2021版的电力工程合作协议书范本
电力工程合作协议范本6篇
电力工程合作协议范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方同意共同合作进行某电力工程项目，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合作事项双方同意就____________电力工程项目进行合作。
具体合作内容包括但不限于电力工程设计、施工、验收、运维等事项。
二、合作模式本次合作采取以下模式：甲方负责项目的整体策划、组织管理以及部分资金筹措；乙方负责项目的具体实施，包括但不限于工程设计、施工、验收等工作。
双方共同组建项目组，共同推进项目实施。
三、合作期限本合作协议自双方签字（盖章）之日起生效，至项目完成并验收合格之日终止。
若项目合作期间出现不可抗力因素导致无法继续履行协议的，双方可协商终止本协议。
四、合作资金及支付方式1. 资金来源：双方共同筹措项目所需资金，具体筹措方式由双方另行协商确定。
2. 支付方式：根据项目进度，甲方按照合同约定向乙方支付项目款项。
具体支付方式和时间节点如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总预算的XX%作为预付款；（2）项目施工过半，甲方支付乙方工程总预算的XX%；（3）项目验收合格并完成结算审计后，甲方支付乙方工程尾款。
五、权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方有权监督乙方在项目执行过程中的工作质量和进度；（2）甲方应按照合同约定及时向乙方支付项目款项；（3）甲方应协助乙方解决项目实施过程中遇到的问题和困难。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照合同约定完成项目的各项任务；（2）乙方应保证项目实施的质量和安全；（3）乙方应按时向甲方报告项目进展情况，接受甲方的监督与指导。
六、保密条款双方应对涉及合作的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
合作期间及合作终止后，双方均应承担保密义务。
电力工程合作协议书范本
电力工程合作协议书范本甲方：____________乙方：____________鉴于甲方拥有电力工程的施工技术和经验，乙方拥有电力工程的相关资质和人力资源，双方本着平等互利的原则，经友好协商，决定就甲方提供的电力工程进行合作。
为确保双方的权利和利益，特订立本协议。
一、合作范围和内容1.1 本协议合作的电力工程为：____________（工程名称），工程地点为：____________（工程地点）。
1.2 甲方负责提供电力工程的施工技术和经验，包括但不限于施工方案、施工图纸、施工工艺等。
1.3 乙方负责提供电力工程的相关资质和人力资源，包括但不限于工程设计、工程施工、工程监理等。
二、合作期限本协议的合作期限为：自双方签署本协议之日起至电力工程竣工验收合格之日止。
三、合作方式3.1 甲方作为电力工程的技术提供方，应向乙方提供完整的施工技术和经验，确保工程的顺利进行。
3.2 乙方作为电力工程的实施方，应按照甲方的要求进行工程的设计、施工和监理，确保工程的质量、安全和进度。
3.3 甲方应按照乙方的要求，提供必要的技术支持和培训，确保乙方能够熟练掌握施工技术和经验。
四、双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：（1）提供真实、完整的施工技术和经验，确保工程的顺利进行。
（2）提供必要的技术支持和培训，确保乙方能够熟练掌握施工技术和经验。
（3）按照约定时间完成工程的设计和施工，确保工程的质量、安全和进度。
4.2 乙方的权利和义务：（1）按照甲方的要求进行工程的设计、施工和监理，确保工程的质量、安全和进度。
（2）按照约定时间支付甲方的技术使用费和培训费。
（3）对甲方的施工技术和经验进行保密，不得泄露给第三方。
五、技术使用费和培训费5.1 乙方应按照本协议的约定，支付甲方的技术使用费和培训费。
技术使用费和培训费的具体金额和支付方式，由双方另行协商确定。
六、保密条款6.1 乙方对甲方的施工技术和经验予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
电力工程合作协议范本最新7篇
电力工程合作协议范本最新7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，经友好协商，就甲方电力工程项目的合作事宜，达成如下协议：一、协议标的1.1 本协议涉及的电力工程项目为：________________（具体项目名称）。
二、合作内容及方式2.1 乙方应按照甲方的要求，提供电力工程的规划、设计、施工、调试及运行维护等服务。
2.2 甲方应向乙方提供必要的项目资料，并确保资料的真实性和完整性。
三、合作期限3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
四、费用及支付方式4.1 甲方应按照协议约定向乙方支付电力工程项目费用。
具体费用明细及支付时间按照附件《费用明细表》执行。
五、保密条款5.1 双方应严格保密本协议涉及的商业秘密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
六、知识产权条款6.1 本协议项下的电力工程成果及其相关知识产权归甲方所有。
乙方在合作期间所创作的与本协议相关的技术成果，均应归属甲方。
七、质量保证及售后服务条款7.1 乙方应保证所提供的电力工程服务符合国家标准和甲方要求，确保工程质量。
7.2 乙方在工程竣工后，应按照甲方的要求提供一定期限的售后服务。
具体售后服务内容按照附件《售后服务协议》执行。
八、违约责任及赔偿8.1 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
8.2 若因甲方原因未按约定支付费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
九、争议解决方式9.1 本协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项（以下无正文）\t\t\t\t\t 双方签署栏：\t\t\t\t\t甲方（盖章）：____________ 法定代表人签字：_____________ 日期：_______ 乙方（盖章）：____________ 法定代表人签字：_____________ 日期：_______ 附件一：《费用明细表》附件二：《售后服务协议》"篇2甲方（电力建设单位）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方（工程合作单位）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________鉴于甲乙双方共同的目标和愿景，在平等互利的基础上，为共同推进某电力工程项目的顺利进行，达成如下合作协议：一、协议目的甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，通过合作推动电力工程项目的实施，确保工程安全、质量、进度和效益，实现双方共赢。
