第八条：本合同甲乙双方各执一份，即日生效。
甲方签名：乙方签名：日期：工程保证金合同范本 (2) 甲方：××市×××房地产开发有限公司法定代表人：住所地：乙方：×××××房地产开发有限公司法定代表人：住所地：××市×××路甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。
为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付××××万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
工程保证金合同范本
工程保证金合同范本甲方（发包方）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人（或委托代理人）：_______________联系电话：_________________________________乙方（承包方）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人（或委托代理人）：_______________联系电话：_________________________________鉴于甲方拟委托乙方进行_________________________工程的施工，为确保工程质量和工程进度，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本工程保证金合同。
第一条保证金的数额及支付方式1.1 乙方同意向甲方支付工程保证金，金额为人民币（大写）：____________________元整（￥：___________）。
1.2 乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，将上述保证金支付至甲方指定的银行账户。
1.3 甲方指定的银行账户信息如下：开户行：____________________________________账号：______________________________________户名：______________________________________第二条保证金的用途2.1 本保证金用于确保乙方履行本合同项下的工程质量、工程进度、安全生产等义务。
2.2 若乙方违反本合同约定，甲方有权根据具体情况扣减相应金额的保证金。
第三条保证金的退还3.1 工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内将保证金无息退还给乙方。
3.2 若因乙方原因导致工程未能按期完成或存在质量问题，甲方有权根据实际情况决定是否退还保证金及退还的比例。
工程安全保证金合同范本
工程安全保证金合同范本甲方（施工单位）：乙方（建设单位）：为确保工程施工过程中的安全，预防和控制安全事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，甲乙双方经协商一致，就工程安全保证金事宜签订如下合同：第一条保证金额1. 乙方应按照本合同约定的条款向甲方支付工程安全保证金。
2. 工程安全保证金的金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
第二条保证金的使用1. 工程安全保证金主要用于施工过程中的安全事故处理、安全事故隐患整改、安全生产措施的落实等。
2. 乙方不得挪用工程安全保证金用于其他非安全生产相关的用途。
第三条保证期限1. 工程安全保证金的保证期限为工程施工合同约定的施工期限。
2. 工程安全事故的处理期限超过保证期限的，乙方应继续承担相应的安全生产责任。
第四条保证金退还1. 在保证期限内，如乙方遵守安全生产规定，未发生安全事故的，甲方应在保证期限到期后【】个工作日内退还乙方全部工程安全保证金。
2. 如在保证期限内，乙方发生安全事故，甲方有权从工程安全保证金中扣除相应金额用于安全事故的处理，剩余保证金应在事故处理完毕后【】个工作日内退还乙方。
第五条安全事故的认定和处理1. 安全事故的认定应依据国家相关法律法规和行业标准进行。
2. 安全事故发生后，甲方应立即通知乙方，并共同查明事故原因，制定事故处理方案。
3. 乙方应对安全事故承担相应的责任和费用，并根据甲方要求采取整改措施。
第六条合同的解除和终止1. 在合同有效期内，如甲方提前解除或终止合同，乙方应在解除或终止合同后【】个工作日内退还甲方已支付的工程安全保证金。
2. 如乙方提前解除或终止合同，甲方有权扣除部分或全部工程安全保证金，作为乙方提前解除或终止合同的违约金。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同的生效、修改和解除1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
工程农民工保证金合同范本
工程农民工保证金合同范本甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方需对工程项目进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，就工程农民工保证金事宜达成如下合同：第一条保证金金额乙方同意向甲方支付工程农民工保证金，金额为人民币（大写）：_________________元整（￥：_________________）。
第二条保证金用途该保证金用于确保乙方在施工过程中遵守国家法律法规、行业标准和本合同约定，保证农民工工资按时足额支付。
第三条保证金支付方式乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，将保证金一次性汇入甲方指定的银行账户。
第四条保证金退还1. 工程竣工验收合格后，若乙方未违反本合同约定，甲方应在____个工作日内无息退还保证金。
2. 若乙方违反合同约定，甲方有权扣除相应金额的保证金作为违约金。
第五条违约责任1. 若乙方未能按时支付保证金，应向甲方支付违约金，违约金为未支付保证金金额的____%。
2. 若乙方在施工过程中违反合同约定，甲方有权扣除保证金，并要求乙方承担相应的违约责任。
第六条合同变更和解除1. 本合同一经签订，双方均不得擅自变更或解除。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同。
第七条争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_________________ 法定代表人（签字）：_________________开户银行：_________________ 开户银行：_________________账号：_________________ 账号：_________________联系电话：_________________ 联系电话：_________________本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程保证金合同范本
工程保证金合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体甲方（保证人）：________________乙方（受益人）：________________二、鉴于条款鉴于甲方自愿为乙方提供工程保证金，以确保乙方按照双方签订的《建设工程合同》约定履行相关义务，经双方协商一致，特订立本合同。
三、定义1. 工程保证金：指甲方为保障乙方履行《建设工程合同》约定的义务，向乙方支付的保证金。
2. 建设工程合同：指甲乙双方签订的关于建设工程的合同，合同编号为____________。
四、保证金额及支付方式1. 保证金额：人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 支付方式：甲方应在本合同签订后【】日内，将保证金额支付至乙方指定的银行账户。
五、保证期限本合同保证期限自【年】年【月】月【日】起至《建设工程合同》约定的工程竣工日期止。
六、保证义务1. 甲方应按照本合同约定履行保证义务，确保乙方按照《建设工程合同》约定的期限、质量、安全等要求完成工程建设。
