管道维修合同样本
管道维修合同模板(精选6篇)
管道维修合同模板（精选6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!管道维修合同模板（精选6篇）管道维修合同模板第1篇发包人（以下简称甲方）：________承包人（以下简称乙方）：________身份证号码：根据《中华人·民共·和国合同法》《中华人·民共·和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包范围：_______公司内所有消防管道及生活用水联通____第三条工程承包方式：__包工包材________第四条合同工期开工日期：___20XX.5.22__（15天）____竣工日期（工程经公司部门验收合格，合格证的时间）：__30天_______第五条工程造价：___伍万元整______付款方式：___首付2.5万元__不含税____尾数付款方式：_验收合格后一次性付清 2.5万元__不含税______第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方以及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。
管道维修等合同范本3篇
管道维修等合同范本3篇篇一管道维修等合同范本甲方（委托方）：________乙方（受托方）：________鉴于甲方拥有管道设施，需要乙方提供专业的管道维修等服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便明确双方的权利义务。
本合同内容如下：一、合同标的1. 管道维修：包括管道疏通、管道更换、管道修补等；2. 管道检测：包括管道内窥检测、管道泄漏检测等；3. 管道保养：包括管道清洗、管道防腐等。
名词解释：1. 管道疏通：指对管道内部进行清理，使其恢复正常通行能力；2. 管道更换：指将损坏的管道替换为新的管道；3. 管道修补：指对管道破损部分进行修补；4. 管道内窥检测：指使用内窥设备对管道内部进行检查；5. 管道泄漏检测：指使用专业设备检测管道是否存在泄漏；6. 管道清洗：指对管道内部进行清洗，去除污垢、锈蚀等；7. 管道防腐：指对管道进行防腐处理，延长管道使用寿命。
二、服务期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
三、费用及支付方式（1）管道维修费用：按实际工程量计算，双方协商确定；（2）管道检测费用：按检测项目及双方协商确定；（3）管道保养费用：按保养项目及双方协商确定。
（1）预付款：合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；（2）进度款：乙方完成合同约定的50%工程量后，甲方支付合同总金额的40%作为进度款；（3）尾款：乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的30%作为尾款。
四、双方权利义务1. 甲方权利：（1）对乙方提供的服务质量进行监督、检查；（2）对乙方未按约定提供服务的行为提出异议；（3）对乙方违反合同的行为追究法律责任。
2. 甲方义务：（1）提供乙方所需的相关资料，如管道图纸、维修记录等；（2）协助乙方进行现场施工，如提供施工场地、水电等；（3）按照约定支付服务费用。
3. 乙方权利：（1）按照合同约定收取服务费用；（2）对甲方提供的相关资料进行查阅、核实；（3）对甲方未按约定履行义务的行为提出异议。
管道运行维护合同7篇
管道运行维护合同7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据有关法律法规，为确保管道的安全、稳定运行，甲方委托乙方对管道进行运行维护，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的甲方委托乙方对指定的管道进行日常运行维护，确保管道的正常使用和安全。
乙方应按照本合同约定，提供优质的服务和专业的技术支持。
二、服务范围1. 管道日常巡查：对管道进行定期巡查，及时发现并处理潜在的安全隐患。
2. 管道维护：对管道进行必要的维修和保养，确保管道的正常运行。
3. 应急处理：在管道出现紧急情况时，乙方应及时响应并采取措施进行处理。
4. 技术支持：为甲方提供管道运行相关的技术支持和咨询。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
合同到期后，双方可协商续签。
四、服务费用1. 甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费用。
2. 服务费用计算方式及支付时间：按照年度服务费用计算，每年支付一次。
具体金额及支付方式由双方另行商定。
3. 如甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停服务。
五、保密条款1. 双方应对本合同的内容和执行过程进行保密，不得向第三方泄露。
2. 乙方在提供维护服务过程中获取的任何关于甲方的信息，应严格保密，不得泄露给任何第三方。
六、违约责任1. 如乙方未按照本合同约定履行服务内容，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致管道损坏或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
3. 如甲方未按照本合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方承担违约责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
管道维修合同模板五篇
Twenty is not diligent, thirty is not standing, forty is not rich, and fifty is weak.简单易用轻享办公（页眉可删）管道维修合同模板五篇管道维修合同篇1建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。
一、工程名称：棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修二、工程地点：生态公园三、工程项目：管道维修四、承包方式：乙方包工。
五、工程合同造价：造价为人民币:422988.1：肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角1.结算方式：双方经济往来，通过银行办理。
2.付款方式：工程竣工验收合格后，乙方提供正规发票后付款。
六、施工期限：20__年 8月 3 日至20__ 年10 月 13 日。
工期为 70天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。