电力工程合作协议范本最新
电力工程合作协议范本最新全文共3篇示例，供读者参考篇1电力工程合作协议范本甲方：（公司名称）地址：电话：传真：法定代表人：注册资本：乙方：（公司名称）地址：电话：传真：法定代表人：注册资本：鉴于甲方与乙方为开展电力工程合作，经协商一致，特订立本合作协议如下：第一条合作内容1.1 甲方与乙方将就电力工程（包括但不限于电力输配电设施建设、电力监测、电力资产管理等）合作开展合作。
1.2 具体合作内容将在合作协议签订后另行约定。
第二条合作方式2.1 本协议以合作方式展开，甲方及乙方在合作过程中享有平等权利与义务。
2.2 在合作过程中，双方需遵守相关法律法规，并保证合作内容合法合规。
第三条合作计划3.1 合作双方共同制定合作计划，明确合作目标、任务分工及进度安排。
3.2 合作计划应提交双方法定代表人审批，一经确认即为正式执行。
第四条合作责任4.1 甲方负责提供项目所需资源及技术支持，确保项目按时按质完成。
4.2 乙方负责按照合作计划完成合作任务，并保证合作成果可实现预期效果。
第五条保密条款5.1 双方在合作过程中涉及到的商业机密、技术机密等信息应当严格保密，不得泄露给第三方。
5.2 合作终止后，双方对于涉及保密信息的保密义务仍然有效。
5.3 因违反保密协议的一方，应承担法律责任。
第六条知识产权6.1 合作过程中产生的专利、著作权等知识产权归属于合作方双方共有，双方应在合作协议中明确知识产权归属。
6.2 双方应保护对方的知识产权，不得侵犯对方的合法权益。
第七条合作风险7.1 在合作过程中存在的风险，双方应尽力避免，并及时沟通解决。
7.2 若因不可抗力等因素影响合作实施，双方应协商解决方案，并保持沟通畅通。
第八条合作费用8.1 合作过程中产生的费用由各自承担，具体费用明细另行协商确定。
8.2 若因合作过程中费用变动，双方应及时协商解决，并签订补充协议。
第九条合作期限9.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目完成之日终止。
电力工程合作协议书范本三篇
电力工程合作协议书范本实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
依照《民法典》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。
一、合作内容及承包方式1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。
2、工程安装费总额______万元。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。
二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订协议后____日内，甲方预付协议工程安装费的______%。
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期________年），甲方支付乙方工程安装费的______%。
3、保修条款：本工程保修期为________年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或现金方式进行。
三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的______%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
电力工程合作协议范本最新8篇
电力工程合作协议范本最新8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲、乙双方共同意愿，为明确双方在电力工程建设过程中的合作事宜，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方在公平、公正、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合作事项1. 项目名称：_________________________电力工程项目。
2. 合作内容：甲、乙双方共同合作完成电力工程的规划、设计、施工、验收及后期维护等工作。
二、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 协议的续签或终止应在协议期满前______个月进行协商。
三、合作方式及分工1. 甲方负责项目的整体协调、资金筹措及政策处理等工作。
2. 乙方负责项目的工程设计、施工及技术支持等工作。
3. 双方共同组建项目管理团队，共同决策项目重要事宜。
四、投资与费用承担1. 甲方负责项目的总投资，并根据工程进度支付相应款项给乙方。
2. 乙方应按照协议约定完成相应工作，并合理控制项目成本。
五、收益分配1. 项目盈利部分，甲方与乙方按照______比例进行分配。
2. 亏损部分，双方按照______比例承担。
六、技术条款与标准1. 乙方应按照国家标准及行业规范进行工程设计、施工。
2. 双方应共同遵守国家及地方有关电力工程的法律法规和政策。
七、保密条款1. 双方应对涉及合作的商业机密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露合作相关信息。
八、违约责任1. 若因一方违约导致项目无法继续，违约方应承担相应的违约责任。
2. 若因一方违约造成对方损失，违约方应赔偿对方相应损失。
九、争议解决方式1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
电力合作协议范本5篇
电力合作协议范本5篇篇1甲方（电力供应商）：__________乙方（合作伙伴）：__________鉴于甲、乙双方在电力领域的共同合作愿景及互惠互利的原则，为明确双方权利义务，达成以下合作协议：一、合作事项1. 甲乙双方共同开展电力项目合作，包括但不限于电力工程建设、运营、维护等。
2. 双方共同探索新能源领域合作机会，推动绿色能源发展。
3. 双方共享资源，共同开拓市场，提升在电力行业的市场份额。
二、合作模式1. 甲乙双方成立专项工作小组，负责合作项目的推进与管理。
