建设工程施工合同示范文本通用条款
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款一、合同目的。
本合同是由甲方(施工单位)和乙方(建设单位)双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就甲方承担乙方委托的建设工程施工任务,达成一致,以明确双方权利义务,保证工程质量,维护双方合法权益,共同遵守的法律文件。
二、合同范围。
1. 本合同的范围包括但不限于,工程施工内容、工程质量要求、工程进度安排、工程验收标准、工程报酬支付方式等。
2. 双方应当在签订本合同后,按照合同约定的范围和要求履行各自的责任,确保工程施工的顺利进行。
三、合同变更。
1. 在工程施工过程中,若有需要对合同内容进行修改或补充的,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 双方应当严格按照变更协议的内容执行,不得擅自变更合同约定的内容。
四、工程质量。
1. 甲方应当按照国家有关标准和乙方要求,保证工程施工的质量符合合同约定的要求。
2. 乙方有权对工程质量进行监督检查,甲方应当配合并提供必要的技术资料和数据。
五、工程进度。
1. 甲方应当按照合同约定的工程进度安排,保证工程按时完成。
2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误的,甲方应当及时通知乙方,并经双方协商确定后续处理方式。
六、工程验收。
1. 工程竣工后,甲方应当向乙方提供完整的工程验收资料和报告。
2. 乙方有权对工程进行验收,若发现存在质量问题或不符合合同约定的情况,甲方应当及时整改并重新验收。
七、违约责任。
1. 若任何一方未按照合同约定履行义务,应当承担相应的违约责任。
2. 对于因违约行为造成的损失,违约方应当赔偿受损害方的损失,并承担相应的法律责任。
八、争议解决。
本合同履行过程中若发生争议,双方应当通过友好协商解决;协商不成的,应当提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
九、其他。
本合同未尽事宜,双方可以另行协商解决,并签订补充协议。
十、合同生效。
本合同自双方盖章生效,至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章),______________ 乙方(盖章),______________。
建设工程施工合同示范文本通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章:总则第一条:协议的订立根据法律法规的规定,为确保建设工程施工合同各方的合法权益,同时提高工程建设的质量和安全水平,特制定本合同。
第二条:合同标的根据施工合同双方协商一致,本合同的标的是建设工程的施工,包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条:合同的履行地点本合同的履行地点为_____(填写具体地点)。
第四条:合同的期限根据工程的计划和工期,本合同的期限为_____(填写具体期限)。
第五条:合同价款1.根据施工合同双方协商一致,本合同的价款为_____(填写具体金额)。
2.价款的支付方式及进度为_____(填写具体方式和进度)。
第六条:合同变更及解除1.在施工过程中,如需变更本合同的内容,双方应通过书面协商一致,并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应充分沟通并共同解决,如无法协商一致,可根据法律法规的规定解除合同。
第二章:责任与义务第七条:甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条:乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全,确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验,及时整改不合格的施工。
第九条:质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工,确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题,在保修期内,乙方应及时整改,并承担由此引起的相应费用。
第十条:安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工,确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故,乙方应及时采取应急措施,并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章:合同履行第十一条:工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行,双方应密切配合,确保工程按照计划顺利进行。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本通用版合同编号:______________甲方:(委托方)__________ 乙方:(承揽方)__________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承揽下列建设工程,双方协商一致,达成如下合同:四、工程工期:自________年_____月_____日起,至________年_____月_____日止,共计________天。
六、支付方式:甲方按照工程进度分批支付工程款,具体支付详情见附表。
七、工程质量要求:乙方承诺按照合同约定的工程标准,保证工程质量符合国家有关规定,承担工程质量保证责任。
八、施工安全:乙方负责工程施工过程中的安全管理工作,保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修:工程竣工后,乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更:合同一经签署,如需变更,必须经双方协商一致,并签署书面变更协议。
十一、违约责任:任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决:因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力:本合同自双方签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则:本合同的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:______________ 日期:______________附表:工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书,以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版,合同效力受法律保护,希望双方在合同履行过程中遵守协议,共同维护合同权益,确保工程顺利进行和完成。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章总则第一条文本的目的和适用范围本示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订和履行,保障各方的合法权益,维护工程质量和工程进度的基础上制定的。
本文本适用于各类建设工程施工合同。
第二条合同的定义建设工程施工合同指甲乙双方为建设工程的施工,根据双方协商一致的意见,通过书面形式订立的合同。
第三条合同的性质合同的性质属于民用合同,受到相关法律法规的保护。
第四条合同的基本原则1. 自由原则:合同双方在平等自愿的基础上订立合同,不得违反国家法律法规和社会公德。
2. 诚实信用原则:合同双方应当保持诚实守信的态度,遵守合同约定。
3. 公平原则:合同双方应当在合同中明确权益和义务,并且权益和义务应当相对平衡。
第二章合同的签订第五条合同的形式建设工程施工合同应当采取书面形式,由甲方和乙方共同签署。
双方应当将签署的合同副本交予对方保管。
第六条合同的内容1. 合同的基本信息,包括合同双方的名称、地址和联系方式等;2. 工程的基本信息,包括工程名称、地点和规模等;3. 工程的设计和施工要求,包括图纸、技术规范和合同要求等;4. 工程的工期和进度安排,包括基期、竣工期和交工期等;5. 工程的质量标准和验收标准,包括合格标准和验收方法等;6. 工程的价款和付款方式,包括合同价款、阶段付款和最终付款等;7. 工程的保修期和维修责任,包括保修期限和维修责任等;8. 合同的履行方式和违约责任,包括履行方式和违约责任等;9. 合同的解除和变更,包括解除和变更的条件和程序等;10. 合同的争议处理,包括争议解决方式和争议解决地等。
第三章合同的履行第七条工程的施工甲方应当按照合同的要求安排施工队伍和提供相应的施工材料和设备,乙方应当按照合同的要求进行工程施工。
第八条工程的质量控制甲方应当对工程施工过程进行质量控制,并按照合同约定进行工程验收。
乙方应当按照合同要求保证工程的质量,并承担相应的质量责任。
第九条工程的进度控制甲方应当按照合同的进度安排进行工程施工,并提供相应的协助和配合。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款合同范本专家。
建设工程施工合同通用条款。
第一条合同目的。
本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障工程质量,确保合同的履行。
第二条合同范围。
本合同适用于建设工程施工合同,包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。
第三条合同签订。
1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商,确保双方权利和义务清晰明确。
2. 合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第四条工程规划。
1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工,确保工程质量和安全。
2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾,应当及时通知业主方进行调整和确认。