工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。
七、工程质量及验收：施工单位应依照建设单位提供的要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。
施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决.八、违约责任：本合同自签订之日起生效，双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。
本合同一式三份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日管道维修合同篇2甲方：乙方：第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、合同包干金额：15000.00元（大写：壹万伍仟元整），如增加工程另作计算。
2023管道维修合同范本6篇
2023管道维修合同范本2023管道维修合同范本精选6篇（一）合同编号：____签订日期：____甲方（业主）：____地址：____联系电话：____乙方（维修服务提供者）：____地址：____联系电话：____第一条服务内容1.1 乙方同意向甲方提供以下管道维修服务：管道检查：____故障诊断：____维修工作：____第二条服务范围2.1 乙方将对甲方指定的以下管道系统进行维修：供水管道：____排水管道：____其他管道：____第三条维修标准3.1 乙方应按照国家或行业标准进行维修工作，确保维修质量。
第四条费用明细4.1 维修服务费用总计为人民币____元，包括：人工费：____元材料费：____元其他费用：____元第五条支付条款5.1 甲方应在合同签订后____天内支付____%的预付款。
5.2 维修完成后，甲方应在验收合格后____天内支付剩余款项。
第六条维修期限6.1 乙方应于____年____月____日前完成维修工作。
第七条双方责任7.1 甲方责任：提供维修所需的管道图纸和相关信息。
确保维修现场的安全条件。
7.2 乙方责任：提供专业的维修服务。
按时完成维修工作。
第八条质量保证8.1 乙方对维修质量提供____个月的保证期。
第九条违约责任9.1 如乙方未能按时完成维修工作，应支付违约金____元。
9.2 如甲方逾期支付费用，应按照未付款项的____%支付滞纳金。
第十条争议解决10.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。
10.2 如协商不成，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他条款11.1 本合同的解释、效力及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。
第十二条附则12.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
12.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：____日期：____乙方（签字）：____日期：____2023管道维修合同范本精选6篇（二）描述：在2023年这个充满挑战与机遇的年份，管理培训合同范本成为了企业和个人提升管理能力、增强团队协作的重要工具。
管道维修合同范本(6篇)
管道维修合同范本（6篇）管道修理合同1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、公平的根底上，合同双方就管道修理工程事宜，经协商，达成全都，签订本合同。
一、工程名称：小区院内各公用管道阀门二、工程地点：平山县县标北街13号山水青城小区三、承包方式：乙方包工包料。
四、工程合同造价：暂造价为人民币: 捌仟叁佰陆拾陆元整，￥：8366元，最终总造价以决算审计为准。
五、施工期限：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
工期为xx天；工期每延期一天建立单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。
工期如遇特别状况不能按期完工，应由施工单位书面对建立单位提出，双方协商适当延期。
六、工程质量及验收：施工单位应依照建立单位供应的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术标准标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。
施工期间建立单位应委派现场监视人员监视施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐藏性工程质量验收、签证。
工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参加验收，验收时乙方需供应本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
七、双方责任：甲方：1、保证“三通”（水、电、路）施工条件。
供应相关图纸技术资料，派现场监视人员监视工程质量进度。
2、有责任监视将全部工程款转入施工单位指定账户。
3、办理除质量技术监视部门外的全部法规性施工手续。
乙方：1、对施工环境的安全要检查监视，发觉安全隐患要准时实行措施予以订正。
2、乙方技术人员要持证上岗，仔细讨论图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。
3、遇特别状况需准时与甲方说明状况，避开不必要的损失。
4、保证施工现场的.施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方担当。
八、质量保修：保质期二年。
在保质期内，乙方修理、改造或安装的局部（包括设备、管道等），在运行过程中消失问题（造成直接经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。
管道维修合同范文5篇
管道维修合同范文5篇管道维修合同篇1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）因办公楼卫生间内，下水道年久失修，造成阻塞，污水横流，给办公、生活造成了不便，为营造一个良好的办公、生活环境，甲、乙双方就更换维修此下水道工程达成协议如下：一、工程地点：二、工程内容：下水道安装及改造。
三、工程质量：1、PVC管必须为国标产品。
2、管道施工、安装符合国家安装工艺要求，做到底板平整、安装牢固，确保排水通畅。
四、工程时间：20xx年11月29日至20xx年12月日止。
五、工程造价：工程总造价为元（整），包工包料。
六、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为整（元），一次性付清。