2. 双方根据具体项目情况，共同制定实施方案，明确项目目标、进度、责任等。
3. 甲方负责电力项目的建设、运营及技术支持，乙方提供项目资源、市场推广及其他辅助支持。
4. 双方共同制定合作模式及利润分配方案，确保合作过程中的权益分配公平合理。
三、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
2. 合作期限届满后，如双方继续合作，可协商续签本协议。
四、双方权利义务1. 甲方权利：（1）按照协议约定获取合作项目的利润。
（2）享有乙方提供的资源支持。
（3）负责合作项目的具体实施，包括电力工程建设、运营、维护等。
2. 甲方义务：（1）按照约定向乙方支付合作利润。
（2）确保合作项目的技术支持与服务质量。
（3）遵守国家法律法规，确保合作项目合法合规。
3. 乙方权利：（1）按照协议约定获取合作利润。
（2）享有甲方提供的电力项目资源。
（3）参与合作项目的决策与管理。
4. 乙方义务：（1）协助甲方推进合作项目，提供资源支持。
（2）协助甲方进行市场推广，拓展市场份额。
（3）遵守本协议约定，履行合作义务。
五、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 双方应采取有效措施保护对方的商业秘密和知识产权，不得擅自使用、许可第三方使用或向第三方转让。
六、违约责任1. 若因一方违反本协议约定导致合作项目无法继续进行的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
电力工程合作协议范本3篇
电力工程合作协议范本3篇篇1电力工程合作协议范本甲方：(以下简称“甲方”)地址：法定代表人：联系方式：乙方：(以下简称“乙方”)地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方具有相关电力工程方面的技术专业知识和资金实力，乙方具有一定的电力工程项目资源与市场渠道，互相合作，共同开拓电力工程市场。
为明确各自的权利义务，本着平等、公平、诚实、信用的原则，一致达成如下协议：第一条合作项目1.1 双方将共同开发电力工程项目，包括但不限于发电、输电、变电、配电等相关领域。
1.2 合作项目的具体内容、规模、周期等将由双方在签订本协议时另行约定。
第二条合作方式2.1 甲方负责提供技术支持、资金投入、人员配备等方面的支持，促使合作项目获得成功。
2.2 乙方负责寻找合适的电力工程项目机会、推动项目推进、协调项目各方关系等工作。
2.3 双方应当在合作项目中保持密切联系、定期开展汇报、相互合作、共同发展。
第三条知识产权3.1 双方在合作过程中所涉及的技术、研究成果、专利等知识产权归属原则为：甲方享有合作项目中的技术专利、研究成果等知识产权，乙方享有独立研发或贡献的知识产权。
3.2 任何一方在合作过程中不得侵犯另一方的知识产权，如有侵权行为应承担相应法律责任。
第四条风险责任4.1 合作项目中如因不可抗力、政策变化等原因发生风险，由受影响方承担主要责任，但应尽力减少损失。
4.2 每方如因故意或过失行为造成合作项目损失，应承担相应的法律责任，并对损失进行赔偿。
第五条机密保护5.1 双方在合作过程中涉及的商业机密、技术数据等保密内容，应当履行保密协议，不得泄露给第三方。
5.2 若因一方泄露商业机密、技术数据等保密内容造成另一方损失，应承担相应法律责任。
第六条协议的解除和终止6.1 本协议自双方签署之日起生效，自合作项目完成之日终止。
6.2 若一方违反本协议内容，不履行义务或履行义务不符合协议规定，另一方有权解除本协议。
第七条争议解决7.1 合作双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成，应提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称：
甲方：
乙方：
签订时间：
签订地点：
电力工程合作协议书范本
甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。
实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。
一、合作内容及承包方式
1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。
2、工程安装费总额______万元。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。
二、工程价款的支付方式
1、预付款：甲、乙双方签订协议后____日内，甲方预付协议工程安装费的______%。
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交
了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期________年），甲方支付乙方工程安装费的______%。
3、保修条款：本工程保修期为________年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或现金方式进行。
三、工程管理
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的______%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
1、工程所需主材需经甲方审定。
乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。
甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。
因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：
（1）责令乙方立即停止施工。
（2）不付乙方工程款。
（3）要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按协议约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议解决的方式协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向______方人民法院起诉。
七、其他
1、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，本协议自双方签章之日起生效。
2、未尽事宜，双方另行协商。
甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日。