新冠肺炎工程索赔费用报告书(04-01)

合集下载

疫情期间索赔申请书

疫情期间索赔申请书

尊敬的 [保险公司名称]:我代表[公司/个人名称],就近期因新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)导致的财产损失及经济损失,向贵公司提出索赔申请。

以下为具体情况的详细说明:一、背景信息1. 受损单位:[公司/个人名称],成立于[成立时间],注册地为[注册地址]。

2. 受损财产:[具体受损财产列表,如:办公设备、生产设备、原材料、库存商品等]。

3. 受损时间:[受损开始时间]至[受损结束时间]。

二、受损原因1. 疫情影响:自2020年1月起,我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情,为响应国家疫情防控政策,政府采取了一系列封控措施,导致我公司生产经营活动受到严重影响。

2. 政策限制:为遏制疫情蔓延,政府部门对人员流动、交通运输、生产生活等方面进行了严格限制,导致我公司无法正常开展业务。

3. 市场需求下降:受疫情影响,国内外市场需求大幅下降,导致我公司产品销售困难,库存积压严重。

三、受损情况1. 财产损失:经核实,我公司在此期间遭受的财产损失共计人民币[具体损失金额]元。

2. 经济损失:主要包括以下几方面:a. 生产成本增加:为保障员工健康安全,我公司投入大量资金用于采购防疫物资、改善生产环境等,导致生产成本增加。

b. 销售收入减少:受市场需求下降影响,我公司销售收入较去年同期减少人民币[具体减少金额]元。

c. 员工工资支出:为保障员工基本生活,我公司按照政府要求,对在岗员工支付正常工资,导致工资支出增加。

四、索赔依据1. 国家相关政策法规:根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,以及政府发布的疫情防控政策措施,我公司有权要求贵公司承担相应赔偿责任。

2. 保险合同:我公司与贵公司签订的保险合同中,明确约定了保险责任范围,包括因自然灾害、事故、意外等原因导致的财产损失。

五、索赔请求1. 要求贵公司赔偿我公司财产损失人民币[具体损失金额]元。

2. 要求贵公司赔偿我公司经济损失人民币[具体减少金额]元。

新冠疫情工程索赔方案

新冠疫情工程索赔方案

新冠疫情工程索赔方案一、前言新冠疫情的爆发给全球经济和社会造成了巨大的冲击,各行各业都遭受了严重影响。

在这种情况下,工程项目也不可避免地受到了影响,不论是施工延期、供应链中断、劳务人员不足等问题都成为了工程方面需要解决的难题。

然而,由于新冠疫情是一种不可抗力因素,不同的国家和地区对于工程索赔的处理方式也不尽相同。

因此,本文旨在探讨新冠疫情下工程索赔的方案,以期为相关工程项目提供一些可行的解决方案。

二、新冠疫情对工程项目的影响1. 施工延期由于新冠疫情的爆发,许多地区实施了封锁措施,导致工程项目的施工受到了重大影响。

一方面,劳务人员无法前往工地,另一方面,供应链中断导致原材料和设备无法及时到达工地,这些问题都导致了工程项目的延期。

2. 劳务人员不足在疫情期间,一些劳务人员因为各种原因不得不放弃工作,或者因为疫情措施无法参与到工程项目中来。

这对工程进度和质量都产生了一定的不利影响。

3. 原材料供应中断疫情期间,很多国家都实施了封锁措施,这导致原材料的供应链中断。

很多工程项目受到了原材料供应不足甚至中断的影响。

4. 市场需求下降疫情爆发后,很多市场需求急剧下降,这导致了一些工程项目的变更甚至取消,对工程项目的经济效益产生了严重的影响。

5. 合同履行困难疫情期间,工程项目的合同履行也面临着困难。

一方面,由于原材料供应中断,工程项目的成本可能会急剧上升;另一方面,由于施工延期等原因,工程项目的进度可能会被拖延。

以上种种情况,都给工程项目带来了巨大的挑战,因此,对工程索赔的需求也日益凸显。

三、新冠疫情下工程索赔的法律依据在新冠疫情期间,工程项目遭受损失后,工程索赔的法律依据主要包括:1. 合同法根据合同法的相关规定,当出现不可抗力等原因导致合同无法履行时,一方可以依照合同法的规定请求变更或者解除合同,或者要求赔偿损失。