第五条工程质量。
1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定,确保工程达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题,施工方应当承担相应的责任并进行整改。
第六条工期和进度。
1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,应当及时通知对方并协商解决方案。
第七条付款方式。
1. 付款方式应当在合同中明确规定,包括工程款的支付比例、付款时间等。
2. 工程款支付应当与工程进度相适应,确保施工方的合理权益。
第八条变更和索赔。
1. 若工程设计或施工方案需要变更,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 若因合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。
第九条安全和环保。
1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规,确保施工过程安全、无污染。
2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任,确保工人和周边环境的安全。
第十条合同解除。
1. 若一方未能履行合同义务,严重影响工程质量和进度,对方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同,但应当尽力减少损失。
以上为建设工程施工合同通用条款,具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款
本合同由甲方和乙方双方经友好协商一致签订,双方一致同意以下条款:
一、工程概况
(一)本合同工程为______项目,具体位置为______。
(二)工程内容包括______,工程量为______,工程预算金额为______元。
二、工程进度
(一)工程竣工日期为______,工期根据实际情况经双方协商确定。
(二)如遇不可抗力导致工期延长,双方应协商解决,并按约定支付延期费用。
三、工程质量
(一)甲方应严格按照设计要求和国家相关标准施工。
(二)甲方应对工程质量承担相应的责任,如出现质量问题,应立即整改。
(三)工程验收合格后,乙方应及时支付工程款。
四、工程款支付
(一)合同总金额分批支付,具体支付比例为______。
(二)工程款支付方式为______,如遇支付纠纷,双方应协商解决。
五、安全管理
(一)甲方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
(二)如因甲方违规导致安全事故,应承担相应责任。
六、合同变更
(一)如需变更本合同内容,双方应书面协商一致,并签订补充协议。
七、争议解决
(一)双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他条款
(一)本合同自双方签字生效,有效期至工程验收合格之日。
(二)本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
以上为本合同的全部内容,甲方和乙方均已仔细阅读并同意遵守。
感谢您的合作!。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
建设工程施工合同示范文本通用条款(DOC 39页)

建设工程施工合同示范文本通用条款(DOC 39页)《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011-3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.2.4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.5项目经理:指在专用合同条款中指明的,由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.1.2.6项目经理部:由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
1.1.2.7 专业承包人:是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.1.2.8 劳务分包人:是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.2.9 监理人:指在专用条款中指明的,与发包人签订监理委托合同,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.10总监理工程师:指在专用条款中指明的,由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权,代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同示范文本通用条款<建设工程施工合同示范文本>通用条款
-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】
第二部分通用条款
1 —般约定
1.1词语定义
合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其它合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事
人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为”投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为”投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求: 指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸: 指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸, 以及承包人按照第 1.5 款[图纸和承包人文件] 提供的图纸, 包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单: 指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其它错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标
报价说明、计日工说明、其它说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.
2.1 合同当事人: 指发包人和(或)承包人。
1.1.
2.2 发包人: 指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.
2.3 发包人代表: 指在专用合同条款中指明的, 由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.
2.4 承包人: 指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.125项目经理:指在专用合同条款中指明的,由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.126项目经理部:由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
1.127 专业承包人:是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.128 劳务分包人:是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.
2.9 监理人:指在专用条款中指明的,与发包人签订监理委托合同,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其它组织。
1.1.
2.10总监理工程师:指在专用条款中指明的,由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其它人员行使管理权,代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
1.1.
2.11 造价咨询人:指受发包人委托负责本工程造价控制
和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织,以及取得该组织资格的合法继承人。
1.1.
2.12 争议评审小组:指合同当事人为解决工程争议,按照第19.3款[提请争议评审小组决定]任命的组织。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1 工程: 指永久工程或临时工程。
1.1.3.2 永久工程: 指按合同约定建造并移交给发包人的工程包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程: 指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程, 不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程: 指有独立的设计图纸, 能单独组织施工, 竣工后不能独立发挥效益的工程。
1.1.3.5 工程设备: 指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备: 指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其它物品, 不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场: 指用于合同工程施工的场所, 以及在合同中指定作为施工现场组成部分的其它场所, 包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知: 指监理人按照第6.1 款[ 开工通知] 通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期: 指监理人按照第6.1 款[ 开工通知] 发出的开工通知中写明的开工日期。