2014管桩基础工程施工承包合同书
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
管桩工程承包合同书模板
管桩工程承包合同书甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，甲方将管桩工程发包给乙方施工，双方签订如下合同：第一条：工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程内容：管桩施工，包括桩基设计、桩基施工、桩基质量检测等。
第二条：承包方式2.1 乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2.2 乙方向甲方提供的材料必须符合国家及行业标准，甲方有权对乙方提供的材料进行验收。
第三条：工程质量3.1 乙方必须按照甲方提供的图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量达到国家标准。
3.2 工程质量的验收标准和方法按照《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量验收统一标准》执行。
第四条：工程工期4.1 乙方必须按照甲方提供的工期要求完成本工程，工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第五条：工程造价5.1 乙方向甲方报价为：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 乙方在施工过程中不得以任何理由擅自提高工程造价。
第六条：付款方式6.1 甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式为：____。
6.2 工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。
第七条：违约责任7.1 乙方如未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
7.2 甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。
第八条：争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条：其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。
管桩施工合同
管桩施工合同甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要进行管桩施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管桩施工工程的有关事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：管桩施工工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于管桩的采购、运输、安装、检测等。
1.4 工程量：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单确定。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：________________2.2 工程竣工日期：________________2.3 总工期：________________2.4 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致，工期相应顺延。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
3.2 乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
第四条合同价款4.1 合同总价款为人民币（大写）：________________4.2 合同价款的支付方式、时间和条件如下：4.2.1 预付款：合同签订后______________天内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
4.2.2 进度款：根据工程进度，甲方按阶段向乙方支付进度款。
4.2.3 竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及相关资料后______________天内支付至合同总价款的______________%。
4.2.4 质保金：合同总价款的______________%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息支付。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并提供完整的施工资料。
承包管桩基础包括桩机垫垫层合同
承包管桩基础包括桩机垫垫层合同甲方（发包方）：姓名：______联系方式：______地址：______乙方（承包方）：姓名：______联系方式：______地址：______一、工程概况。
甲方将管桩基础工程（包括桩机垫垫层）发包给乙方施工。
工程地点在______。
这工程可就交给你啦，亲，你可得好好干呀。
二、承包范围及内容。
1. 乙方负责管桩基础工程的所有施工内容，从管桩的运输、吊运、打桩，一直到最后的桩机垫垫层的制作，全都包在你身上喽，小能手。
管桩要按照设计要求稳稳地打下去，那桩机垫垫层也得做得平平整整、结结实实的，可不能马虎哦。
2. 乙方要提供施工过程中所需的所有机械设备，像打桩机这种关键设备，可得保证它状态良好，别到时候在工地上闹脾气可就不好啦。
还有配套的小工具啥的，也都得备齐，这就像战士上战场得带齐武器一样重要呢。
三、工程期限。
1. 本工程预计自______开始施工，到______完成。
这时间可都是算好了的，你要是能提前完成，那可就太厉害啦，要是因为啥特殊情况可能会拖延，一定要提前跟甲方说一声哦，咱们好商量商量对策。
2. 如果遇到不可抗力的因素，比如那种超级大的暴雨或者地震之类的（当然咱们都不希望遇到啦），工期可以适当顺延。
但这种情况得有证据哦，不能随随便便就说因为不可抗力工期要延长啦。
四、工程质量。
1. 乙方必须按照国家现行的施工验收规范和质量评定标准来施工，这可是底线哦。
咱这管桩基础要是质量不过关，那上面的建筑可就不稳当了，就像盖房子地基没打好，那可不行。
2. 工程竣工后，甲方会组织验收。
要是发现有质量问题，乙方得负责免费返工，直到达到合格标准为止。
你可不能想着敷衍了事，咱得对工程负责，对以后使用这个建筑的人负责呀。
五、工程造价及付款方式。
1. 本工程的总造价为______元。
这个价钱可是咱们双方都认可的，包含了所有的费用，可没有隐藏的小条款哦。
2. 付款方式是这样的，甲方会在工程开工前，先付给乙方工程预付款______元，这就像是给你一个启动资金，让你能顺利地开展工作。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
桩基础合同
桩基础合同建设单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《中华人民共与国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成下列协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：管桩基础工程2、建设地点：3、工程内容：4、工程数量：约米,以正式施工图纸为准。
二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方务必严格按照下列确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
（下列工期为有效工期）（一）、工程施工阶段总工期为日历天,开工估计日期：年月日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。
（二）工期顺延条件：遇到下列情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上（含6小时）。
