建筑法规模拟试卷(答案全面)
建设法规试卷及答案
建设法规试卷及答案一、选择题1.建筑工程质量管理的基本规定是由哪个法规确立？A. 建筑法B. 建设工程质量管理条例C. 建设工程质量管理办法D. 建筑质量管理法答案：B2.建筑工程施工合同的签订，应该符合以下法规要求中的哪一个？A. 建筑合同法B. 建设工程施工合同管理暂行条例C. 建设工程合同管理办法D. 建设工程施工合同管理办法答案：C3.招标投标活动中违背该法规要求的行为的处理，应当根据哪部法规进行处理？A. 招标投标法B. 建筑市场准入管理办法C. 建筑工程质量管理条例D. 建设工程招标投标管理办法答案：D二、简答题1.建筑工程质量鉴定主要的法规依据是什么？请简要概述。
答：建筑工程质量鉴定主要的法规依据是《建筑工程质量鉴定管理办法》。
该办法规定了建筑工程质量鉴定的实施范围、主体责任、程序要求等内容。
根据该办法，建筑工程质量鉴定应由鉴定机构进行，鉴定机构应具备相应资质，并按照相关标准和规范进行鉴定工作。
鉴定结果对于涉及纠纷解决、工程质量评价等有重要意义。
2.建筑市场主体的准入管理依照的法规是什么？请简要概述。
答：建筑市场主体的准入管理依照的法规是《建筑市场准入管理办法》。
该办法规定了建筑市场主体的注册登记、资质审查和监督管理等方面的内容。
根据该办法，建筑市场主体应向管理部门进行注册登记，并且按照一定的资质要求进行审核，以确保市场主体的合法性和合规性。
此外，管理部门还对市场主体的经营行为进行监督管理，对违规行为进行处罚。
三、案例分析题某城市规划局在招标过程中遇到了一家施工单位提供虚假材料的情况，请问该如何处理？答：针对施工单位提供虚假材料的情况，按照《建设工程招标投标管理办法》的规定，招标人应当责令施工单位停止投标，并责令其改正违法行为。
同时可以对涉及虚假材料的投标报价进行无效处理。
对于情节严重的，还可以通过法律途径追究相关人员的法律责任。
此外，建议招标人在招标过程中加强对材料真实性的审查，严格防范虚假行为的发生。
建筑法规模拟题 - 2(答案全面)
模拟题（二）（一）单项选择题1．下面属于法律的是（）（A）《中华人民共和国建筑法》（B）《建设工程安全生产管理条例》（C）《注册造价工程师管理办法》（D）《上海市建筑市场管理条例》2．因特殊情况不能按照开工报告规定的期限开工，时间超过（）个月，开工报告自行失效。
（A）1 （B）3 （C）6 （D）123．建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（D）。
A.延期以1次为限，不超过3个月B.延期以1次为限，不超过6个月C.延期以2次为限，每次不超过1个月D.延期以2次为限，每次不超过3个月4．有防水要求的卫生间、房间和外墙面的保修年限为（）A.3年B.4年C.5年D.6年5．联合体中标的，联合体各方应当（C）与招标人签订合同。
A.分别B.共同C.推选1名代表D.由承担主要责任的公司6．对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。
A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用7．采用欺诈、胁迫等手段订立的合同为（）合同。
A.有效B.无效C.违法D.可撤销8．《注册造价工程师管理办法》是属于（）（A）行政法规（B）部门规章（C）法律（D）技术法规9．承包商假借投资质投标违反了《招投标法》中的（）原则（A）公开（B）公平（C）公正（D）诚实信用10．申请施工许可证所要具备的条件不包括（）（A）已经办理该建筑工程用地批准手续（B）已经确定建筑施工企业（C）建设资金已经落实（D）有保证工程进度的具体措施11．合同的成立，需要经过要约和承诺两个阶段，下列关于要约的说明，不正确的是( )。
A 要约的内容应具体确定B．要约必须是特定人的意思表示C．要约必须以缔结合同为目的D．要约可以不具备合同的主要条款12．法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。
二建建筑工程法规：2024年度模拟题及答案
二建建筑工程法规：2024年度模拟题及答案一、选择题1. 下列哪个是建筑工程施工的必要手续？- A. 建设规划许可证- B. 建设用地规划许可证- C. 施工许可证- D. 建筑工程竣工验收备案- Answer: C2. 建筑工程施工中，安全生产的主要责任是由谁承担？- A. 施工单位- B. 监理单位- C. 设计单位- D. 建设单位- Answer: A3. 建筑工程竣工验收备案是由谁负责组织进行？- A. 建设单位- B. 监理单位- C. 施工单位- D. 设计单位- Answer: B4. 建筑工程质量事故调查处理的主要责任单位是？- A. 施工单位- B. 设计单位- C. 监理单位- D. 建设单位- Answer: C5. 下列哪个是建筑工程施工图设计文件的审查单位？- A. 建设单位- B. 施工单位- C. 设计单位- D. 监理单位- Answer: C二、简答题1. 请简要说明建筑工程施工许可证的作用和申请流程。
答：建筑工程施工许可证是建筑工程施工的必要手续，没有施工许可证不得进行建筑工程施工。
申请流程一般包括以下几个步骤：- 建设单位准备申请材料，包括建设项目规划许可证、用地规划许可证等相关文件。
