工程施工合同(1)
江西建设工程施工合同范本(一)
江西建设工程施工合同范本（一）合同编号：甲方（建设单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（承包单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方经平等协商，就江西省内的建设工程项目进行合作，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲乙双方在江西省内某建设工程项目的权利和义务，保障双方的合法权益，确保工程质量和进度的圆满完成。
第二条工程名称和位置工程名称：____________________工程地点：____________________第三条工程内容和范围甲方要求乙方完成以下工程内容和范围：（详细描述工程内容和范围）第四条工程造价和支付方式1. 工程造价为____________________元（大写：____________________元），包括人工费、材料费、设备费、管理费、税费等费用。
2. 乙方应在工程施工过程中按照工程进度完成，并按照约定的支付方式进行付款。
第五条工期1. 工程的总工期为_____________个工作日/月/年（以具体工程项目而定）。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程，若因乙方原因造成工期延误，乙方须承担相应的违约责任。
第六条质量要求和监督1. 乙方在施工过程中应确保工程质量符合国家相关标准和法律法规要求。
2. 甲方有权委托第三方进行工程质量检测和监督。
乙方应积极配合并提供必要的协助。
第七条施工安全和保险1. 乙方应负责施工过程中的安全防护措施，确保施工现场的安全和施工人员的人身安全。
2. 乙方应为施工期间及施工完成后的工程设立必要的保险，保障工程的安全和甲方的利益。
建设工程施工合同(模板)1(施工合同(模板)示范文本通用条款7.5.)
建设工程施工合同1(施工合同示范文本通用条款7.5.)
引言
1. 定义
在本合同中，术语的定义为：
合同方：指建设工程的业主及承包商。
业主：指委托承包商进行建设工程的单位或个人。
承包商：指承接建设工程施工任务的单位或个人。
工程：指建设工程项目的具体施工范围和内容。
工期：指工程施工完成的期限。
价格：指工程施工费用的金额。
2. 通用条款7.5.
2.1 安全管理
承包商应遵守相关法律法规，制定并执行有效的安全管理措施，确保施工过程中的安全。
合同方有权要求承包商提供安全管理措施的详细计划，并对其进行评估和审查。
2.2 环境保护
在施工过程中，承包商应遵守相关环境保护法律法规，采取措施控制噪音、振动、废水、废气等污染物的排放。
如有环境保护事故，承包商应立即采取补救措施，并承担相应责任。
2.3 质量管理
施工过程中，承包商应按照合同要求进行质量管理，并确保工程达到设计要求和相关标准。
合同方有权要求承包商提供质量管理的相关文件和记录，进行检查和验收。
2.4 变更管理
如需变更合同中的任何条款或施工内容，应经合同双方协商一致后，以书面形式进行变更确认，并签署变更合同。
变更后的合同内容具有同等法律效力。
2.5 竣工验收
施工完成后，承包商应通知合同方进行竣工验收。
合同方有权对工程进行验收，如存在未按合同要求完成的情况，承包商应进行整改，直至合格验收。
结论。
建筑工程脚手架施工合同协议(模板)(一)
建筑工程脚手架施工合同协议(模板)（一）建筑工程脚手架施工合同协议（模板）（一）合同协议编号：【编号】本合同通过签署双方自愿达成，以下简称甲方和乙方。
双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关法律规定，就甲方向乙方委托施工建设工程脚手架进行协商并达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：【项目名称】1.2 项目地址：【项目地址】1.3 项目承包方：【承包方名称】1.4 项目监理方：【监理方名称】1.5 脚手架搭设范围：【脚手架搭设范围】二、合同期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，至【合同期限】为止。
2.2 若甲方需要延长合同期限，应提前【延长期限】向乙方提出书面申请，并经双方协商一致达成书面补充协议。
三、脚手架施工内容3.1 乙方承诺按照甲方要求，在【施工开始日期】至【施工结束日期】的时间内，完成本合同约定的脚手架搭设工作。
3.2 乙方需按照相关法律法规要求，采用符合标准的材料和安全工艺进行脚手架的搭设，确保施工安全、质量和进度。
四、合同价款及支付方式4.1 甲方应向乙方支付的总价款为【合同价款】，以人民币计算，并在以下方式进行支付：（1）合同签订后，甲方应支付合同价款的【支付比例】作为预付款；（2）脚手架搭设完成并经甲方验收合格后，甲方应支付合同价款的【支付比例】；（3）脚手架拆除完成并经甲方验收合格后，甲方应支付合同价款的【支付比例】；（4）最后一次支付款的支付完成后，甲方对乙方无任何欠款。
五、施工期限5.1 乙方应按照本合同的工期要求，保证在约定的时间内完成脚手架搭设工作。
5.2 如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。
5.3 如因甲方原因导致施工延期，乙方可向甲方索取延期费用，并延长工期进行施工。
六、材料及设备供应6.1 甲方负责按照施工计划向乙方提供符合要求的脚手架搭设所需的材料和设备。
6.2 乙方应按照施工计划进行材料和设备的有效使用，并负责材料和设备的保管、维护和返还。
工程承包合同范本(一)6篇
工程承包合同范本(一)6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目承包给乙方施工一事，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围和内容：____________________4. 工程规模及特征：____________________二、合同工期1. 承包方应按照规定的工期要求，合理安排作业计划，按时完成合同工程的建设任务。
