环氧地坪漆劳务合同
环氧地坪清工合同书样本
环氧地坪清工合同书样本•相关推荐环氧地坪清工合同书样本（通用5篇）在人们的法律意识不断增强的社会，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家收集的环氧地坪清工合同书样本（通用5篇），希望对大家有所帮助。
环氧地坪清工合同书样本1定做方：承揽方：根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，为了明确双方在合同执行中的权利义务和经济责任，经双方充分协商，同意签定本合同，共同遵守。
1、承揽名称，地点，方式1-1承揽项目名称：1-2承揽项目地点：1-3承揽方式：包工包料2、承揽标(加工成品)2-1环氧树脂面积平方米2-2塑胶地板注：具体面积以实际面积为准。
3、加工成品的质量要求3-1承揽方提供规格工艺进行施工;3-2施工工艺：详见附表。
3-3地坪漆颜色根据甲方选定为：3-4塑胶地板颜色根据甲方选定为：4、价格及付款方式4-1地坪漆单价/m2;4-2塑胶地板单价元/m24-2工人、材料、机械、进场后定做方向承揽方支付合同总额的即元的预付款，施工完毕后定做方向承揽方支付合同总额的20%即元的尾款。
5、素地标准及施工条件5-1素地基地平整，2m标尺，落差不应大于2mm;5-2水泥结合牢固，无空鼓，不起砂，无龟裂，无水泥浮浆;5-3水泥素地表面含水率达到8%;5-4施工时空气相对温度不大于70%，环境温度低于0度;5-5施工前定作方向承揽提供施工图纸，完成通水通电，工作门窗到位，水电费由定做方负担;5-6施工期内定做方不安排交叉施工;5-7施工过程中当事人双方应专门指定一人做现场协调和监督工作。
6、验收标准与方法6-1按合同规定的质量要求，图纸作为验收标准，验收前承揽方应向定做方提供必需的技术资料。
6-2承揽方应向定做方发出验收通知单，定做方接到验收通知后应在三天内(逢法定节假日可以顺延)进行验收，无故拖延或未经验收而提前投入使用者，视同验收合格。
环氧地坪漆劳务承包合同
环氧地坪漆劳务承包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方有意向乙方发包环氧地坪漆施工项目，且乙方愿意按照本合同约定提供相应服务，经双方协商一致，订立本合同如下：第一条合同目的与范围1.1 本合同旨在明确甲方向乙方发包环氧地坪漆施工项目的具体事宜，包括但不限于施工地点、施工面积、材料选用、施工标准等。
1.2 施工地点为，预计施工总面积约为平方米。
第二条工程期限与进度2.1 本工程自年月日开始，至年月日结束，共计天。
2.2 乙方应按照甲方确认的施工计划进行施工，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商调整。
第三条材料与设备3.1 乙方负责提供施工所需的所有材料和设备，材料品质需符合国家相关标准。
3.2 所有材料在进场前需经过甲方验收，不合格材料不得用于施工。
第四条价格与支付4.1 本工程总价款为人民币元整，大写：。
4.2 支付方式：合同签订后3日内，甲方支付总价款的30%作为预付款；工程完成并通过甲方验收后7日内，支付剩余款项。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权监督工程进度和质量，乙方应积极配合。
5.2 乙方须按照行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
5.3 甲方应按时支付合同款项，乙方应在约定时间内完成施工并达到验收标准。
第六条违约责任6.1 若因乙方原因导致工程延期，乙方需向甲方支付每日 %的违约金。
6.2 如甲方未按时支付款项，需向乙方支付每日 %的滞纳金。
第七条保修与维护7.1 乙方对施工工程提供1年的免费保修服务，保修期内非人为损坏由乙方负责修复。
7.2 保修期外，乙方提供优先维修服务，费用由甲方承担。
第八条争议解决8.1 因执行本合同发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条不可抗力9.1 由于不可抗力因素导致合同无法履行的，受影响方应及时通知对方，并提供相应的证明文件。
9.2 双方应根据实际情况协商解决，减轻不可抗力的影响。
环氧地坪漆合同6篇
环氧地坪漆合同6篇职场人在制定一份合同时，一定都充分考虑到双方各自的权益了，不管制定什么类型的合同，我们都要专心进行思考，我今日就为您带来了环氧地坪漆合同6篇，信任一定会对你有所帮助。
环氧地坪漆合同篇1(甲方)委托方：________(乙方)承接方：________甲、乙双方经充分协商，同意签订以下各项合同条款，供双方执行。
一、工地名称：________________________二、地址：________________________三、产品颜色：________________________(以甲方指定颜色为准，色差不超过20%。