- 将申请材料提交给施工单位，由施工单位组织进行审查并编制施工组织设计。
- 施工单位将审查通过的申请材料和施工组织设计一并提交给建设单位。
- 建设单位受理后，将申请材料和施工组织设计送至相关部门进行审批。
- 相关部门审批通过后，颁发建筑工程施工许可证。
2. 请简要说明建筑工程竣工验收备案的意义和主要程序。
答：建筑工程竣工验收备案是确保建筑工程质量合格、安全可靠的重要环节。
其意义主要体现在以下几个方面：- 确保建筑工程符合相关法律法规和技术标准的要求。
- 为建筑工程的正常使用和维护提供依据。
- 对建筑工程的质量进行监管和管理。
主要程序一般包括以下几个步骤：- 施工单位完成建筑工程竣工验收，并编制竣工验收报告。
建造师法律法规模拟试题
建造师法律法规模拟试题第一部分：选择题1.《建筑法》是我国建筑领域的基础法律，下列哪个不属于《建筑法》的内容？a.建筑工程的规划b.建筑工程的设计c.建筑工程的施工d.建筑工程的竣工验收2.建筑工程施工单位需要提交哪些文件完成施工图设计文件审查？a.项目建设规划许可证b.工程质量监督报告c.施工图设计文件申请表d.施工图设计文件编制说明3.建筑工程的竣工验收备案需要提交的资料包括以下哪些？a.竣工图纸b.技术性能指标检测报告c.施工许可证d.施工图设计文件4.《城市房屋拆迁管理条例》规定，对于房屋拆迁进行补偿时，下列哪个因素不会作为补偿标准？a.房屋拆迁时间b.房屋使用年限c.房屋购买价格d.房屋所在地点5.建筑工程质量事故处理，下列哪个部门不是负责处理建筑工程质量事故的？a.建设行政主管部门b.人民法院c.建筑业协会d.公安机关第二部分：判断题1.根据《建筑工程质量管理条例》，建筑工程施工单位不需要进行项目质量验收。
–正确（）2.《建筑工程竣工验收规范》规定，建筑工程竣工验收记载清单是建筑工程的重要文件。
–正确（）3.房屋买卖合同签订时，买方应向卖方支付一定的定金。
–正确（）4.建筑工程监理单位在施工过程中发现施工单位存在违法行为时，应及时向建设行政主管部门报告。
–正确（）5.对于建筑工程质量问题，相关责任人在法律上可能面临刑事责任和民事责任。
–正确（）第三部分：问答题1.请简述《建筑法》中的主要内容。
《建筑法》是我国建筑领域的基础法律，其中主要包括建筑工程的规划、设计、施工和竣工验收等方面的内容。
该法律规定了建筑工程的竣工验收制度，明确了建筑工程的质量标准和安全要求。
此外，该法律还规定了对于建筑工程质量事故的处理和责任追究等方面的规定。
2.建筑工程质量事故的处理程序是什么？建筑工程质量事故的处理程序包括以下步骤：–第一步：事故报告和调查。
当发生建筑工程质量事故时，施工单位应立即报告相关部门，并按照要求展开调查，查明事故原因。
建筑法规模拟试题（后附答案）
建筑法规模拟试题（后附答案）《建设工程法规及相关知识》模拟试卷一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、某甲于2005年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下面说法正确的是（）A. 他肯定会成为项目经理了B?只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了C. 只要经过注册，他就可以成为项目经理了D. 只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了2、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则关于这笔工程款的说法正确的是（）A. 是工程建设法律关系主体B.是工程建设法律关系客体 C.是工程建设法律关系的内容 D.是工程建设法律关系内容中的义务3、法律关系产生、变更和消灭的原因是（）。
A. 法律主体B.法律客体C.法律内容D.法律事实4、由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的情况下，建设单位聘请了一位律师将施工单位诉诸法庭，那么前述这种行为属于（）°A. 法定代理B.约定代理C?指定代理D.委托代理5、某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障？（）A. 2 年B.1 年C.4 年D.20 年注：对于诉讼时效的有关考题，首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效，然后就不难选出正确答案了。
6、某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500看成了5000,多支付了4500元。
承包商发觉后，向这名工人讨还。
这种债产生的原因是（）A. 合同B.侵权行为C. 无因管理D.不当得利7、根据《建筑法》的规定，下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是（）A. 已经办理该建筑工地用地批准手续B. 已经完成初步设计C. 已经确定建筑施工企业D. 建设资金已经落实8、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。
