正规地坪漆合同
地坪漆买卖合同范本
地坪漆买卖合同范本
甲方：（买方单位全称）
法定代表人：（买方法定代表人姓名）
地址：（买方地址）
电话：（买方联系电话）
乙方：（卖方单位全称）
法定代表人：（卖方法定代表人姓名）
地址：（卖方地址）
电话：（卖方联系电话）
鉴于甲方愿意购买地坪漆产品，乙方愿意出售地坪漆产品，双方经友好协商，达成如下协议：
一、产品名称和规格
产品名称：地坪漆
规格：（详细列出地坪漆的技术规格、型号、颜色等信息）
二、交货时间及地点
交货时间：（具体时间）
交货地点：（详细地址）
三、产品价格及结算方式
单价：（货币单位/单位）
总价：（货币单位）
结算方式：（例如预付款、货到付款等具体约定）
四、质量标准及检验
质量标准：（地坪漆产品应符合的国家标准或协议双方约定的标准）
检验方法：（检验地坪漆产品质量的具体方法和程序）
五、包装要求
包装方式：（详细描述包装方式）
标识要求：（包装上应标注的内容，如产品名称、数量、生产日期等）
六、运输方式及费用承担
运输方式：（货物运输的具体方式，如陆运、海运等）
运输费用承担：（运输费用由甲方或乙方承担的约定）
七、违约责任
如因违约造成损失，违约方应承担的责任及赔偿方式。
八、争议解决
如发生争议，协议双方应友好协商解决；协商不成的，提交（仲裁机构/法院名称）解决。
九、其他条款
其他双方约定的事项及补充条款。
十、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
签字：
日期：
乙方（盖章）：
签字：
日期：。
环氧地坪漆劳务合同7篇
环氧地坪漆劳务合同7篇篇1甲方（劳务需求方）：__________乙方（劳务提供方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方的环氧地坪漆施工工程劳务事宜达成协议，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________环氧地坪漆工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：环氧地坪漆施工，包括底层处理、地坪漆涂装等。
二、工期1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。
2. 乙方应按甲方要求的进度计划进行施工，确保工程按时完成。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按实际施工面积计算，每平米____元。
2. 支付方式：工程完工并验收合格后，甲方支付乙方劳务费用的XX%，剩余XX%作为质量保证金，质量保证金在工程竣工验收合格后XX个月支付。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范及设计要求，进行施工并保证施工质量。
2. 工程验收标准：按照相关行业标准及设计要求验收。
3. 验收方式：工程完工后，由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后，双方签署验收报告。
五、甲方责任1. 甲方应按合同约定提供施工所需的材料。
2. 甲方应按合同约定支付劳务费用。
3. 甲方应提供施工所需的水电等资源。
六、乙方责任1. 乙方应按照甲方的要求组织施工，确保施工质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的材料，如因乙方原因造成材料损失，乙方应承担赔偿责任。
4. 乙方应对施工环境进行保护，防止污染。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付劳务费用，每逾期一天，应向乙方支付XX%的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付XX%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格，并承担由此造成的损失。
地坪漆工程施工合同范本(两篇)
地坪漆工程施工合同范本（二）地坪漆工程施工合同范本（二）一、合同双方甲方：（委托方）姓名/公司名称联系地址：联系电话：身份证号码/统一社会信用代码：乙方：（承包方）姓名/公司名称联系地址：联系电话：身份证号码/统一社会信用代码：二、项目概述甲方委托乙方进行地坪漆工程施工，具体项目包括但不限于：（详细列出项目范围和要求）三、工程期限乙方承诺在合同签订后的（工程期限）内完成地坪漆工程施工并做好相应的交付工作。
四、合同价款及支付方式支付方式：款项支付时间：支付方式：款项支付时间：2. 如甲方未按时支付所应支付的合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期款项的利息或违约金。
五、质保期乙方同意提供（质保期）的质量保证，自工程竣工验收之日起，对施工质量负责。
在质保期内，如因乙方施工质量问题引发的地面破损、开裂等质量问题，乙方承诺免费进行修复。
六、违约责任1. 如果甲方违约或未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并保留向法院起诉的权利。
2. 如果乙方违约或未按合同约定质量标准提供服务，甲方有权要求乙方赔偿损失，并保留向法院起诉的权利。
七、保密条款双方约定：乙方在履行本合同过程中，有权接触并了解甲方的商业秘密或商业机密，乙方应对其保密并只能在履行本合同目的下使用，不得擅自泄露或用于其他目的。