2. 法律法规在一些国家和地区,政府出台了相关的法律法规,规定了新冠疫情期间工程索赔的处理方式和程序。

新冠疫情工程索赔方案最新

新冠疫情工程索赔方案最新

新冠疫情工程索赔方案最新引言自新冠疫情爆发以来,全球范围内的工程行业遭受了前所未有的冲击。

许多工程项目不得不暂停或减少规模,导致了经济损失和合同纠纷的增加。

在这种情况下,工程索赔成为了工程公司和承包商们寻求合理补偿的重要手段。

本文旨在探讨新冠疫情工程索赔的方案,旨在为工程公司和承包商提供参考和指导。

一、新冠疫情对工程项目的影响新冠疫情的爆发给全球范围内的工程项目带来了严重的影响。

首先,疫情导致了工程项目的暂停和延期。

许多国家和地区实施了封锁措施,要求人们待在家中,导致了工地的关闭和工程进度的延误。

其次,疫情还导致了原材料和设备的供应不足,给工程施工造成了困难。

此外,疫情还导致了劳动力不足和施工队伍的减少,使得工程项目的进度严重受阻。

二、新冠疫情工程索赔的法律依据在处理新冠疫情工程索赔时,工程公司和承包商可以依据以下法律条款来主张自己的权利。

首先,根据《合同法》,因为新冠疫情是不可抗力的范畴,工程公司和承包商可以主张合同解除或者延期履行的权利。

其次,根据《建筑法》,工程公司和承包商可以主张疫情导致的工程进度延误给自己带来的损失,并要求相应的经济补偿。

再次,根据《劳动法》,工程公司和承包商可以主张疫情导致的劳动力不足和施工队伍减少给自己带来的损失,并要求相应的经济补偿。

三、新冠疫情工程索赔的准备工作在进行新冠疫情工程索赔之前,工程公司和承包商需要进行一些必要的准备工作。

首先,他们需要整理和保存相关的证据材料,包括工程进度表、人员流动情况、材料供应情况等,以证明疫情给工程项目带来的实际影响。

其次,他们需要逐一审查工程合同的条款,确定疫情相关的索赔依据和可能的争议点。

再次,他们需要与业主和其他相关方进行充分的沟通和协商,寻求合理的解决方案。

最后,他们还需要寻求专业的法律咨询和辅助,以确保自己的权益得到有效维护。

四、新冠疫情工程索赔的申请流程一旦工程公司和承包商准备就绪,他们就可以开始进行新冠疫情工程索赔的申请流程。

新冠疫情事件的工期与费用索赔

新冠疫情事件的工期与费用索赔

新冠疫情事件的工期与费用索赔吴佐民 潘 敏*摘 要●新冠疫情事件发生后,其对建设工程合同及工程造价的影响成为大家的热议话题。

律师界的同仁们大多从适用法律的角度写了很多文章,但针对工期和费用索赔方面的文章较少。

作者结合自身在工程造价管理制度建设、标准编制和工程咨询实践方面的知识,就本次新冠疫情事件下工期与费用索赔的主张依据、程序、证据、主要内容与计算方法进行了系统性分析,希望引起大家的重视和深入研究。

关键词●新冠 疫情 工期 费用 索赔 不可抗力Abstract:Since the outbreak of the COVID-19, its impact on construction contracts and construction costs has become a hot topic.Many articles have been written from legal perspective, but few focuson claims for extension of time and costs. Based on the knowledge* 吴佐民,北京广惠创研科技中心主任,中国建设工程造价管理协会专家委员会常务副主任,北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员,教授级高工,享受政府特殊津贴;潘敏,四川开元咨询集团董事长,教授级高级工程师。

of construction cost management system, standard compilation andengineering consultation practice, the authors make a systematic analysison the basis,procedure,evidence,main contents and calculationmethods of claim for extension of time and cost in construction projectunder the COVID-19 epidemic. The authors hope this article can be ofhelp for further exploration on this topic.Key Words: COVID-19, epidemic, extension of time, costs,claims, force majeure前 言2020年1月20日,经国务院批准,国家卫生健康委员会以2020年第1号公告,将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施;亦将新型冠状病毒感染的肺炎纳入规定的检疫传染病管理。