如遇到特殊原因需延长工期，承包方应及时向发包方提交书面报告。
发包方应根据实际情况判断是否同意延期请求。
若双方不能达成一致意见，则按照合同条款执行。
2. 合同工期延误的违约责任：____________________。
三、质量与检验篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目承包给乙方施工一事，达成以下协议条款。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、承包方式及承包范围1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包甲方本工程。
2. 承包范围：具体包括____________________。
除上述承包范围外，其他不属于乙方承包范围的内容双方另行约定。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。
供水工程施工合同(一)7篇
供水工程施工合同(一)7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方供水工程之施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________供水工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括供水管线安装、设备调试及附属设施的建设等。
二、合同工期开工日期：自本协议签订之日起第______天开始施工。
竣工日期：施工开始后的______天内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程款的______%作为预付款；工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对乙方的施工质量进行监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的技术资料和验收资料。
4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定，采取必要的安全防护措施。
2. 施工过程中发生的人身伤亡事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方应对施工现场的安全负责，妥善保管施工设备和材料。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付违约金______元。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付违约金______元。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担全部责任。
4. 若因违约造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
施工合同最新电子版可下载（5篇）
施工合同最新电子版可下载（5篇）在人们愈发重视契约的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
下面小编为大家带来施工合同最新电子版可下载，希望大家喜欢!施工合同最新电子版可下载1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
钢筋工程施工承包合同(1)
钢筋工程施工承包合同望建集团中粮•北纬28°高层区3#栋项目部（以下简称甲方）钢筋组施工队承包人（以下简称乙方）为确保工程质量，安全生产，文明施工，加快工程进度，便于现场施工管理，项目部对望建集团中粮•北纬28°高层区3#栋住宅楼的主体中钢筋分项工程采取劳务单价包工不包料的形式承包给施工队承包人施工。
根据«中华人民共和国合同法»、«中华人民共和国建筑法»及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
经甲、方双方共同核算、协商达成一致意见，订立本合同。
为明确双方责任与权利，确保本工程达到优良工程，特定如下条款。
一、工程概况本工程为框架、剪力墙结构，地下室顶板以上架空层一层、标准层2层～31层及32层部分复式楼工程。
二、承包范围本工程采用劳务单位包工不包料的方式承包（包人工、包劳保材料、包手工工具、小型机具及其他辅助材料）。
按施工图纸和图纸会审内容、技术交底及设计变更内容执行。
承包范围从基础开始所有承台、柱、梁、楼板、楼梯、构架、压顶、构造柱、屋面刚性层钢筋、天沟、设备基础、预埋件及预留墙拉接筋制作、及地下室后浇带止水钢板焊装、二三次结构等钢筋的转运、下料、制作、绑扎；室外工程砼构件（化粪池、沟盖板等）钢筋的转运、下料、制作、绑扎。
预制构件钢筋的下料、制作、绑扎。
地下室后浇带（施工缝）处钢丝网安装固定等其它1、图纸上没有的见施工规范和图集及强制性条文。
本栋凡与钢筋有关的事项全部由乙方负责，并且全部包括在承包单价中，没有计时工。
2、甲方只提供主线、主水、每隔两层提供一个配电箱及水源。
从配电间至钢筋加工机具的线甲方不提供，全部由乙方负责。
材料甲方只提供钢筋原材料，其余机械设备使用工具及附属材料等由乙方自己负责，如电渣压力焊中使用的焊剂、绑扎中使用各种型号的扎丝、焊条、扎钩、电焊机、电锤、对焊机、切割机、拉丝机、电焊机、绞直机以及弯箍筋用的加工工具、手套、套鞋、雨衣雨裤、安全帽等全部由乙方自己负责。
广东建设工程标准施工合同范本版(1)
广东建设工程标准施工合同范本版前言广东建设工程标准施工合同范本版是广东省建材行业协会根据国家建设工程标准化工作要求，结合广东省实际情况编制的合同范本。
本合同范本旨在规范广东省建设工程施工合同的签订和履行，维护各方的合法权益，促进建设工程合同管理的标准化和规范化。