八、争议解决1. 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
2. 甲方和乙方一致同意，仲裁程序采用简易程序，并由仲裁庭在一个月内作出仲裁裁决。
九、不可抗力1. 如果因战争、自然灾害、国家政策变动或其他不可抗力事件导致本合同无法履行，双方应及时书面通知对方，并不承担违约责任。
2. 不可抗力事件解除或消除后，双方应共同商议并采取合理措施继续履行本合同。
十、其他1. 本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
地坪漆采购合同范本
副井提升机司机安全技术操作规程范本一、用语规范1.本规程中，副井提升机司机统称为司机，副井提升机简称为提升机。
2.上行方向指提升机向上升方向；下行方向指提升机向下降方向。
3.平稳运行指提升机在运行过程中无异常震动，乘员感觉舒适。
4.停止运行指提升机完全停止后，才能开门。
5.司机在操作过程中应严格遵守相关安全法规，确保乘客和负载人员的安全。
二、提升机操作规程1.司机在进入提升机前应检查其机房内是否有异常情况，如水平、垂直度是否正常，电气设备是否正常等。
2.司机上岗前应穿戴好劳动防护用品，并严格遵守安全操作要求。
3.司机进入机房后，应对提升机运行状态进行检查，包括电梯门的状态，电梯运行指示器是否正常，电梯运行控制器是否完好等。
4.司机开始操作提升机前，应按要求清除提升机周围的障碍物，确保运行过程中的安全。
5.司机确认提升机运行方向正确后，方可按相关按钮将其启动。
6.提升机在运行过程中应平稳加速和减速，司机应掌握相应技术，确保乘客乘坐的舒适度。
7.司机在提升机运行过程中应随时监控提升机的运行状态，如发现异常情况应停止运行，并通知相关部门进行修理。
8.司机在提升机运行过程中应保持机房内的整洁，不得将烟蒂、纸屑等杂物放置在机房内。
9.司机在提升机停止运行后，应仔细检查乘客是否全部离开提升机，如发现有人未离开，应及时警告并劝离。
10.在乘客全部离开后，司机方可关门并重新启动提升机。
三、紧急情况处理规程1.司机在接到紧急情况通知时，应立即停止提升机的运行并保持冷静。
2.司机应按照紧急出口指示灯的指示，引导乘客尽快离开提升机，并确保乘客安全。
3.司机应紧急联系相关部门，报告紧急情况并按要求采取相应的灭火、排烟等措施。
4.司机在紧急情况处理过程中，应听从相关部门的指挥，确保安全有序。
四、责任规定1.司机在操作过程中发生事故或发现安全隐患时，应立即报告相关部门，并积极配合事故调查工作。
2.司机在操作过程中应遵守相关安全法规，确保提升机的安全运行。
地坪漆劳务合同范本（精选7篇）
地坪漆劳务合同地坪漆劳务合同范本（精选7篇）在人民愈发重视法律的社会中，很多场合都离不了合同，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的地坪漆劳务合同范本（精选7篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
地坪漆劳务合同1甲方：（雇主）乙方：（雇员）为确保甲方承建的__________工程顺利完工，根据施工安排，甲方将雇佣乙方作为油漆工。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条、工程项目1、工程名称：_______________________________。
2、工程地点：_______________________________。
3、工程范围和内容：_________________________________。
第二条、工程期限劳务工程自_____年_____月_____日开始竣工，至_____年_____月_____日竣工。
在施工过程中，如遇不可抗力，被迫停工可顺延工期。
第三条、质量要求甲乙双方约定的涂料工程质量为按现行的有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，如由于涂料材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格的，除乙方无条件返工处理合格外，甲方根据有关管理制度可以视情况对乙方作出处罚。
第四条、甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间1、劳务费______________________________元整（_________元）/月。
2、劳务费用的支付方式：每月____号，甲方转账到乙方银行账号（开户行：_______________________；账号：______________________________）。
通用范文(正式版)环氧地坪漆施工合同协议书范本
环氧地坪漆施工合同协议书范本1. 合同双方本施工合同协议书（简称“本协议”）由双方订立：甲方：（简称为“业主”）地质：联系人：方式：乙方：（简称为“承包商”）地质：联系人：方式：2. 工程基本情况业主拟委托承包商进行环氧地坪漆施工，具体工程基本情况如下：地坪漆类型：施工面积：施工地点：施工时间：3. 工程内容根据业主的要求，承包商将按照工程内容进行环氧地坪漆施工：1.底层处理：清理、碾磨、修补地面等；2.底漆施工：涂刷底漆材料保护地面；3.中涂施工：涂刷中涂材料保持地面平整；4.面涂施工：涂刷面涂材料，形成美观的环氧地坪；5.安装辅助设施：施工期间需要安装的辅助设施，如警示标志等；6.环境保护和清理：施工完成后进行环境保护和清理等。
4. 材料和设备1.材料：根据业主要求，承包商将提供符合相关标准和规定的环氧地坪漆材料；2.设备：承包商将配备所需施工设备，如刷子、辊子、喷枪等。