七、其它约定事项1、保修期为1年，如因质量问题出现渗水、漏水以及被雨水或大风损毁等情况，由乙方负责维修，费用由乙方承担。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，因施工安全造成的一切后果，均由乙方全权负责。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。
甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日管道维修合同篇2甲方：乙方：第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、合同包干金额：15000.00元（大写：壹万伍仟元整），如增加工程另作计算。
4、工程工期：本工程自20xx年5月14日至20xx年5月28日竣工。
5、工程质量：合格第二条：甲方责任1、负责向乙方提供所需的水、电等；2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。
第三条：乙方责任1、负责按合同和预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。
2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。
严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。
管道维修简单版的合同范本(13篇)
管道维修简单版的合同范本（13篇）管道维修简单版的合同范本（13篇）管道维修简单版的合同范本篇1 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为了保障人员的生命财产安全，保证消防设备能正常工作，一旦发生火灾，能真正起到自动报警和自动灭火的作用。
根据国家消防有关规定，现甲方将公司内所有的消防设施的维修工作委托给乙方。
为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：第一条：维修的消防工程名称：朗庭公馆消防维修工程。
第二条：维修的消防工程地址：第三条：维修的消防工程范围：1、火灾自动报警系统;2、消防控制联动系统;3、消火栓系统;4、自动喷淋系统;5、二氧化碳灭火系统(包括浓度报警系统);6、七氟丙烷灭火系统;7、应急照明及疏散指示系统;第四条：工程期限、费用及付款方式：本次消防系统维修工期为二十天，自年月日起至年月日止，维修单价按原签订的合同单价支付，费用为：整(大写：整)，支付方式：工程竣工验收后，支付80%，竣工验收三个月后，如无质量问题再支付剩余的20%。
第五条：合同生效本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自双方代表签字，单位盖章后生效，本合同有效期子年月日起至年月日止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________20xx年XX月XX日管道维修简单版的合同范本篇2 甲方：乙方：物业公司(以下简称甲方)与业主(以下简称乙方)就对业主家卫生间内消防管道进行维修的.问题，达成如下协议：一、维修时间：年月日至年月日止。
二、甲方维修时所需的人员、材料、费用等一律由甲方承担。
三、由于甲方的维修是在乙方装潢房屋之后进行的，所以甲方必须负责在对消防管道维修完之后，按照原样恢复原貌。
四、在维修之前，甲方对于乙方家里的家居物品(家具和家电等)的使用现状进行检查、清点并签字确认(见附件)。
基于乙方的家居物品(家具和家电等)都已经安装到位，在维修期间，甲方有责任对人员安全负责，同时应避免对乙方的家居物品(家具和家电等)造成不必要的`损坏。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 管道维修合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的
基础上，合同双方就 ***********工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：
四、承包方式：乙方包工包料。
五、工程合同造价：暂造价为人民币:XXXXX整。
最终总造价以决算审计为准。
1．结算方式：双方经济往来，通过银行办理。
2．结算标准：结算依据土建工程按《XXX省建筑安装工程预算定额》(XXX定额)
及安装工程执行《全国统一安装工程预算定额XXX省价目表（20XX）》。
主材料价
格需甲、乙双方确定。
3．付款方式：工程竣工验收合格后，乙方提供正规发票挂账后，陆续付款，预
留合同总造价 10%的质量保证金，质保期满后付清(利息不计)。
4．付款账号：
单位名称：_______________________________ 开户银行：_______________________________
帐号：_______________________________
六、施工期限：年月日至年月日。
工期为天；工期每延期一
天建设单位有权按合同总造价的 3‰扣罚施工单位工程款。
工期如遇特殊情况
不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。
七、工程质量及验收：
施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。
施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。
工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
八、双方责任：
甲方：
1．保证“三通”（水、电、路）施工条件。
提供相关图纸技术资料，派现场监督人员监督工程质量进度。
2．有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。
3．办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。
乙方：
1．对施工环境的安全要检查监督，发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。
2．乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。
3．遇特殊情况需及时与甲方说明情况，避免不必要的损失。
4．保证施工现场的施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担。
九、质量保修：保质期二年。
在保质期内，乙方维修、改造或安装的部分（包括设备、管道等），在运行过程中出现问题（造成直接经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。
）乙方无偿维修、更换（或另行安装）。
因操作不当。