监理合同练习题3
2023年设备监理师之设备监理合同真题精选附答案
2023年设备监理师之设备监理合同真题精选附答案单选题（共40题）1、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。
合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。
在此合同中应由( )承担违约责任。
A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】 C2、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成( )。
A.合同文件B.索赔C.争议D.变更【答案】 D3、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。
A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者【答案】 C4、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。
A.工程师B.工程师代表C.承包商D.业主【答案】 D5、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的( )支付劳动者工资报酬。
A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】 D6、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】 B7、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。
买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A8、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限B.双方约定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】 C9、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
监理工程师合同管理练习题三
监理工程师合同管理练习题三判断题1、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( )A、是B、否3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。
( )A、是B、否5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( )A、是B、否6、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
( )A、是B、否7、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( )A、是B、否9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同( )A、是B、否10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否。
>单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。
A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
2023年设备监理师之设备监理合同真题精选附答案
2023年设备监理师之设备监理合同真题精选附答案单选题（共30题）1、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。
A.中标合同金额B.合同价格C.承包商的报价金额D.评标价格【答案】 A2、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。
A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院【答案】 B3、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。
A.工程师收到最终报表B.业主收到结清证明C.工程师收到结清证明D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】 D4、在市场经济条件下，( )是民法的主要调整对象。
A.财产关系B.人身关系C.支配关系D.生产关系【答案】 A5、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
A.生产、运输、储存B.生产、使用、储存C.生产、运输、使用D.生产、经营、储存【答案】 D6、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。
A.开标B.组织现场踏勘C.发出投标邀请书D.发布招标公告【答案】 D7、根据《合同法》规定，招标公告属于( )。
A.要约邀请B.要约C.再要约D.承诺【答案】 A8、法定代理终止条件是( )A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力【答案】 D9、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，( )。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】 A10、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。
A.受赠B.收益C.继承D.受让【答案】 B11、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是( )。
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题（共30题）1、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。
如工程出现质量问题，则（）。
A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】 C2、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。
A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】 C3、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由( )承担。
A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】 B4、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。
A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】 B5、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款B.(1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款C.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款D.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款；(5) 专用合同条款【答案】 C6、下列描述中不属于资格评审的是（）。
A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求【答案】 C7、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。
监理工程师合同考题
监理工程师合同考题一、单选题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同中通常承担的角色是：A. 设计顾问B. 施工承包商C. 第三方监督D. 项目业主2. 以下哪项不是监理工程师的主要职责？A. 监督施工质量B. 管理施工进度C. 设计施工图纸D. 审核施工成本3. 监理工程师在合同中通常不包括以下哪项服务？A. 施工监理B. 质量控制C. 成本审计D. 法律咨询4. 在合同执行过程中，监理工程师发现施工方使用了不符合规范的材料，监理工程师应立即：A. 报告给项目业主B. 要求施工方立即更换材料C. 忽略此问题继续施工D. 等待施工方的解释5. 监理工程师在合同中通常不负责以下哪项工作？A. 确保施工安全B. 管理施工人员C. 监督施工进度D. 确保施工质量二、多选题（每题3分，共15分）6. 监理工程师在合同中可能承担的风险包括：A. 施工延期风险B. 施工质量问题C. 第三方索赔风险D. 设计变更风险7. 监理工程师在合同中应采取的风险管理措施可能包括：A. 定期安全检查B. 质量保证计划C. 进度控制计划D. 成本控制计划8. 监理工程师在合同中的质量控制措施可能包括：A. 材料审查B. 施工方法审查C. 施工人员资质审查D. 施工设备审查三、简答题（每题10分，共30分）9. 描述监理工程师在合同中对于施工进度管理的职责。
10. 解释监理工程师如何确保施工过程中的成本控制。
