(完整)补偿协议书(开发商与业主)
开发商补偿给业主维修房屋协议书
维修房屋补偿协议书（样本）甲方（开发商）：____________________（填写公司名称）地址：______________________________法定代表人：________________________乙方（业主）：____________________（填写业主姓名）身份证号码：______________________房屋地址：__________________________鉴于乙方所购买的位于________（填写具体地址）的房屋存在质量问题，需要维修，现甲乙双方经友好协商，就维修及补偿事宜达成如下协议：一、维修范围及内容甲方负责对乙方房屋内存在质量问题的部分进行维修，具体范围及内容包括但不限于：（在此处详细描述需要维修的内容）。
二、维修期限甲方承诺自本协议签订之日起____日内完成维修工作。
三、维修费用及补偿1. 维修费用由甲方承担，乙方无需支付任何费用。
2. 鉴于维修给乙方带来的不便，甲方同意向乙方支付人民币____元（大写：____圆整）作为补偿。
四、支付方式甲方应在维修工作完成后____日内，将上述补偿款项支付至乙方指定的银行账户。
五、其他约定1. 维修工作完成后，乙方应配合甲方进行验收，并在验收合格后签署书面确认。
2. 若甲方未能按照本协议约定的期限完成维修工作，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币____元。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（开发商）：____________________代表（签字）：____________________日期：________年____月____日乙方（业主）：____________________（签字）：____________________日期：________年____月____日。
开发商与业主的赔偿协议书
2.1甲方应在约定的时间内支付赔偿款项，否则应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期违约金。
2.2乙方在收到在收到赔偿款项后__________日内，向甲方出具书面确认，否则视为乙方已收到赔偿款项。
第三条权利放弃
3.1本协议签订后，乙方不得再以任何理由和方式向甲方主张与赔偿事项相关的权利。
第一条赔偿事项
1.1甲方同意给予乙方一次性赔偿，赔偿金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________。
1.2赔偿款项支付方式：甲方在签订本协议后__________个工作日内，将赔偿款项支付至乙方指定的以下账户：
账户名称：__________
账号：__________
开户行：__________
5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六条其他条款
6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（签字）：__________
甲方代表（签字）：__________签字日期：__________
开发商与业主的赔偿协议书
甲方（以下简称“开发商”）：__________
统一社会信用代码：__________
地址：__________
乙方（以下简称“业主”）：__________
身份证号码：__________
地址：__________
鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方开发的__________项目（以下简称“项目”）中，因__________原因（以下简称“原因”），双方达成如下赔偿协议：
开发商补偿给业主维修房屋协议书
开发商补偿给业主维修房屋协议书《业主维修房屋补偿协议书》甲方：（开发商名称）乙方：（业主名称）鉴于甲方为改善业主居住环境，提升房屋质量，现就甲方对乙方所购买的房屋进行维修补偿事宜，双方达成如下协议：一、维修项目及范围1.1 甲方同意对乙方所购买的房屋进行必要的维修，包括但不限于主体结构、水电设施、防水层、外墙保温层、门窗等部位的检查和维修。
1.2 具体维修项目及范围以甲方向乙方提交的《房屋维修项目清单》为准。
二、维修标准及质量保证2.1 甲方应按照国家和地方的相关规定及标准进行房屋维修，确保维修质量。