5. 工程费用和付款方式1.工程费用：本工程总费用为人民币（￥）______元；2.付款方式：按方式进行付款：–订金：在签订合同后的第7个工作日内支付人民币（￥）______元作为订金；–进度款：在工程进行至50%时，支付人民币（￥）______元作为进度款；–尾款：工程完工验收合格后，支付人民币（￥）______元作为尾款。
6. 工程保修1.保修期限：自工程完工验收合格之日起，为期______年；2.保修内容：承包商承诺在保修期限内免费维修工程出现的质量问题和施工瑕疵；3.保修责任限制：若工程出现情况，保修责任不适用：–由于业主自身原因或不当使用导致的地坪损伤；–工程施工后被其他人为损坏。
7. 合同变更和解除1.变更：任何合同变更必须经双方协商一致，并以书面形式确认；2.解除：如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。
8. 争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，可协商解决；如协商不成，可通过诉讼解决。
水泥地面地坪漆施工合同5篇
水泥地面地坪漆施工合同5篇篇1水泥地面地坪漆施工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拥有一处位于（具体地址）的水泥地面需要进行地坪漆施工，现委托乙方进行相关工作，双方经友好协商，达成以下合同：一、工程内容：乙方接受委托，承担水泥地面地坪漆施工任务，包括但不限于清洁水泥地面、修补破损、涂装地坪漆等工作。
二、工程时间：合同自双方签字盖章之日起生效，工程预计完成时间为（具体时间），若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知并协商处理。
三、工程费用：本次施工的总费用为（具体金额），乙方负责提供相关材料和人工，甲方应按约定时间支付费用，逾期支付的，应按日计算违约金。
四、质量保证：乙方承诺施工过程中严格遵守相关要求，确保施工质量，保证完成工程后地坪整体平整、美观，且具有较强的耐磨、耐腐蚀性能。
五、保险责任：在施工过程中如发生意外事故，导致人员伤害或财产损失的，双方应协商处理，乙方应具备相应的责任承担能力，保证甲方的合法权益不受损害。
六、验收标准：施工完成后，双方共同进行验收，若发现存在质量不符合要求的情况，乙方应及时予以整改，直至达到约定的标准要求为止。
七、违约责任：若乙方未能按合同约定完成工程，或者在施工过程中存在严重违约行为的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于罚款、赔偿等。
八、其他约定事项：双方一致同意，本合同未尽事宜，双方应根据实际情况协商解决。
九、争议解决：本合同的履行及解释受中华人民共和国法律管辖，双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
十、合同生效：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，合同终止后应销毁未使用的合同，合同解释权归双方共同所有。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______________ 签订日期：_______________以上内容经双方确认无误后签字盖章生效。
篇2水泥地面地坪漆施工合同甲方（施工方）：_______________，住所：_______________，法定代表人：_______________，联系电话：_______________。
地坪漆施工合同6篇
地坪漆施工合同6篇地坪漆施工合同 (1) 甲方： (简称甲方)乙方： (简称乙方)经甲乙双方友好协商，就__车间地坪漆施工的事宜达成如下协议：一、工程施工内容1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积：㎡,施工包工包料单价: 元/㎡。
二、乙方施工工艺、步骤及技术要求(1)、施工工艺水泥地坪表面预处理—涂环氧底层漆—刮环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填平—找补、局部刮涂第二层环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填平—清洁吸尘—涂氧面漆第一遍—自干8小时以上—涂氧面漆第二遍。
(2)施工步骤及技术要求：1、施工前对地面进行前处理。
对于地面的凹凸不平地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补平整，确保施工地面的平整清洁、干燥、无污渍。
2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15ūm，使其与地面附着力达到最佳，并起到封闭微孔作用。
3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用馒刀将材料刮平，使表面平整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨平整,涂层厚度达到120ūm，即基底层施工完毕。
4、环氧地坪面漆施工：待中涂层干燥8小时后，将环氧面漆按施工比例进行配对混合均匀，用搅拌器搅拌5分钟，用滚筒涂装(两遍)，涂装时发现杂质应立即除去。
面漆的硬化时间约为24小时，涂层总厚度达到250ūm，即面漆涂层施工完毕。