A. 一个月B.三个月C.六个月D. —年9、根据《建筑法》，下面说法正确的是（）A. 总包单位可以将所承揽的工程转包给他人B. 建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任C. 有的分包商需要经过建设单位认可，有的不需要，只需要总包商认可就可以了D. 总承包商与分包商承担连带责任10、根据《建筑法》，关于建设工程监理的说法正确的是（）A. 工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的11、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）A. 如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标B. 所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标C. 属于必须招标的项目范围，监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标D. 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定12、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。
2020年建筑工程法规模拟题及参考答案
2020年建筑工程法规模拟题及参考答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪项不是建筑工程法的调整对象？A. 建筑物的所有权B. 建筑物的使用权C. 建筑物的租赁权D. 建筑施工的安全参考答案：D2. 建筑工程合同应当采用书面形式，合同中应当明确约定哪些内容？A. 工程名称、工程地点B. 工程造价、付款方式C. 工程质量、保修期限D. 以上都是参考答案：D3. 建筑工程施工许可的申请主体是谁？A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位参考答案：A4. 建筑工程竣工验收应当具备哪些条件？A. 完成施工图纸设计的内容B. 符合施工技术标准C. 安全设施齐全、完好D. 以上都是参考答案：D5. 建筑工程的保修期限自验收合格之日起计算，下列哪项不符合规定？A. 地基基础工程保修期限为5年B. 主体结构工程保修期限为20年C. 屋面防水工程保修期限为10年D. 电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期限为2年参考答案：B二、判断题（每题2分，共20分）1. 建筑工程法规定，建设单位可以要求施工单位提前竣工，施工单位应当按约定履行提前竣工的义务。
参考答案：正确2. 建筑工程施工许可的申请条件包括：有合法的土地使用权、有符合规定的设计文件、有具备相应资质的施工单位。
参考答案：正确3. 建筑工程竣工验收合格后，施工单位应当在15日内向建设单位提交竣工验收报告。
参考答案：错误（正确答案：应当在验收合格后30日内提交竣工验收报告）4. 建筑工程的保修期限可以由当事人约定，但不得低于法定的最低保修期限。
参考答案：正确5. 建筑工程法规定，施工单位不得转包或者违法分包工程。
参考答案：正确三、简答题（每题10分，共30分）1. 简述建筑工程法的基本原则。
参考答案：建筑工程法的基本原则包括合法原则、公平原则、诚实信用原则、保护公共利益原则和合同自由原则。
2. 简述建筑工程施工许可的申请条件。
参考答案：建筑工程施工许可的申请条件包括：有合法的土地使用权、有符合规定的设计文件、有具备相应资质的施工单位、有保证工程质量和安全的具体措施、法律、法规规定的其他条件。
一建《建设工程法规》模拟考试题及答案
一建《建设工程法规》模拟考试题及答案姓名：__________指导：__________日期：__________一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于( )。
A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例2.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于( )。
A.上定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理3.甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。
乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归( )享有。
A.甲建设单位B.乙设计单位C.注册建筑师王某D.甲、乙两单位共同4.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。
2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。
若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是( )。
A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉5.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某( )。