2.2 甲方应对维修后的房屋进行验收，并向乙方提供《房屋维修验收报告》。
2.3 甲方对维修后的房屋质量承担不少于一年的质保期，质保期内如出现质量问题，甲方应及时予以修复。
三、维修时间及工期3.1 甲方应在与乙方协商确定的维修时间内完成维修工作。
3.2 甲方如因特殊情况需延长维修时间，应提前通知乙方，并征得乙方同意。
四、维修费用及补偿4.1 甲方承担维修项目的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、交通费等。
4.2 甲方应在维修开始前向乙方支付人民币【】元作为维修期间的临时补偿，用于乙方的临时安置和生活费用。
4.3 甲方完成维修后，应按照双方约定的标准对乙方进行最终补偿。
具体补偿金额及方式如下：4.3.1 甲方应按照实际维修费用向乙方支付补偿金。
4.3.2 甲方应按照《房屋维修项目清单》中列明的项目及标准，向乙方支付相应的金额作为补偿。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
房屋补偿协议书
房屋补偿协议书房屋补偿协议书(精选15篇)在生活中，人们运用到协议的场合不断增多，协议协调着人与人，人与事之间的关系。
我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是店铺整理的房屋补偿协议书，希望能够帮助到大家。
房屋补偿协议书1拆迁方(甲方)：被拆迁方(乙方)：社村民家庭安置方(丙方)：见证方(丁方)：会为发展企业和搞好地方经济，根据国家有关法律法规和会东地方政策，经甲乙双方平等自愿协商和丙方、丁方组织协调，就甲方因探采矿工程需要拆迁乙方房屋并使用乙方土地的相关拆迁补偿事宜达成如下协议：第一条被拆除房屋现状被拆除房屋为住宅，房屋所在地点：会东县老口乡老炉房村社，共_____层_______间，建筑面积_______平方米(其中有证建筑面积_____平方米，房屋使用面积________，房屋产权证号_________)，房屋的用途：农村住宅__，房屋的产权性质_______，房屋的结构土墙土木结构，附属宅基地及附属院落土地平方米。
第二条被拆迁人家庭基本情况乙方有正式户口人，分别是(姓名、性别、年龄、与户主关系等见附表)。
其中年满18岁的有人，分别是。
第三条补偿方式。
(一)房屋拆迁补偿选择货币补偿方式，实行补偿价格包干，甲方只支付补偿费用，不承担安置及搬迁等相关责任。
(二)货币补偿金额的确定选择根据当地政府公布的货币补偿基准价由当事人协商确定价格的方式。
(三)经协商一致，拆迁补偿的补偿办法及标准按每人元包干，按乙方家庭20xx年12月底有效户口人数确定。
经协议各方审定，共计应补偿人。
(四)被拆迁房屋、附属构筑物、宅基地及附属院落土地，及各种搬迁补贴等，共计补偿金额人民币大写：元整(小写：元)。
其中：.1、房屋、附属物、构筑物及附属院落土地等的货币补偿金额小计________元;2、各种搬迁费用、临时过度性租房补偿等包干补贴______元。
(五)拆迁期限及补偿款项按如下办法支付：1、本协议签订并支付首付款后60 日内，乙方完成搬迁并拆除其需搬走的所以附属物，并将搬迁后无争议的`场地交付甲方使用。
开发商赔偿金协议书范本
甲方（以下简称“开发商”）：
乙方（以下简称“业主”）：
鉴于甲方在建设过程中，存在一定的违约行为，导致乙方遭受了一定的损失。为确保双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方赔偿乙方的事宜达成如下协议：
一、赔偿金额
1.1甲方向乙方支付的赔偿金总额为人民币________元整（大写：__________________________元整）。
1.2赔偿金支付方式：甲方在本协议签订后____个工作日内，一次性向乙方支付赔偿金。
二、赔偿事项
2.1甲方承诺在本协议签订后，按照合同约定履行相关义务，确保乙方的合法权益不受损害。
2.2乙方同意在收到赔偿金后，不再就本次赔偿事项向甲方提出任何形式的索赔。
三、保密条款
3.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
3.2乙方同意不将本协议内容向任何第三方透露，包括但不限于新闻媒体、社交媒体等。
四、争议解决
4.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
4.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定
