工程分包合同格式_合同范本
工程分包合同范本8篇
工程分包合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程分包给乙方施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、分包范围乙方承包范围包括：____________________（具体工作内容）。
三、合同工期1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工日期：____年__月__日。
3. 合同工期总日历天数：____天。
四、质量标准及验收1. 工程质量标准：达到国家及地方施工验收标准的合格工程。
2. 验收标准：按照《建筑工程施工质量验收规范》及相关标准进行验收。
3. 甲方应在工程完工后进行验收，并在验收合格之日起七日内给予书面确认。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币____元（大写：____元整）。
该合同总价已包含人工费、材料费、机械使用费、管理费、保险费、利润等完成本合同工程全部费用。
除本合同约定的变更和索赔外，甲方无需另向乙方支付任何其他费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付工程款。
具体支付时间和金额如下：（请根据实际情况填写）六、工程变更及索赔1. 如甲方对承包范围进行调整，应提前书面通知乙方。
对于新增或变更的工程内容，双方应另行签订补充协议，明确工程内容、价格及付款方式等条款。
2. 如因甲方原因导致工程延期或停工，乙方有权提出索赔，具体索赔金额双方协商解决。
七、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：负责提供施工图纸、技术交底及现场指导；按时支付工程进度款；组织工程验收等。
建设工程施工分包合同范本6篇
建设工程施工分包合同范本6篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方：（名称）乙方：（名称）鉴于甲方拟在（地点）进行建设工程，因业务需要委托乙方进行部分施工，并经双方友好协商，现签订如下分包合同：第一条项目介绍甲方和乙方均同意，乙方将按照甲方的要求，在（具体位置）进行建设工程分包施工，具体承包范围为（具体内容），具体承包价格为（具体金额）。
第二条工程质量乙方承诺将按照甲方的施工标准和要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规定，且保证施工过程中不违反相关法律法规。
第三条交货期乙方应按照甲方工程进度要求，在规定时间内完成分包施工，并保证按时交货。
第四条施工费用1. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付施工款项。
2. 乙方应保证按照工程量进行结算，不得擅自增加施工费用。
第五条突发事件处理1. 在施工过程中如发生突发事件影响到施工进度或质量，双方应友好协商解决。
2. 如因不可抗力导致施工无法继续，双方可协商解除合同或延期交货。
第六条违约责任1. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应按照甲方要求承担相应的违约责任。
2. 若因甲方原因导致施工延误或其他问题，甲方应承担相应的违约责任。
第七条合同变更若本合同内容需要变更，双方应书面协商，并在变更后签署变更协议。
第八条争议解决双方如发生争议，应友好协商解决；若无法协商解决，可提交相关部门进行调解或仲裁。
第九条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜由双方友好协商解决，协商不成将依法处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上是建设工程施工分包合同的范本，双方应认真履行合同约定，保障工程质量和进度，确保双方合作顺利进行。
篇2建设工程施工分包合同范本甲方：（委托方）___________（以下简称甲方）乙方：（承包方）___________（以下简称乙方）鉴于，甲方拟进行___________（项目名称）工程的施工，因需求施工公司提供专业服务，在友好协商的基础上，甲、乙双方达成如下约定：第一条项目概况1.1 项目名称：___________（项目名称）1.2 项目地点：____________（项目地址）1.3 工程内容：___________（工程内容）1.4 工程规模：___________（工程规模）1.5 工期安排：___________（工期安排）第二条乙方承包的工程范围2.1 乙方将承担本合同约定的___________（工程范围），具体包括但不限于___________（工程内容）。
建筑工程分包合同范本6篇
建筑工程分包合同范本6篇篇1建筑工程分包合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包人）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方委托乙方承担（项目名称）的工程项目，为明确双方权利义务，特订立本合同。
双方皆经协商一致，遵循诚实信用、平等自愿的原则，达成如下协议：第一条项目名称及位置1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地点：（填写项目具体位置）第二条工程范围2.1 根据甲方提供的设计图纸和合同内容，乙方应承担工程施工项目相应的分包内容，具体包括但不限于（详细列出分包工程内容）。
2.2 乙方需按照国家相关规定，保证工程质量，确保工程进度，完成所承担的分包工程内容。
第三条工程期限3.1 工程期限自本合同签署之日起计算，至工程竣工验收为止。
3.2 若因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并提供书面证明，经双方协商后确定新的工程期限。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程价款总额为（具体金额），在不影响工程质量的前提下，乙方应按照合同约定的价格完成相应工程内容。
4.2 工程价款支付方式为：甲方应根据工程进度按月支付工程款项，其中预付款占工程总价款的（具体比例），工程竣工验收合格后支付尾款。
第五条工程质量与保修5.1 乙方保证所承担的工程内容达到国家相关标准和甲方要求，确保工程设计、施工、材料质量符合规定标准。
5.2 工程竣工验收后，乙方应为工程提供一定期限的免费保修服务，具体期限为（具体保修期限），期间内工程出现质量问题，乙方应及时处理。
5.3 若工程保修期内出现质量问题，乙方无正当理由拒绝解决的，甲方有权自行处理，费用由乙方承担。
第六条不可抗力6.1 如果因不可抗力原因（包括但不限于自然灾害、战争等）导致任何一方无法继续履行本合同，应及时通知对方并提供书面证明，并可暂时中止履行本合同，在不可抗力消失后继续履行本合同。
6.2 不可抗力发生时，双方应携手应对，共同努力减轻不可抗力造成的损失，并尽最大努力保证合同目标的实现。
工程专业分包合同范本（精选5篇）
工程专业分包合同范本（精选5篇）工程专业分包篇1发包方(甲方)：________________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________承包方(乙方)：________________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、工程编号：________________四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。
(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作，双方应根据工程中第三条规定，分别负责按时完成。
三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。
顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。
工程专业分包合同范本(8篇)
工程专业分包合同范本发包方：_____（以下称甲方）分包人：_____（以下称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议;一、工程概况分包工程名称：_____工程防水工程分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。
分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。
二、工期1.按甲方确定的进度计划要求工期。
2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成.3.如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。
4.其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。
一天以上台风，暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件）;工期经甲方签字认可后可相应顺延。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。
6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准6.1本合同使用_____汉语_____语言6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。
7.图纸7.1甲方向乙方提供图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。
甲方向乙方提供图纸的套数;1套。
五、双方一般职责8.甲方代表姓名：_____ 电话：_____9.乙方项目经理姓名：_____ 电话：_____10.甲方职责10.1负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。
10.2根据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方已与建设单位签订建设工程施工总承包合同，且甲乙双方出于互利共赢的考虑，依据相关法律法规及政策规定，经过友好协商，甲方决定将本工程项目中的部分专业工程交由乙方承包实施。
为明确双方权益关系，确保工程质量及工期，达成以下合同条款，以兹共同遵守：一、工程概况与分包范围1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 分包范围：（详细说明分包的工程项目及具体部位，如：电气安装、通风系统建设等）。
具体详见附件的分包工程量清单。
二、工期与进度管理1. 分包工程工期要求：乙方应按照甲方提供的总进度计划安排施工，确保不影响整体工程进度。
2. 工程进度管理：乙方必须按甲方制定的关键节点计划组织施工，并及时上报进度计划调整方案。
3. 工程延期处理：因乙方原因造成工期延误时，乙方须承担违约责任并承担由此带来的损失。
三、质量与安全管理1. 工程质量要求：乙方必须按照施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 安全施工管理：乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工期间的安全生产。
3. 质量与安全事故处理：发生质量与安全事故时，乙方应及时通知甲方，并承担相应责任与损失。
四、合同价款与支付1. 合同价款确定：合同价款依据附件中的分包工程量清单及综合单价进行确定。
2. 价款支付方式：按工程进度支付工程款，具体包括预付款、进度款支付及结算款支付等条款。
3. 工程变更与价格调整：如发生工程变更或材料价格波动等情况，合同价格需相应调整，具体调整办法依约定执行。
五、材料设备供应与管理1. 材料设备供应责任：明确由谁负责材料设备的采购、运输及保管等事项。
2. 材料设备验收与保管：对材料设备的质量、数量及验收、保管方法等进行约定。
工程分包协议书范本6篇
工程分包协议书范本6篇工程分包协议书范本 (1) 甲方：乙方：甲、乙双方在业主的同意下经友好协商，在公平、公正、诚实互信的条件下签订本合同。
一、工程名称：全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程二、工程地点：襄河镇杨桥工业园三、分包范围：全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程中附属的撇水沟护坡工程。
四、工期：约五个月。
五、承包方式：包工包料，发生在撇水沟护坡工程中的一切人、料、机费用乙方自理，乙方自负盈亏。
需扣除公司管理费、税金等，且必须提供成本发票。
六、安全生产：一切与乙方有关的安全、质量事故乙方自行解决与甲方无关。
七、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受业主、监理、检测、甲方等有关部门的检查、检验。
2、乙方工程完工报甲方后自行组织相关部门验收。
3、乙方工程验收合格后需提供工程试验、原材检测报告，工序报验，施工日记等工程资料一式三份且装订成册。
八、计量与计价：1、乙方已完成工程量，经验收合格后，再按工程实际量结算。
若未通过业主单位验收，乙方必须无条件返工，甲方不支付乙方任何费用。
2、单价按甲方与襄河镇签定的全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施BT项目工程《协议书》、《土地保证协议》一致。
九、甲乙双方未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自签定之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程分包协议书范本 (2) 委托单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)一、经协商，甲方将分包给乙方施工。
二、乙方应按甲方设计要求及施工规范完成施工任务，质量达到验收规范要求及甲方项目经理签字验收。
施工过程中的安全教育、安全交底及人身安全、伤亡事故由乙方自行负责。
工程分包协议书范本8篇
工程分包协议书范本8篇第1篇示例：工程分包协议书范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：鉴于甲方拟委托乙方承担工程分包施工任务，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订本协议书，并遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，依据平等自愿、互利互信、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条项目名称本合作协议所涉及的工程项目名称为：（工程名称）。
第二条工程内容乙方应按照甲方要求承接工程项目，具体工程内容详见附件《工程项目清单》。
第三条合同价款1. 本工程分包的总价款为人民币（大写）（￥小写）元，其中包括人工费、材料费等各项费用。
2. 付款方式：总价款的（具体比例）作为预付款，在签订本协议后（具体时间）内支付；剩余款项随工程进度支付。
第四条工程周期乙方承接的工程任务应按照约定的工期完成，若有延误需提前向甲方发出书面说明并获得甲方同意。
第五条材料选用乙方应确保所使用的材料符合国家标准和工程要求，并须获得甲方验收。
第六条施工质量乙方应按照约定的工程规范和施工方案，确保工程质量符合相关标准和要求，并承担工程质量的法律责任。
第七条安全保障乙方应遵守国家安全生产法律法规，保障工程施工过程中的安全以及工程从业人员的人身安全。
第八条突发事件处理若因不可抗力等突发事件造成工程进度延误或质量问题，双方可协商解决。
第九条合同变更若因工程需要或其他原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订变更协议。