5、工程保养期：地面施工完工后需要保养7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。
三、乙方服务及质量承若乙方对产品和施工质量的承诺，根据合同要求。
1、施工前：与甲方现场技术人员进行交流、沟通，详细介绍产品的性能及配套施工方案，可为客户选定适合的最佳产品和工艺施工提供参考，使环氧树脂漆的涂装工艺达到最佳理想效果，并按照甲方的要求在预定的时间内施工完毕。
2、工程施工完毕，交付使用后，根据选用产品的使用时限规定，如发现起层、脱落等现象，乙方按照合同规定或国家相关质量法规对甲方进行经济赔偿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号
施
工
合
同
书
甲方：
乙方：
日期：年月日
发包方：
承包方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方
同将
地坪漆工程委托乙方施工。
为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同共同遵守执行。
一、工程情况
工程名称：
施工地点：
二、工程范围及内容
按照甲乙双方可确认的设计图纸及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：
1、约平方环氧地坪漆工程、
2、单价为每平米元人民币，
3、约合人民币元、(小写) 元(占定)。
三、合同工期：
1、本工程工期从收到甲方书面开工通知书后材料进场第二天起计，总工期个日历天。
2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期可以顺延：
a.甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工；
b.因不可抗力的自然灾害等事件影响；
c.因甲方原因造成的工期延误；
d.风雨潮湿天，不宜施工的。
四、工程质量要求：
1、地面打磨、修补、批刮环氧底漆、批刮环氧石英砂、批刮环氧中涂、滚涂环氧面漆。
2、平均厚mm
3、验收合格。
五、合同价款
1、施工过程中，甲方如实际需要对本项目调整而引起工程量的增减，按实际工程量进行结算，单价按本合同工程单价（元∕㎡），面积为约平方米。
2、不含税总价：（大写）：约元整。
（小写）：RMB 约元整。
六、付款方式与工程结算
1甲乙双方签订合同之日甲方付于乙方定金元整。
2、乙方安排材料及人工进场，甲方向乙方支付工程款总造价的℅至乙方指定账户；或现金、约元整。
3、工程施工至，甲方向乙方支付工程款总造价的℅至乙方指定账户；或现金、约元整。
4、工程施工至，甲方向乙方支付工程款总造价的℅至乙方指定账户；或现金、约元整。
5、以上各期工程款如不能按期支付，乙方侧有权停止施工每延期一天，甲方需向乙方支付合同总额的0.5%的违约金。
七、工程验收
1、材料进场，乙方须提供材料的出厂合格证及质检报告。
2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质
量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。
3、乙方必须按照双方确认的设计图纸及有关资料进行施工。
4、工程施工完毕，乙方提前壹个工作日书面通知或口头通知甲方验收；如甲方在约定验收时间内未能验收，贰个工作日内则双方同意视为自动验收合格处理。
八、竣工交付后服务
乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修。
如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。
九、甲方责任
1、甲方负责免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。
2、在乙方进场施工前，甲方必须提供已完成符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏（例如原基础沉降引起面层的质量）与乙方无关。
3、甲方需向乙方提供施工必须的图纸。
4、委派为现场管理代表，监理、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。
十、乙方责任
1、委派为现场管理代表，按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。
2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。
3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。
4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。
十一、争议的解决
1、在合同执行中，若发生未尽事宜，双方经协商，可签订补充合同。
2、在执行本合同中如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可
提请主管部门调节，调节不成，则提交市仲裁委员会提请诉讼。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同双方签署后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
甲方；签字乙方；签字
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。