)四、承接方式：包工包料五、地坪地面工程量：________________________环氧砂浆地坪：____元/㎡，面积约800㎡(注以施工结束后实际测量面积为准)1、工程总价：计￥________元(大写)。
(1)进场款付至30%，计￥________，人员入场后二日内支付(2)进度款付至80%，计￥________，做面漆层之前支付(3)完工款付至____%，计￥________，地坪验收合格后三日内支付(地坪施工完毕二日内甲方组织验收)(4)结算方式：现经双方商定采纳方式付款结算。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整。
(1)在施工中增加新项目(2)经甲乙双方同意之非本工艺工法变更3、运输费用：乙方自行承担。
4、施工工期：乙方收到地坪地面工程预付款后，由甲方提前三天通知、安排进厂日期。
地坪自______年____月____日开工，至______年____月____日竣工。
如遇下列情况，甲方同意乙方延期：(1)甲方在合同规定开工日期前1天地面未净空不能交乙方施工场地的(2)含水率未达到标准8%以下的(3)动力电源及照明未能安装接通的(4)不属于本工艺设计内的重大设计变更，或施工方法与设计不符而增加工程量影响进度的(5)现场施工条件与原设计相违反从而容易产生质量隐患的(6)施工时停电连续3小时以上的(7)未根据合同规定拨付款的(8)遇人力不行抗拒的自然灾害等，影响工程进度的六、工程协作现场代表：________________甲方委派________为工地全权代表乙方委派________为工地全权代表七、部分完工：在地坪项目未完成前，如甲方提出部分地区先行使用，或部分区域延后施工时，甲方须提前3日书面通知乙方因停工而发生的额外费用，由甲方承担，且先行支付已完成的工程款。
环氧地坪劳务分包合同
环氧地坪劳务分包合同第一章总则。
第一条合同名称。
本合同名称为环氧地坪劳务分包合同。
第二条合同当事人。
1. 发包方（甲方）：2. 承包方（乙方）：第三条合同标的。
本合同的标的为甲方委托乙方承包的位于址的环氧地坪施工工程（以下简称工程）。
第四条合同金额。
1. 工程总造价为人民币元（大写，元）。
2. 本合同金额包括乙方提供的所有材料、人工、机械、设备以及全部施工费用。
第五条合同工期。
1. 工程开工日期为年月日。
2. 工程竣工日期为年月日。
3. 工期延误原因由乙方承担，并承担由此产生的损失。
第二章技术要求。
第六条材料要求。
1. 环氧地坪材料应符合国家标准或行业标准。
2. 乙方应向甲方提供材料的检验报告和合格证。
第七条施工技术。
1. 乙方应严格按照施工规范和甲方提供的技术要求施工。
2. 乙方应使用先进的施工工艺和机械设备。
第三章质量要求。
第八条质量标准。
1. 工程质量应达到国家标准或行业标准中同类工程的合格要求。
2. 乙方应对工程质量负责，并承担因质量问题造成的损失。
第九条质量保证措施。
1. 乙方应制定严格的质量控制体系。
2. 乙方应定期对施工人员进行技术培训。
3. 乙方应建立工程质量记录档案。
第四章安全生产。
第十条安全生产责任。
1. 甲、乙双方均应对工程的安全生产负全责。
2. 乙方应制定安全生产制度，并对施工人员进行安全教育。
3. 乙方应配备必要的安全防护设施和设备。
第十一条安全生产检查。
1. 甲、乙双方应定期对工程的安全生产进行检查。
2. 发现安全隐患应立即整改，并采取预防措施。
第五章施工管理。
第十二条施工进度计划。
1. 乙方应在开工前向甲方提交施工进度计划。
2. 甲方有权监督和调整施工进度。
第十三条现场管理。
1. 乙方应在现场设立施工管理机构。
2. 甲方可派驻代表监督工程施工。
第十四条工程验收。
1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告和验收资料。
2. 甲方组织验收小组对工程进行验收。
3. 工程验收合格后，双方办理工程移交手续。
环氧自流平地坪漆劳务合同
环氧自流平地坪漆劳务合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要在指定地点进行环氧自流平地坪漆施工，乙方具备相应的施工资质和经验，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：环氧自流平地坪漆施工项目1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：_____________________1.4 工程量：_____________________1.5 施工日期：_____________________1.6 工程质量标准：符合国家及行业相关标准第二条承包方式2.1 本工程采用包工不包料的承包方式，乙方负责提供施工所需的劳务及施工技术。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：按工程进度分期支付，具体支付节点和比例如下： - 合同签订后，甲方支付总价款的30%作为预付款。