11. 如果施工过程中出现了合同变更请求，监理工程师应如何处理？四、案例分析题（共35分）12. 假设你是一名监理工程师，正在监督一个大型建筑项目的施工。
在施工过程中，你发现施工方未能按照合同规定的时间内完成关键施工节点。
请根据以下情景回答问题：a. 作为监理工程师，你将如何评估这一延误对项目的影响？（10分）b. 你将如何与施工方沟通以解决这一延误问题？（10分）c. 如果施工方拒绝采取补救措施，你将如何向项目业主报告此事，并提出你的建议？（15分）请注意，这只是一个简单的示例，实际的考题应根据具体的合同内容、项目需求和监理工程师的职责来定制。
监理合同练习题3
监理合同试题（C ）中。
A. 专用条件B. 通用条件C. 附录AD. 附录B2.以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是 （C ）A. 对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制B. 只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担监理失职责任C. 监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责D. 如果专用条件中只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理3. 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作 属于（D ）。
A.正常工作 B. 本职工作 C.额外工作 D 。
附加工作4.《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是（D ）A. 协议书 T 通用条件 T 专用条件B. 协议书 T 投标文件 T 专用条件C. 投标文件T 通用条件T 附录BD. 中标通知书T 专用条件T 投标文件5. 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，按照《建设工程监 理合同》的规定，以下说法中正确的是（A ）。
A. 自行更换后通知委托人B. 自行更换，无需通知委托人C. 需报告委托人，未经同意不得更换D. 项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换 6. 监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时 （C ）。
A.应对该人予以警告 B . 应对承包人予以警告C.通知承包人撤换该人员D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员7. 按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是 （B ）。
A. 委托人的授权范围应通知承包商B. 委托人的授权一经在专用条件中注明不得更改C. 监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意D. 监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意 8.《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括（C ）。
2024年监理工程师合同真题答案(3篇)
第1篇一、选择题1. 下列关于监理合同订立的说法，正确的是（）。
A. 监理合同必须采用书面形式B. 监理合同可以采用口头形式C. 监理合同必须由监理单位与建设单位签订D. 监理合同必须由监理单位与施工单位签订答案：A解析：监理合同应当采用书面形式，因为书面合同便于双方在合同履行过程中明确各自的权利和义务，减少纠纷。
2. 监理工程师在工程监理过程中，下列行为中属于违反职业道德的是（）。
A. 严格遵守国家法律法规和行业标准B. 公正廉洁，坚持原则C. 接受建设单位和施工单位的宴请D. 严格按照合同约定进行监理答案：C解析：监理工程师应当公正廉洁，不接受任何可能影响其公正执行监理职责的利益，包括宴请等。
3. 监理工程师在发现施工质量问题后，应采取的措施是（）。
A. 直接向施工单位下达停工令B. 通知建设单位，由建设单位决定是否停工C. 向施工单位提出整改意见，由施工单位自行整改D. 向施工单位下达整改通知，由施工单位在规定时间内整改答案：D解析：监理工程师在发现施工质量问题后，应按照合同约定，向施工单位下达整改通知，要求施工单位在规定时间内进行整改。
4. 下列关于监理工程师职责的说法，错误的是（）。
A. 对施工质量进行监督检查B. 对施工进度进行监督检查C. 对施工安全进行监督检查D. 对施工单位的合同履约情况进行监督检查答案：C解析：监理工程师的职责是对施工质量、进度和合同履约情况进行监督检查，但不包括对施工安全的监督检查。
5. 下列关于监理工程师权力和义务的说法，正确的是（）。
A. 监理工程师有权对施工质量进行监督检查，但无权要求施工单位整改B. 监理工程师有权要求施工单位整改施工质量问题，但无权对施工单位进行处罚C. 监理工程师有权对施工单位进行处罚，但无权要求施工单位整改施工质量问题D. 监理工程师有权对施工质量、进度和合同履约情况进行监督检查，并有权要求施工单位整改答案：D解析：监理工程师有权对施工质量、进度和合同履约情况进行监督检查，并有权要求施工单位整改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理合同试题( C )中。
A. 专用条件B. 通用条件C. 附录AD. 附录B2. 以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是( C )。
A. 对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制B. 只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担监理失职责任C. 监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责D ．如果专用条件中只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理3. 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于( D )。
A.正常工作B.本职工作C.额外工作 D 。
附加工作4. 《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是( D ) 。
A.协议书 → 通用条件 → 专用条件B. 协议书 → 投标文件 → 专用条件C.投标文件 → 通用条件 → 附录BD.中标通知书 → 专用条件 → 投标文件5. 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是( A )。
A. 自行更换后通知委托人B. 自行更换，无需通知委托人C. 需报告委托人，未经同意不得更换D ．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换6. 监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时( C )。
A.应对该人予以警告B. 应对承包人予以警告C.通知承包人撤换该人员D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员7. 按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是 ( B )。
A.委托人的授权范围应通知承包商B.委托人的授权一经在专用条件中注明不得更改C.监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意D.监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意8. 《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括( C )。
A.对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处理意见一、单项选择题（共20题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）B.当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人、承包人协商解决C.委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地做出处理决定D.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料9. 在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告，不包括( C )。
A.监理规划B. 监理月报C.监理实施细则D.各类专项报告10.施工过程中委托人对承包人的要求应( C )。
A.直接指令承包人执行B.与承包人协商后，书面指令承包人执行C.通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令D. 与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行11．监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。