A.可以要求施工单位修改设计B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计D.应当要求设计单位修改设计6.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。
依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是( )。
A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款7.使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在( )万元人民币以上的，必须进行招标。
2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题(含答案)
2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题（含答案）考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名：考号：一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《民用建筑节能规定》，在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是0A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率D.采用新型能源取代传统的燃料2、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是()A.行政机关只能委托第三人代履行B.代履行不适用与人身有关的义务C,代履行的适用与不履行义务的后果无关D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止3、建设工程项目作为一个系统，与一般的系统相比，具有的特征是OA.建设工程项目都是一次性的，但也会出现完全相同的项目B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成C,建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同，各阶段参与或涉及的单位也不相同，建设项目的全寿命周期持续时间较短D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成，他们的合作关系都是固定的4、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。
A.1B.2C.5D.205、申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。
A.财产所在地B.被告住所地C.合同履行地D.原告所在地6、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。
A.最低B.实际损失C.损失后评估D.最高7、建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响OA.报告书B.报告表C.公告书D.登记表8、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
法规模拟试卷6一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1. 下列具有法人资格的建设活动主体是 （ ） A ．各级建设主管部门 B.建设单位 C. 国家财政机关 D. 中国人民银行2.《中华人民共和国房地产管理法》属于 （ ） A ．法律 B.行政法规 C.部门规章 D. 规范性文件3.以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以（ ）A ．撤销B ．撤回C ．注销D ．吊销4.采用定金对合同履行实行担保的，其数额一般部超过主合同标的额的（ ） A ．5% B ．10% C ．15% D ．20%5. 《中华人民共和国城乡规划法》规定，城市近期建设规划考虑的年限一般为（ ）A.5年B.10年C.15年D.20年6. 在乡、村庄规划区进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的建设，建设单位或个人应当向乡镇人民政府提出申请，由乡镇人民政府报市、县人民政府城乡规划主管部门核发 （ ）A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.规划条件通知书D.乡村建设规划许可证 7.土地使用权出让的主体是 （ ）A.国家B. 企业C. 其他组织D.个人8.国家实行土地有偿使用制度，规定工业用地时间为（ ） A.30年 B. 40年 C. 50年 D.70年9. 《中华人民共和国土地管理法》规定，下列土地不能采用划拨方式取得的是 （ ） A.国家机关用地 B.居住商品房用地 C.基础设施用地 D.军事用地 10.根据《招投标法》及有关规定，下述表述正确的是 （ ） A.公民个人投资的项目部需要招标B. 施工单项合同估算价为100万美元的项目部需要招标C.所有总投资在3000万元人民币以上的项目都需要招标D.使用国际组织资金的项目，如果规模标准没达到法定要求也可以部招标11. 《招投标法》规定，投标人不得低于成本的报价竞标。