5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月பைடு நூலகம்___日
业主房屋维修开发商补偿协议书
业主房屋维修开发商补偿协议书尊敬的开发商呀：咱这事儿可得好好唠唠呢。
咱业主买了这房子呀，本想着能开开心心地住，可谁知道这房子出了些问题，需要维修呢。
这就像满心期待吃个甜苹果，结果咬了一口发现有点坏了，心里可不得劲儿了。
一、房屋维修情况说明。
咱这房子呀，问题还不少呢。
比如说呀，那墙面有裂缝，就像脸上突然多了几道伤疤似的，看着可难受了。
还有那窗户啊，密封不好，一到刮风下雨天，就感觉风啊雨啊都想往屋里钻，这多影响生活呀。
卫生间的水管还漏水，滴答滴答的，就像一个没关好的水龙头一直在浪费水，也让咱的卫生间总是湿漉漉的，感觉都要长蘑菇了。
咱们业主呢，也不是那种不讲道理的人。
发现问题之后呀，就想着赶紧解决，毕竟这是自己要一直住的家呀。
所以呢，就联系了相关的维修人员来看。
维修人员就说啦，这得好好修修，需要花费不少的时间和精力，而且这维修的费用也不是个小数目呢。
二、开发商责任。
开发商您呢，这房子是您盖的呀。
就好比您做了一个蛋糕卖给我们，结果这蛋糕里面有点问题，您是不是得负责呢？这房子出了问题，您肯定是有一定责任的。
您看，我们业主当初选择您这个开发商，那是对您的信任呀，就像把自己的未来的生活都托付给您了一样。
三、补偿协商。
所以呢，咱们得商量商量这补偿的事儿。
这补偿啊，不仅仅是为了弥补我们业主维修房子的经济损失，也是为了让我们心里能舒坦点儿。
咱们可以这么办哈。
1. 经济补偿方面。
您得给我们一笔钱来弥补我们维修房子所花费的费用。
这个费用得包括材料的费用、维修工人的工钱，还有因为维修而产生的其他额外开销，像我们可能因为维修要临时出去住宾馆之类的花费。
您可不能给少了呀，毕竟每一分钱都是我们辛辛苦苦挣来的，现在因为房子的问题要花出去，您得负责补上。
就像我们本来口袋里的钱是准备买新衣服的，结果因为房子的事儿得拿出来修房子，您得把这买新衣服的钱给我们补上呀。
2. 精神补偿方面。
这房子出问题，可让我们业主心烦意乱了好久呢。
每天看着那些有问题的地方，心里就像堵了一块石头似的。
房地产商合同修补偿协议3篇
房地产商合同修补偿协议3篇篇1房地产商合同修补偿协议一、协议双方甲方（房地产商）：名称：XXX房地产开发有限公司法定代表人：XXX地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系电话：XXX乙方（购房者）：姓名：XXX身份证号码：XXX联系地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系电话：XXX二、背景介绍甲方为乙方开发建设的项目在交房后，乙方发现房屋存在一定质量问题，如墙面开裂、地板起翘、水管漏水等。
乙方提出了部分维修要求，经过双方协商，达成修补偿协议，以解决存在的问题。
三、维修内容1. 墙面开裂：甲方将负责修复所有墙面开裂的问题，包括重新刷漆、修补裂缝等。
修复后的墙面应符合国家相关规定。
2. 地板起翘：甲方将负责修复所有地板起翘的问题，包括重新铺设地板、加固基础等。
修复后的地板应平整、牢固。
3. 水管漏水：甲方将负责检修所有水管漏水的问题，包括更换老化水管、修复漏水部位等。
修复后的水管应保证正常使用。
四、维修期限1. 甲方应在双方签订本协议后的30天内开始维修工作，并在60天内全部完成维修。
如因不可抗力等特殊情况导致延期，甲方应提前告知乙方并协商新的时间安排。
2. 乙方应在甲方维修过程中提供必要的配合和支持，如搬迁家具、清理工作场地等。
五、维修费用1. 本次维修的费用由甲方承担，包括人工费、材料费等。
乙方无需承担任何维修费用。
2. 如在维修过程中发现其他非本协议范围的问题，甲方将与乙方协商处理方式，维修费用由甲方承担。
六、验收标准1. 维修工作完成后，双方应进行验收。
乙方有权对维修效果进行检查，如发现问题，甲方应在7日内进行整改。
2. 验收合格后，双方签字确认，本次维修工作正式结束。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议内容如有变更，需经双方协商一致后进行修改。
甲方（盖章签字）：XXX乙方（盖章签字）：XXX日期：年月日以上为本次房地产商合同修补偿协议书。
房屋赔偿协议书8篇