新冠疫情工程索赔费用报告书(04-01)

新冠疫情工程索赔费用报告书(04-01)

新冠疫情工程索赔费用报告书(04-01)
概述
本报告书是关于新冠疫情工程索赔费用的详细报告。

根据项目相关数据和合同条款,我们对索赔费用进行了详细计算和分析。

前期准备
在编制报告之前,我们收集了以下相关信息和文件:
- 合同条款和条件
- 工程项目计划和进度
- 疫情期间的工程变更和调整记录
- 供应商和承包商合同及付款记录
- 其他相关文件和证据
费用计算
根据上述准备工作和相关数据,我们对以下费用进行了计算:
1. 工期延误导致的额外人工费用
2. 材料价格上涨导致的额外成本
3. 疫情期间采取的额外安全防控措施的费用
4. 工程变更和调整带来的额外费用
费用分析
在计算费用的基础上,我们进行了费用分析,包括以下方面:
1. 对每项费用的合理性和必要性进行评估
2. 与合同条款和条件进行对比,确认费用的索赔合法性
3. 与其他类似项目的费用进行对比,确保索赔费用的合理性
索赔建议
根据费用计算和分析结果,我们建议以下事项:
1. 提交详细的索赔报告和相关证据
2. 强调疫情对工程进度和成本的实际影响
3. 根据合同条款和条件,提出合理的索赔金额
结论
本报告书对新冠疫情工程索赔费用进行了详细报告,包括前期准备、费用计算、费用分析和索赔建议。

根据我们的分析,索赔费用具有合理性和必要性,建议按照我们提出的索赔金额进行申请。

以上为报告内容,供参考。

新冠疫情赔偿费用报告书(04-01)

新冠疫情赔偿费用报告书(04-01)