这里的成本是指 （ ） A.投标人的平均成本 B.投标人本企业的成本C. 标底中估计的成本D.报价最低的投标人的成本12.一高速公路项目进行招标，按照招投标法律法规的规定，开标后允许（ ） A.指示施工单位修改设计文件B.投标人再增加优惠条件C.评标委员会要求投标人澄清问题D. 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 13.监理工程师在实施监理过程中，发现设计图纸不符合合同约定的技术标准，应（ ） A.指示施工单位修改设计文件 B.直接要求设计单位改正 C.将设计文件修改后交给施工单位实施 D. 报告建设单位要求设计单位改正14.在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的规定，符合《建设工程质量管理条例》规定的是（ ）A. 地基基础和主体结构工程为永久B. 电气工程、给排水工程，为2年C. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；D. 基础设施工程、房屋建筑的，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 15.为了保护工程建设活动中从业人员的生命健康，《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得压缩（ ）A.合理工期B.合理约定的工期C.标准工期D.法定工期16.工程承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期自开工之日至（ ）A.提交竣工验收报告之日B. 竣工验收合格之日C. 竣工验收备案之日D. 交付使用之日 17.城市政府对城市交通应采取的方针是（ ）A.公交优先B. 发展私家车C.发展出租车D. 发展电车 18.根据近期国家规定，城市新建区的绿化用地应不低于总面积的 （ ） A ．20% B ．25% C ．30% D ．35%19.房地产企业应按照土地使用权出让合同规定的期限开工建设，若未动工则被无偿收回土地使用权的期限是（ ）A.6个月B.1年C.2年D.3年20.民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式，其中民事诉讼不应参与的人是 （ ） A. 证人 B.第3人 C.鉴定人 D.审判长二、多项选择题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
21. 城市总体规划的编制依据包括 （ ）A.国民经济和社会发展计划B.全国城镇体系规划C. 省域城镇体系规划D. 土地利用总体规划E.控制性详细规划22.下列关于国有划拨土地使用权的表述中，正确的有 （ ） A. 划拨土地使用权属于原始取得B. 划拨土地使用权实行有限期使用年级 班级 准考证号 姓名C.为公共利益需要，国家可以无偿收回划拨土地使用权D.因需要缴纳补偿、安置费用，故划拨土地使用权属于有偿取得E. 划拨土地使用权经国土行政部门允许可以转让、出租或抵押23.城市公用事业的内容包括（）A.供水.B. 供电C.供气 D公共交通 E. 出租车24.房屋拆迁纠纷的形式有（）A.行政裁决B.依法起诉C. 法院调解D.仲裁调解E. 民间调解25.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括（）A.施工现场记录B.各类财务凭证C.合同履行过程中的往来信函D.招标文件E.汇率变化表三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）26.建设法律体系27.保证28. 建设用地规划许可证29.土地使用权出让30.建设工程监理四、简答题 (本大题共6小题，每小题5分，共30分)31. 简述我国建设法律的调整对象。
【 5分】32. 简述用人单位不得解除劳动合同的情形。
33. 简述土地所有权转让的条件。
34. 简述公开招标的优点.35.简述建设监理的依据及其工作任务。
36.根据《房地产管理法》规定，哪些不得设定抵押物房地产﹖五、案例分析题（本大题共2小题，第37题10分，第38题15分，共25分）37.某建筑单位与某城建公司组成了一个联合体去投标，他们在共同投标协议中约定如果在施工的过程中出现质量问题而遭遇建设单位的索赔，各自承担索赔额的50%，后来在合同履行过程中果然由于建筑公司的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到了建设单位的索赔，索赔额10万元.但建设单位仅仅要求城建公司佩服这笔索赔款。
城建公司拒绝了建设单位的请求，其理由有两点：⑴质量事故的出现是建筑公司的技术原因，应该由建筑公司承担责任。
⑵共同投标协议中约定各自承担50%的责任，即使不由建筑公司独自承担，起码建筑公司应承担50%的比例，不应该由自己拿这笔钱。
问题：城建公司的理由是否成立？请说明理由。