2. 甲方不得以任何理由拒绝或延迟支付保证金额。
3. 甲方不得干涉乙方在工程建设过程中的正常经营活动。
七、解除保证1. 在保证期限内，如乙方按照《建设工程合同》约定履行完毕全部义务，甲方有权解除保证。
2. 在保证期限内，如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除保证。
八、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定支付保证金额，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：【】。
2. 如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：【】。
九、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程“质量保证金”监管协议书范本
建设工程“质量保证金”监管协议书范本建设工程质量保证金监管协议书甲方：【甲方名称】法定代表人：【甲方法定代表人】联系地址：【甲方联系地址】联系电话：【甲方联系电话】开户银行：【甲方开户银行】银行账号：【甲方银行账号】乙方：【乙方名称】法定代表人：【乙方法定代表人】联系地址：【乙方联系地址】联系电话：【乙方联系电话】开户银行：【乙方开户银行】银行账号：【乙方银行账号】为加强施工单位履约意识，确保建设工程的质量安全和顺利进行，根据有关法律法规的规定，经双方协商一致，特订立本协议。
一、质保金的缴纳和管理1. 甲方决定由乙方向甲方缴纳一定金额的质保金，乙方同意按照以下规定缴纳和管理质保金。
2. 质保金的缴纳方式：乙方应在【工程合同签订日起】【具体时间】前将质保金缴至甲方指定的银行账户，银行账户信息如下：开户银行：【甲方开户银行】账户名称：【甲方账户名称】账号：【甲方银行账号】3. 质保金的缴纳金额：乙方应向甲方缴纳质保金人民币【具体金额】元整。
4. 质保金的退还和扣除：质保金在下列情况中，甲方有权进行相应的退还或扣除：（1）工程竣工验收合格后，甲方应及时将全部质保金退还给乙方；（2）如工程质量不符合合同要求，甲方有权扣除质保金进行修复；（3）如乙方违约履行合同义务，甲方有权扣除质保金作为违约金进行处理；（4）如乙方未按工程进度要求进行施工，甲方有权扣除质保金进行相应的违约金处理。
5. 质保金的利息：质保金在甲方退还给乙方前，不计利息。
6. 质保金的管理：甲方将质保金分别统一存放于【指定银行或金融机构】，并建立相应的账户，用于监管质保金的使用和返还。
乙方有权随时查询质保金的存放情况和使用情况。
二、协议的变更和解除1. 本协议的变更和解除须经双方书面协商一致，并经合法程序办理，双方签署变更或解除协议书。
2. 协议解除后，质保金应由甲方在【具体时间】内返还给乙方。
三、争议的解决1. 本协议的履行发生争议时，双方应通过友好协商解决。
2024年工程保证金合同范本6篇
2024年工程保证金合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程质量、工程进度及双方权益，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本工程保证金事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于乙方承建甲方的工程项目，为担保乙方履行工程建设相关义务，保障工程质量及工程进度的稳定性，特签订本工程保证金合同。
二、保证金金额及支付方式1. 乙方应按照工程总造价的____%向甲方缴纳工程保证金，金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方在合同签订后____日内将工程保证金全额支付至甲方指定账户。
三、保证金使用及返还1. 工程保证金用于担保乙方履行工程建设相关义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
2. 工程竣工并经甲方验收合格后，如无违约情况，甲方在____个工作日内返还工程保证金。
3. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为，甲方有权在保证金中扣除相应违约金。
四、工程建设要求及承诺1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及工程设计要求组织施工，确保工程质量。
2. 乙方应按时提交工程进度计划，并确保工程进度与计划相符。
3. 乙方应遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全。
4. 乙方应对工程资料进行归档整理，确保工程资料的完整性。
五、违约责任及处理1. 若乙方未按期支付工程保证金，甲方有权解除本合同，并追究乙方违约责任。
2. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为，甲方有权在保证金中扣除相应违约金，并有权要求乙方进行整改。
3. 若因乙方违约导致工程无法按时完成或工程质量不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。
4. 乙方对甲方的损失进行赔偿后，仍应承担违约责任，并支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020
工程保证金合同范本文档Contract Template
工程保证金合同范本文档
前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的
协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第
三编规定。
依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律
约束力，但是法律另有规定的除外。
本文便于学习和使用，下载后内容方可修改
调整及打印。
本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】
【篇一】
工程名称：
甲方：
乙方（施工）：
甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：
1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，
如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。
（除不可抗力的因素外）。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。
因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份，甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生
甲方（签章）：乙方（签章）：
签订地点：签订日期：
【篇二】
本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，
同相关约定退还保证金给乙方。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：
【篇三】
甲方：××××工程有限责任公司
乙方：××市××人民医院
甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：
1．甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定，自愿放弃××××××万元保证金。
2．乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3．甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。
4．本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：
年月日年月日。