房屋赔偿协议书8篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（房屋所有者）：____________________鉴于甲方因建设需要，对乙方的房屋进行拆迁，为明确双方权益，达成赔偿协议，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，特订立本协议。
一、房屋基本情况乙方位于_______________（地址）的房屋因甲方建设需要进行拆迁。
房屋结构为_____，建筑面积为_____平方米，用途为_____。
乙方为该房屋的所有权人，对该房屋享有合法的产权。
二、赔偿内容1. 甲方应按照国家和地方的有关法律法规和标准，对乙方的房屋进行赔偿。
赔偿内容包括但不限于房屋补偿费、搬迁费、临时安置费、停业损失等。
2. 房屋补偿费：甲方应支付乙方房屋补偿费人民币_____元（大写：_____元整）。
该费用包括但不限于房屋价值、装修费用等。
3. 搬迁费：甲方应支付乙方搬迁费用人民币_____元（大写：_____元整），用于乙方搬迁过程中的各项支出。
4. 临时安置费：甲方应支付乙方临时安置费用人民币_____元（大写：_____元整），用于乙方在搬迁期间的临时住宿费用。
5. 停业损失：如乙方房屋为经营场所，甲方应支付停业损失人民币_____元（大写：_____元整）。
6. 其他赔偿：双方协商一致的其他赔偿内容，包括但不限于财物损失、特殊设备等。
三、赔偿支付方式1. 甲方应在本协议签订后___日内，将房屋补偿费、搬迁费、临时安置费等赔偿款项支付至乙方指定的账户。
2. 停业损失等其他赔偿款项，甲方应在乙方完成搬迁并交付房屋后___日内支付。
四、房屋交付与验收1. 乙方应在收到赔偿款项后___日内完成搬迁，并将房屋交付给甲方。
2. 甲方应在收到房屋后___日内进行验收，并出具验收报告。
3. 如乙方未按约定时间交付房屋，应按照每天____%的比例向甲方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
补偿协议书
甲方：滁州三巽置业有限公司
乙方：
乙方系甲方所开发小区号楼单元室房屋业主，现因该房屋存在室内墙面因渗漏造成墙面起皮、脱粉、发霉；外墙渗漏致地面阴潮积水；地面平整度较差；立管漏水、开关损坏、墙面破损、观感差；卫生间渗漏等情形，已影响乙方居住生活品质。
甲乙双方多次沟通，经协商一致，达成协议如下：
一、甲方一次性补偿乙方人民币万元整，用于乙方维修上述质量瑕疵问题及因装修装饰受损的补偿等一切费用，今后凡因房屋返潮、渗水、开裂及上述等原因涉及维修事宜，均与甲方及小区物业公司无关。
如因乙方怠于修缮解决上述瑕疵，所产生的经济损失及扩大损失部分，均由乙方自行承担，概与甲方无关。
二、甲、乙双方签订协议后，甲方3个工作日内支付乙方款项，支付方式为银行转账，乙方收到甲方款项后应及时出具收款收据。
乙方指定收款账户信息：户名： ,开户行：，账号：。
三、乙方在此确认其所购房屋并无主体结构质量问题，上述情形属于商品房瑕疵，甲乙双方间《商品房买卖合同》继续有效并履行，乙方不得就此主张解除上述合同。
四、乙方在收取甲方补偿款后：不得再就该房屋任何瑕疵问题（包括但不限于上述列举情形）向甲方或小区物业公司追偿；不得向甲方或物业公司主张任何经济或物质补偿或赔偿；不得拖欠如物业管理费、公共能耗费等其他所有乙方应缴应纳款项。
如有违反，乙方除须全额退还甲方补偿金外，另须支付甲方本协议补偿金总额100%违约金。
五、甲方支付上述补偿金已包含修缮、装修等费用，乙方应合理使用并恢复房屋合理居住环境、品质，如乙方修缮过程中须相邻（楼
上或楼下等）业主配合，甲方及小区物业公司可居中协调，但对问题的解决及最终结果不做任何保证。
六、如乙方今后针对第三人（方）采取出售或出租等任何形式的处分行为，应如实告知明示第三人（方）该房屋历史瑕疵及现状，并在该处分行为产生物权变动效力前通知甲方。
另乙方应告知第三人（方），如双方今后因包括但不限于上述瑕疵问题而产生纠纷，均与甲方无关。
乙方如有违反并导致甲方因此承担经济责任的，甲方有权无条件向乙方追偿，同时乙方须全额退还甲方上述补偿金。
七、甲乙双方签订本协议后，双方对协议内容严格保密不得外泄，乙方不得以任何理由参与投诉或者针对不利于甲方的言论和行为，否则双倍退还补偿费用（元整）。
八、乙方必须带业主本人身份证复印件、购房合同复印件、业主本人银行卡号，结婚证复印件作为协议附件。
九、协议经双方签字盖章或按指纹后生效。
本协议一式两份具有法律效力，甲乙双方严格遵照执行。
甲方：乙方：
甲方代表身份证：乙方代表身份证：
日期：年月日日期：年月日。