38.某市政府投资的一建筑公司项目，项目法人要求委托某招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标，招标过程中发生以下事件：事件1：招标信息在招标信息网上发布后,招标人考虑到该项目建设工期紧拟缩短招标时间,而改用邀请招标方式,并要求在当地承包商中选择中标人.事件2：招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，双方经过谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低2%，招标人在与中标人签订合同后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
问题：上述事件中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
答案：一、单项选择题1.下列具有法人资格的建设活动主体是【 B 】A．各级建设主管部门 B.建设单位 C. 国家财政机关D. 中国人民银行2.《中华人民共和国房地产管理法》属于【 A 】A．法律 B.行政法规 C.部门规章D. 规范性文件3.以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以【 A 】A．撤销 B．撤回 C．注销 D．吊销4.采用定金对合同履行实行担保的，其数额一般部超过主合同标的额的【 D 】A．5% B．10% C．15% D．20%5. 《中华人民共和国城乡规划法》规定，城市近期建设规划考虑的年限一般为【 A 】A.5年B.10年C.15年D.20年6. 在乡、村庄规划区进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的建设，建设单位或个人应当向乡镇人民政府提出申请，由乡镇人民政府报市、县人民政府城乡规划主管部门核发【 D 】A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.规划条件通知书D.乡村建设规划许可证7.土地使用权出让的主体是【 A 】A.国家B. 企业C. 其他组织D.个人8.国家实行土地有偿使用制度，规定工业用地时间为【 C 】A.30年B. 40年C. 50年D.70年9. 《中华人民共和国土地管理法》规定，下列土地不能采用划拨方式取得的是【 B 】A.国家机关用地B.居住商品房用地C.基础设施用地D.军事用地10.根据《招投标法》及有关规定，下述表述正确的是【 C 】A.公民个人投资的项目部需要招标B. 施工单项合同估算价为100万美元的项目部需要招标C.所有总投资在3000万元人民币以上的项目都需要招标D.使用国际组织资金的项目，如果规模标准没达到法定要求也可以部招标11. 《招投标法》规定，投标人不得低于成本的报价竞标。
这里的成本是指【 B 】A.投标人的平均成本B.投标人本企业的成本C. 标底中估计的成本D.报价最低的投标人的成本12.一高速公路项目进行招标，按照招投标法律法规的规定，开标后允许【 C 】A.指示施工单位修改设计文件B.投标人再增加优惠条件C.评标委员会要求投标人澄清问题D. 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法13.监理工程师在实施监理过程中，发现设计图纸不符合合同约定的技术标准，应【 D 】A.指示施工单位修改设计文件B.直接要求设计单位改正C.将设计文件修改后交给施工单位实施D. 报告建设单位要求设计单位改正14.在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的规定，符合《建设工程质量管理条例》规定的是【 C 】A. 地基基础和主体结构工程为永久B. 电气工程、给排水工程，为2年C. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；D. 基础设施工程、房屋建筑的，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；15.为了保护工程建设活动中从业人员的生命健康，《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得压缩【 B 】A.合理工期B.合理约定的工期C.标准工期D.法定工期16.工程承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期自开工之日至【 B 】A.提交竣工验收报告之日B. 竣工验收合格之日C. 竣工验收备案之日D. 交付使用之日17.城市政府对城市交通应采取的方针是【 A 】A.公交优先B. 发展私家车C.发展出租车D. 发展电车18.根据近期国家规定，城市新建区的绿化用地应不低于总面积的【 C 】A．20% B．25% C．30% D．35%19.房地产企业应按照土地使用权出让合同规定的期限开工建设，若未动工则被无偿收回土地使用权的期限是【 C 】A.6个月B.1年C.2年D.3年20.民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式，其中民事诉讼不应参与的人是【 C 】A.证人B.第3人C.鉴定人D.审判长二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。