2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或者需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方务必严格按照设计施工图纸与现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级务必全部达到合格以上标准。
1、本项目务必使用顶压式750的压桩机，接头部分应使用二氧化碳气体保护焊，务必采取吊桩方式施工。
2、本工程除按国家法律规定通过下有关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或者不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。
工程量收方时，务必由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。
管桩基础工程承包合同范本
管桩基础工程承包合同范本甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟建工程项目需要，经双方协商一致，就管桩基础工程的施工达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：包括但不限于管桩的制作、运输、打桩、检测等所有相关工作。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准及甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 管桩材料应符合国家标准，不得使用劣质材料。
3. 施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方监理的监督。
三、工期要求1. 乙方应根据合同约定的工期进行施工，确保按期完成。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
四、合同价款1. 合同总价为人民币_____________元。
2. 价款支付方式：__________。
3. 如工程量增减，双方应根据实际情况调整合同价款。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定的质量、工期完成工程，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
管桩工程承包合同范本
管桩工程承包合同范本合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行管桩工程施工事宜，经充分协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行管桩工程施工，包括桩基设计、桩基施工、桩基质量检测等一切与桩基工程有关的工作。
1.4 工程规模：根据甲方提供的工程设计图纸和工程量清单，工程规模为_______根管桩，管桩直径为_______米，管桩长度为_______米。
1.5 工程质量标准：工程质量应符合国家相关规范和标准，确保工程安全、可靠。
第二条承包范围2.1 乙方负责管桩工程的施工，包括但不限于：桩基设计、桩基施工、桩基质量检测、施工现场的临时设施建设及拆除等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和工程量清单进行施工，并确保工程质量符合相关规范和标准。
2.3 乙方应负责施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的安全。
第三条合同价格3.1 合同总价：根据甲方提供的工程设计图纸和工程量清单，合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付乙方相应的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的尾款。
第四条合同履行4.1 乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
4.2 乙方应保证工程质量，如工程质量不符合相关规范和标准，乙方应承担返工、维修等费用。
4.3 乙方应按照约定的付款方式及时接收甲方支付的款项，如乙方拒绝接收款项，甲方有权暂停支付。
管桩基础工程承包合同范本
管桩基础工程承包合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程总量：__________1.5 承包方式：包工包料二、质量要求2.1 工程质量等级为合格。
乙方必须就本工程实际情况编制详细、合理的《施工组织设计》并报甲方技术部门审批后严格执行。
2.2 管桩定位必须按图施工，偏差不得超过10mm。
2.3 乙方必须保证本工程所使用的管桩均为优等品。
管桩进场时必须经甲方代表检验随货同行的出厂合格证与管桩是否一致，验收合格并签发施工令才能施工。
三、工期3.1 开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工。
3.2 施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。
3.3 在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：（1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。
四、物资供应4.1 全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理：（1）特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至施工现场。
五、合同价款5.1 本合同工程价款结算采用下列种方式：（1）采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。
若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
管桩基础工程施工承包合同书合同编号：DTJ NO：号发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：
工程名称：工程地址：签订地点：
一、管桩（）规格、数量、项目单位、工期、总量、造价进场时间: 年月日
二、承包方式
本工程采用重工智静力压桩机，以包工、保质量、包安全的形式包干。
施工的水电费由甲方负责外，其它如接桩焊接及焊条，桩机进退、施打（静压）等全部施工过程所需要设备、辅助材料均由乙方承担。
三、质量要求
工程必须按设计要求《预应力混凝土管桩技术规程》：国家行业标准JGJ—99《建筑施工安全检查标准》。
国家省市颁布的有关施工规范和法规进行施工。
保质、保量、保工期完成管桩基础工程施工任务。
四、结算以付款方式
1、工程量计算：以桩入土深度按实结算。
合同签订或试桩时付拾万元；以后按施工进度付款；压桩完成办理结算手续，桩机转场或十日结算工程款（材料按实计）。
2、若乙方代为甲方定桩：根据甲方所讨的额供桩，合同签订付拾万元作为管桩定金。
五、甲方负责
负责清理现场，确保施工工地“三通一平”，场地不塌陷能满足压桩机施工作业要求；派专职人员常驻工地，及时办理工程签证，配合乙方现场施工、及时忇调甲方负责范围内事宜；根据施工进度时授付工程款。
六、乙方负责
负责派专业技术人员及工程必用的机械设备按设计图纸要求的极限值进行压桩和配桩；施工质量及安全生产由乙方负责；压桩工程完成后，提供压桩记录资料一份。
七、其它约定事项
1、如因甲方原因或设计变更图纸，造成进场后或施工过程停工满四天，第五天算起，甲方1000元/日补偿乙方
误工费；并允许停工满十天，补偿全部误工费由乙方安排桩机转场。
2、对于压桩使土层形成挤压，可能给周边建（构）筑物带来轻微影响；或压桩遇到二下障碍物需要清障，因障碍物或场地陷机造成工程桩破碎（或移位）需要扩基补强，对上述产生的工、料、费均由甲方负责；乙方只能提供相关信息资料。
3、由于乙方施工机械引起的工程质量，工、料、费均由乙方负责（但不包含人力不可抗拒的因素）。
4、本合同一式二份，双方各执一份，如有尽事宜，由双方当事人友好的协调商解决或另补充协议。
全同自签订之日起生效，至交讨下道工序及付清工程款时自行失效。