新冠疫情赔偿费用报告书(04-01)概述本报告书旨在分析与新冠疫情相关的赔偿费用,并提供相关的信息和建议。

背景新冠疫情自2020年开始,在全球范围内造成了严重的健康危机和经济影响。

许多国家和地区出台了各种措施以减缓疫情的蔓延,包括旅行禁令、封锁措施和经济救助计划等。

赔偿费用分类根据疫情造成的损害和相关法律规定,新冠疫情的赔偿费用可以分为以下几个类别:1. 医疗费用:包括新冠病毒检测费用、治疗费用和康复费用等。

2. 经济损失:包括因疫情导致的失业、企业破产、经济停滞等造成的损失。

3. 死亡赔偿:指因新冠疫情导致的人员死亡,包括丧葬费用和家庭经济支持等方面的赔偿。

4. 其他费用:包括由于疫情造成的心理创伤、旅行取消费用和法律费用等。

赔偿责任赔偿责任的确定需要考虑以下因素:1. 来源责任:确定疫情的来源和责任归属是赔偿责任的重要依据。

2. 法律责任:根据相关国家和地区的法律法规,确定相关方的法律责任。

3. 风险分担:考虑疫情对不同群体和利益相关方的不同影响,并在赔偿责任上进行合理的风险分担。

报告建议基于对新冠疫情赔偿费用的分析和相关因素的考虑,我们提出以下建议:1. 政府应制定明确的赔偿政策和法律法规,为的个人和企业提供合理的赔偿。

2. 与疫情相关的赔偿纠纷应依法通过诉讼等方式解决,确保公正、公平的赔偿结果。

3. 需要建立科学的评估机制,准确判断与疫情相关的损害和赔偿金额,避免任意和过高的赔偿。

4. 加强国际间的合作和协调,共同应对疫情赔偿事务,确保国际间的公正和平等。

结论本报告分析了新冠疫情赔偿费用的相关信息,并提供了相应的建议。

在处理疫情赔偿事务时,应综合考虑法律、公平和风险分担等因素,确保赔偿责任的明确和公正。

请注意,本报告仅为一般性的信息提供,并不涉及具体的法律规定和赔偿金额。

在具体的赔偿事务中,建议请咨询相关法律专业人士以获取准确和可靠的信息。

工程疫情补助申请书范文

工程疫情补助申请书范文

尊敬的XX市住房和城乡建设局领导:您好!我是XX建筑工程有限公司项目经理,现就我公司因新冠肺炎疫情影响,导致项目进度受阻和资金链紧张,特向贵局申请疫情补助。

以下是我公司申请疫情补助的具体情况及理由:一、项目概况我公司承建的XX项目,位于XX市XX区,总投资约XX亿元,建筑面积约XX万平方米。

该项目于XX年XX月正式开工,预计XX年XX月竣工。

项目开工以来,我公司严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工,确保了工程质量、安全和进度。

二、疫情对项目的影响1. 人员流动受限:自新冠肺炎疫情发生以来,我公司项目所在地实行严格的封闭管理,人员流动受限,导致项目施工人员短缺,严重影响了项目进度。

2. 材料供应紧张:受疫情影响,部分建筑材料供应商无法按时供货,导致项目材料供应紧张,施工进度受到影响。

3. 施工设备停工:部分施工设备因防疫需要停工检修,导致项目施工效率降低。

4. 资金链紧张:受疫情影响,我公司部分客户延迟付款,导致公司资金链紧张,难以满足项目施工需求。

三、申请疫情补助的理由1. 疫情导致项目进度受阻,我公司已采取积极措施加快施工进度,但仍需贵局给予一定的政策支持,以减轻我公司负担。

2. 疫情导致材料供应紧张,我公司已积极寻找替代材料,但部分关键材料仍需依靠政府调配,希望贵局能够给予优先保障。

3. 疫情导致我公司资金链紧张,我公司已采取多种措施缓解资金压力,但仍需贵局给予一定的疫情补助,以保障项目顺利实施。

四、申请补助金额及用途1. 申请补助金额:XX万元2. 补助用途:(1)用于弥补项目因疫情导致的进度延误,加快施工进度;(2)用于解决项目材料供应紧张问题,确保项目顺利进行;(3)用于缓解我公司资金链紧张,保障项目后续施工需求。

恳请贵局在审批过程中给予我公司充分考虑,并尽快审批通过。

我公司将以高度的责任感和使命感,全力以赴推进项目建设,为我国经济建设贡献力量。

此致敬礼!申请人:XX建筑工程有限公司项目经理联系电话:XXX-XXXX-XXXX申请日期:XX年XX月XX日。

新冠肺炎赔偿费用报告书(04-01)

新冠肺炎赔偿费用报告书(04-01)

新冠肺炎赔偿费用报告书(04-01)新冠肺炎赔偿费用报告书(04-01)概述本报告旨在提供有关新冠肺炎疫情期间可能涉及的赔偿费用的信息。

随着新冠肺炎疫情的蔓延,个人和企业可能面临多种经济损失和费用承担。

本报告对于赔偿费用的范围和可能的途径进行了概述,并提供一些指导建议。

赔偿费用的范围新冠肺炎疫情可能导致以下类型的赔偿费用:1. 医疗费用:个人可能需要承担与新冠肺炎相关的医疗费用,包括检测、治疗和隔离期间的医疗保健费用。

2. 损失工资:因为疫情而导致个人失去工作和收入的情况下,可能需要承担损失工资的赔偿费用。

3. 停工损失:企业可能因疫情导致停工和生产中断,面临损失生产能力和利润的情况下,可能需要承担停工损失的赔偿费用。

4. 旅行和预订费用:个人和企业可能因为疫情而取消或改变旅行计划,面临无法退还的交通、酒店和其他预订费用,可能需要承担这些费用的赔偿费用。

赔偿费用的途径根据不同的情况和国家法律制度,可能有以下途径来获取新冠肺炎赔偿费用:1. 医疗保险索赔:个人可以向其医疗保险公司提出索赔,以获取新冠肺炎相关的医疗费用的赔偿。