委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（ A )。
A.视为委托人已同意变更处理意见B. 视为委托人不同意变更处理意见C.应修改变更处理的建议再次提交给委托人作出决定D.应与委托人、承包人共同协商后由委托人发布变更指令12. 下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是( D )。
A.最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金B.最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金C. 赔偿额为该部分正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失D. 赔偿额为合同约定的正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失13. 下列关于监理人向委托人索赔的说法中，表述正确的是( C )。
A．监理人的索赔不成立时，不应针对此事件再提索赔B. 监理人是委托的代理人，因此不应提任何索赔要求C.监理人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此发生的费用D.监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组14. 监理人审查并同意了承包商特殊专项施工组织设计。
施工过程中发现承包人擅自变更了职工作业方法，监理人发出了整改通知但未要求停止施工。
由于承包人的施工方法存在缺陷导致发生了严重的质量事故，对此事故责任的下列说法中正确的是( D )A．承包人是保证工程质量的直接责任人，监理人无责任B.承包人擅自改变施工方案，监理人不承担责任C.监理人对发现的问题已发出整改通知，不对事故承担责任D.监理人未发布停工指示，应承担事故损失的连带责任15.委托人对监理人提交的阶段支付酬金申请书内的附加工作酬金有异议时，按照通用条件的规定，该阶段的酬金支付应为( D )。
A．将支付申请书退回监理人，要求提供有效证明材料后再行支付B. 将支付申请书退回监理人，要求重新计算正确后再行提交C.按支付证书要求的款额支付，异议部分留待后续再解决D.对无异议部分按时支付，有异议部分暂不支付16、监理合同的有效期为（ D ）A ．实际开工日起，至监理工程竣工移交之日止B ．自合同签字日起，至监理工程竣工移交之日止C ．自合同签字日起，至协议书注明的监理服务期限之日止D ．自合同签字日起，至完成监理工作并结清监理酬金之日止17、按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（ B ）A ．委托监理工作范围内的工程概算投资额增加B ．承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长C ．监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加D ．因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少18、按照通用条件对解除合同的规定，下列情况中不包括（ D ）A ．监理人无正当理由不履行监理义务B ．非监理人原因致使监理工作暂停超过182天C ．由于不可抗力事件的损害导致合同继续履行已无意义D ．虽然工程尚未竣工但协议书中约定的监理服务期限已到期19、委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（ C ）A ．调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应减少B ．因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润C ．按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金D ．按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金20、按照通用条件对监理人获得奖励的规定，以下说法中正确的是（ D ）A ．监理的工程提前竣工B ．监理机构认真履行了合同约定的义务C ．工程施工未出现任何质量、安全事故D ．监理人提出的合理化建议使委托人获得了经济效益1、按照<建设工程监理合同>示范文本对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（ D ）。
a ．负责工程的施工图设计二、多项选择题（共10题，每题3分。
每小题备选答案中至少有2个符合题意，至少有一个错项。
少选、每选对1个得0.5分，错选本题减0.5分，全选对者得3分）b．负责勘察合同的履行管理c．监理人负责施工招标的代理工作d．对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询e．按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准A. b dB.a d eC.a b c dD. b d e2、委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有（C ）a．监理人完成附加工作后对酬金的调整b．合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整c．工程概算投资额增加时，对正常工作酬金的调整d．监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励e．工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整。
A. b c eB. a eC.a c dD. c d e3、<建设工程监理合同>示范文本规定的合同文件包括（D ）a．协议书b．附录bc．通用条件d．监理人的投标文件e．建设工程委托监理合同A. a b dB.b c d eC. b cD. a b c4、通用条件中对监理人义务的规定包括（A ）a．主持召开第一次工地例会b．审查承包人的施工组织设计c．检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况d．审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料e．主持工程竣工验收A. b c dB. a b c dC. a b c eD.b c e5、<建设工程监理合同>示范文本规定的监理依据包括（C ）a．行政法规b．城市规划c．有关的工程标准d．监理项目的施工合同e．监理项目的材料供应合同A. a b c dB. b eC. a c d eD. a d e6、按照<建设工程监理合同>示范文本的规定，监理人应撤换监理人员的情况有（ B ）a．不能胜任岗位职责b．检查的认可的施工部位出现质量缺陷c．向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法d．依据试验数据做出错误的判断，导致工程质量事故e．同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方A. b c d eB. a c dC. a c d eD. c d e7、在附录b中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可以有（D ）a．技术咨询b．工程资料c．办公用房d．交通工具e．办公用品A. c d eB.a b d eC.c dD.b c d8、按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（B ）a．本阶段的正常服务酬金b．索赔要求增加的酬金c．合理化建议应获得的奖金d．增加工作内容应增加的酬金e．委托人上期支付时拖延支付的利息A.a b eB. a c d eC.b c eD. b c d e9、下列选项中属于监理附加工作的有（ C ）a．按照委托人的要求增加监理工作的内容b．因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长c．委托人与严重违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作d．因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少e．监理过程中因工程相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加A.c eB. b c d eC. a b c eD. a b d10、不可抗力事件导致部分工程严重损坏致使该部分的监理工作不能继续进行，按照通用条件的规定，监理人应采取的措施包括（ A ）a．将事件的影响及时通知委托人b．立即停止该部分的监理服务c．采取有效措施减少损失的扩大d．采取有效措施增加损失的扩大e．暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知A. a c eB. b c d eC.a c d eD. b d e根据《建设工程监理合同》示范文本，简答如下词语定义：1、监理的定义：答：“监理”是指监理人受委托人委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。