第一章总则第一条订单和合同的签订1.根据工程招标文件，承包方可以参加招标投标并提交相应的投标文件。
2.承包方根据招标结果，与业主订立建设工程合同。
第二条工程施工期限1.工程施工期双方在合同中约定具体的起止日期。
2.承包方按照工程进度计划，保证按时完成工程。
第三条工程质量1.工程施工双方应遵守国家和广东省有关建设工程质量的法律法规标准，确保工程质量达到约定要求。
2.施工方应组织具有相应资质和技术实力的人员进行施工，严格按照施工图纸和技术规范进行操作。
第二章合同签订与履行第四条合同签订的内容1.合同签订的内容包括工程名称、工程地点、工程规模、工程造价等。
第五条合同价款与支付方式1.合同价款根据工程实际情况确定，并根据工程进度按阶段支付。
2.合同价款的支付方式可以采用银行转账、现金等形式进行。
第六条质量保证和验收1.承包方应保证施工质量符合合同约定的标准，达到验收要求。
2.业主有权对工程施工质量进行验收，验收合格后方可支付尾款。
第三章违约责任第七条违约责任的形式1.在合同履行过程中，任何一方出现违约行为，应承担相应的违约责任。
2.违约责任的形式可以包括赔偿损失、中止工程施工等。
第八条不可抗力1.在合同履行过程中，如发生不可抗力情况导致工程无法按期完成，则双方可以协商解决。
2.不可抗力情况包括战争、自然灾害等无法预见和避免的情况。
第九条争议解决1.对于合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
2.如协商不成，可以依法向有关行政和司法机关提起诉讼解决。
第四章附则第十条其他约定1.本合同未尽事宜，可以依据国家相关法律法规进行补充。
2.合同的修改、补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX工程
施工合同
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
签订地点：
签订日期：2015年月日
依照《中华人民共和国合同法》及国家、省、市的有关法律、行
政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就富
县学校综合办公楼移位工程事宜，经协商一致，订立本合同，以兹共
同遵守。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、工程施工范围
(一)主要内容：1、基坑开挖。
2、地基处理。
3、。
4、支撑体系施工。
5、墙体及地面的修复施工。
6、移位后水、暖、电专业配合调整施工
（二）乙方按设计图纸，进行施工，完成设计图纸范围内的全部内容，满足施工质量验收规范要求。
三、工期：
开工日期：年月日；
竣工日期：年月日
共计日历天。
四、合同价款及付款方式
1、合同价款：本合同包工包料总价包死为：人民币XXXXX 元（大写：XXXX ）
2、付款方式及结算依据：
（1）、预付款：本工程预付款为合同总价的30%，既人民币1843598.53元（大写：壹佰捌拾肆万叁仟伍佰玖拾捌元伍角
叁分）
（2）、灌注桩施工完成且乙方提供等额正规发票后7日内，甲方按合同总价的20%支付工程款；托换梁及行走轨道施工完成且乙方提供等额正规发票后7日内，甲方按合同总价的30%支付工程款；平移及初步验收完成且乙方提供等额正规发票后7日内，甲方按合同总价的18%支付工程款。
（3）、质保金：剩余合同价款的3%作为质保金，在一年质保期满后乙方提出书面申请经甲方审核无遗留质量问题时一个月内支付剩余质保金（无息）
五、双方权利义务
1、甲方提供水、电等。
2、乙方使用的材料应满足设计文件的要求，且必须严格按照设计文件的要求的工艺过程保质、保量、如期地完成工程施工范围的所有内容及提交工程资料。
3、本工程的质保期为一年，从竣工验收之日起算，质保期内，乙方应于接到甲方通知后24小时内提供免费上门服务，并在甲方要求的合理时间内完成。
如乙方未按合同约定履行上述义务，甲方有权委托他人履行，所需费用由乙方承担，甲方有权在质保金中直接予以扣除。
不足部分，乙方应在收到甲方通知后3日内一次性补足。
6、合同履行过程中，如遇不可抗力，受不可抗力影响的一方当事人应于不可抗力事由发生后24小时内以书面形式通知另一方，并于7日内提供有权机关的证明文件，可据此免除相关责任。
六、工程质量及安全文明施工
1、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格部分按甲方代表及委派人员的要求返工修改，所需费用乙方自行承担，工期不予顺延。
2、乙方提供的主要材料、设备必须有质量合格证方可用于本工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方派往代表签字后，方可用于本工程。
3、隐蔽工程在覆盖前必须经甲方派驻代表验收签字盖章后，方可进行下一道工序。
4、乙方应采取适当的安全措施保证施工安全。
5、乙方必须做好文明施工保障措施，做好工完场清及施工现场周围道路的清洁工作，并自行承担未履行上述义务导致的罚款和法律责任。
七、争议解决：
若双方在本工程合同执行过程中发生争议，双方应本着互相谅解友好协商的原则，若协商未达成一致，双方均可向工程所在地人民法院提请诉讼。
八、违约责任
1、甲方超过合同规定日期付款时，自应付款之日起超过15日，自第16日起，开始计取逾期支付工程款的逾期违约金，按应付款的同期银行贷款利率/日支付。
2、若因乙方原因引起的工期延期，每逾期一日，应向甲方支付合同暂定总价款千分之三/日的逾期违约金。
逾期超过10日，甲方有权解除合同。
若非乙方原因引起工期延长，经甲方书面确认后工期顺延。
九、附则
1、本合同自甲、乙双方签字盖章或盖章之日起生效。
2、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方（委托人）：
法定代表人（或委托代理人）：
乙方（受托人）：
法定代表人（或委托代理人）：帐户名称：
开户银行：
帐号：。