第十条违约责任1. 任何一方未能履行本协议约定的义务，均视为违约，需承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应赔偿甲方相关损失。
3. 若因甲方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方应赔偿乙方相关损失。
第十一条法律适用本协议的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十二条附则1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程分包合同格式_合同范本
工程分包合同格式
本合同须联同英国土木工程师学会（i.c.e）的合同通则一并使用。
该合同的印本格式可径向伦敦swipgpu塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。
释义兹有工程总承包人____________________注册商标______________住址_______________________________________作为一方（以下简称总包人），分包人_____________________注册____________________________商号,住址____________________作为另一方（以下简称分包人）达成协议，因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定（其中有关总包人的价款详细规定除外）并同意按附表二指明的文件所述项目履行，作为承担总包合同工程的一部份，现于_______年_______月_______日双方同意如下条款。
1．本分包合同（以下照此名称）中，除另有注释外，以下名称分别具有特定的意义：“总包合同”指其内容援引，载明于附表一内的合同。
“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件，但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。
“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。
“总工程系指总包合同内所确指的工程。
“雇主”，“工程师”，“工程师代表”，“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。
“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。
总则2．（1）分包人应按分包合同的规定履行，完成，养护分包工程，务必做到总包人及工程师的满意，所谓满意必须合乎情理。
（2）按第四条规定，分包人应提供劳务，材料，建造工场，临时工房以及为了履行，完成，养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。
（3）除事先取得总包人书面许可外，分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人，或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。
必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。
3．（1）本总包合同的各条规定，分包人应充分了解，确切明了，（但其中总包合同规定的总包价款，以及工程数量单内估算的单价等除外）分包人如需要时，可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。
（价款不包括在内）（2）除分包合同另有规定外，分包人应如实履行，完成，养护其分包工程，务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职，无法履行总包合同规定的义务；分包人（除另有规定外）应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。
本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。
（3）由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任，招致索赔，求偿，诉讼，损失，费用等情，分包人应予赔偿。
（4）此处分包人须确认：由其损害，违反分包合同势将导致总包人犯损害，违反总包合同的过失，从而对总包合同及其他负有损失的责任，此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。
共9页，当前第1页123456789
工程分包合同格式相关内容:北京市家庭居室装饰装修工程施工合同
发包方（甲方）：______________________承包方（乙方）：_____________________合同编号：_______________使用说明1．本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。
此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
水利工程建设监理合同
发包人：________________________合同编号：______________________监理人：________________________签定地点：______________________签定时间：________年____
月____日依据《中华人民共和国合同法》，________________________（以下...
工程招标合同范本（试行）
中华人民共和国交通部制定一九九六年十二月（封面格式）编号：______________ 港口工程施工招标文件工程名称：__________ 招标单位：__________ _____年_____月____日??目录第一卷第一章?投标邀请书第二章?投标须知第三章?合同协议书第...
委托施工合同
发包方（甲方）：________承包方（已方）：________为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确...
建筑安装工程施工合同
甲方：___________________________乙方：___________________________为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合...
重庆市水利水电土建工程施工合同
工程名称：______________________发包人：________________________发包人：________________________承包人：________________________使用说明1．《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理...
PLANT CONSTRUCTION CONTRACT
article 1-definitions'the owner' shall mean .'the contractor' shall mean .'the plant' shall mean all or any part of the machinery, equipment andmaterials forming the permanent installation as specified inappendix....
深圳市小型（家庭）装饰工程施工合同
发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________按照《中华人民共和国合同法》建设部《建筑装饰装修管理规定》和深圳市政府《深圳市家庭居室装饰管理现定》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
建设工程合同
感谢您的阅读，欢迎下载使用。