2. 劳动保险索赔:对于失去工作和收入的情况下,个人可以向劳动保险机构提出索赔,以获取损失工资的赔偿。

3. 保险索赔:个人和企业拥有的其他保险,如旅行保险、商业保险等,可能涵盖新冠肺炎相关的损失,可以通过提出保险索赔获取赔偿。

4. 协商和诉讼:对于其他无法通过上述途径解决的赔偿问题,个人和企业可以通过与相关方进行协商或在法庭提起诉讼来寻求赔偿。

指导建议在追求新冠肺炎赔偿费用时,以下建议可能具有指导作用:1. 保存相关证据:个人和企业应保存与损失和费用相关的文件和证据,以便在需要时提供给保险公司、劳动保险机构或法庭。

2. 寻求法律专业咨询:为了更好地了解自身权益和赔偿途径,个人和企业可以考虑咨询法律专业人士,以获取相关法律建议和指导。

3. 遵守法律规定:在追求赔偿费用时,个人和企业应遵守相关的法律规定,避免涉及非法或有风险的行为。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程停工索赔费用报告书
深圳招华国际会展发展有限公司:
我司承建贵司的“会展湾东城广场(二期)桩基工程”项目,由于受2020年“新型冠状病毒”影响造成项目停工,本次停工我司应国家防疫要求把工人、管理人员到项目时安排隔离及机械设备滞留现场,随时待命复工,人员及机械设备的数量由监理单位和项目部每天核对统计。

为保证工程顺利开展,我方已经对该部分工人、管理人员及机械设备的窝工按照市场价进行了相应的补偿。

一、索赔成立
根据国家、深圳市、贵单位管理规定防疫期间我单位采取的防疫措施及误工费,发包人应予以相应经济损失补偿,并给予工期相应顺延。

二、工程索赔的依据
按照深圳市住建局文件《关于推进建设工程项目科学有序复工的通知》,该通知明确应依法依规调整工期和费用。

国有资金投资的建设工程项目,合同双方应依法依规调整工期和费用。

因防疫致建设工期延误的,应顺延工期;防疫期间人工费用、材料价格变化等造成的费用调整以及其他损失费用,应签订补充协议进行调整。

复工后,应及时支付工程进度款。

非国有资金投资的建设工程项目可参照执行。

其次,该通知明确疫情防控费用列入工程造价。

建设工程项目因落实疫情防控措施产生的专项费用,由合同双方按实签证,列入工程造价。

建设单位应确保疫情防控专项费用及时足额支付。

相关主管部门及时出台工作指引,研究提升安全文明施工措施相应费率。

三、索赔事项概述
我司施工的“会展湾东城广场(二期)桩基工程”项目,于2019年6月21日开始正常施工,截止2020年1月18日已完成1007根,剩余336根,项目计划2020年2月10日复工,但受国内新型冠状病毒影响,我司桩基施工延误至2月底,2月10日以后到项目的人员需隔离14天。

四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程
中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。

结合实际情况本项目主要存在工期延长,其中工期延长索赔分以下几部分组成:
1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

五、索赔计算(见停工补偿分析表)
一、工程延期索赔
1、人工费:141人×20工日=2820工日
213元/工日×2820工日=600660元。

2、管理人员:17人×20工日=340工日
400元/工日×340工日=136000.00元。

3、施工机械费:
履带式挖掘机挖机350型7台市场租赁价1800元/台班;履带吊车75t2台市场租赁价3000元/台班;汽车吊25t5台1200元/台班;旋挖钻机(按徐工1050考虑)7台,市场租赁价10000元/台班;。

履带式挖掘机:7台×20日×1800=252000.00元
履带吊75t:2台×20日×3000=120000.00元
汽车吊25t:5台×20日×1200=120000.00元
旋挖钻机徐工1050:7台×20日×10000=1400000.00元
工程索赔费合计:2628660.00元。

大写:贰佰陆拾贰万捌仟陆佰陆拾元整。

(附件:1、作业人员进出场登记及防疫隔离统计表;2、作业人员劳动合同书、租赁设备合同书;3、机械设备登记表;4、监理单位见证确认资料等。


非常感谢贵司一直以来对我司的信任,我司也希望同贵司建立长期战略合作伙伴关系,为配合业主抢回因停工造成的工期延误,我司不惜代价,全力昼夜施工。

施工进度有目共睹,望贵司考虑到本工程的实际情况和市场情况,对我司做
出补偿。

恳请批复并补偿为盼。

广州华磊建筑基础工程有限公司
2020年3月8日。

相关文档
最新文档