- 施工完成50%时，甲方支付总价款的30%。
- 施工完成100%并经甲方验收合格后，甲方支付剩余40%。
第四条工程质量与验收4.1 乙方必须按照甲方提供的施工图纸和施工技术要求进行施工。
4.2 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后5个工作日内完成验收。
4.3 如工程质量不符合合同约定，乙方应在甲方指定的时间内无偿返工，直至符合要求。
第五条工程变更5.1 在施工过程中，如甲方需要变更工程内容或施工方案，应提前书面通知乙方，并协商确定变更后的工程价款。
第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付工程款，应按未付款项的日万分之五向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
地坪漆劳务施工合同3篇
地坪漆劳务施工合同3篇篇1地坪漆劳务施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟对某项目进行地坪漆的施工工作，为明确双方权利义务，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，就本次地坪漆劳务施工事宜达成如下协议：第一条项目基本情况项目名称：项目地址：项目概况：施工要求：第二条工程内容1. 乙方应按照甲方的要求，对项目进行地坪漆施工工作，包括但不限于准备工作、底漆施工、中涂施工、面漆施工等。
2. 乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方要求，确保施工阳光、光滑、平整，无砂眼、气泡等质量问题。
3. 乙方需在规定时间内完成施工工作，并按照约定的工期移交给甲方。
第三条施工费用1. 甲方应根据乙方提供的工程量清单，按照双方协商的单价结算方式支付施工费用。
2. 乙方应在施工结束后向甲方提供详细的施工报告，其中包括实际施工量、工时、材料消耗等情况。
第四条施工期限1. 乙方应按照双方约定的施工期限进行施工，确保按时完工。
2. 如因不可抗力等原因导致施工时间延长，乙方应提前向甲方沟通，经双方协商确定新的完工时间。
第五条质量保证1. 乙方对所提供的地坪漆施工质量承担相应的质量保证责任，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 如施工质量出现问题，乙方应按照双方协商的方式进行修复处理，直至符合要求为止。
第六条知识产权保护1. 施工过程中所涉及的图纸、资料等，乙方应严格保密，未经甲方同意不得向第三方透露或使用。
2. 如因乙方泄露甲方的商业秘密等信息导致损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第七条合同解除1. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决并书面解除合同。
2. 如因乙方违反合同规定导致合同解除，乙方应承担相应的违约责任。
第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工完工并结清款项后终止。
2. 本合同以印刷体为准，若有修改，须经双方签字盖章确认后生效。
甲方（委托方）签字盖章：日期：乙方（承包方）签字盖章：日期：签订地点：签订见证人：日期：篇2地坪漆劳务施工合同甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________根据中华人民共和国合同法及其相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方从事地坪漆劳务施工，达成如下协议：一、项目信息1. 项目名称：地坪漆施工工程2. 项目地址：____________3. 工程内容：包括地坪漆施工、材料提供等相关工作。
地坪漆劳务施工合同3篇
地坪漆劳务施工合同3篇篇1甲方（发包方）：___________法定代表人/负责人：___________地址：___________乙方（承包方）：___________法定代表人/负责人：___________地址：___________鉴于：1. 甲方拥有位于___________（以下简称“项目”）的合法使用权，希望对该项目进行地坪漆的施工。
2. 乙方具有相应的地坪漆施工经验和能力，愿意接受甲方的委托，按照本合同约定完成项目中的地坪漆施工工作。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经友好协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程范围：___________1.4 工程内容：包括但不限于地面清理、打磨、底漆涂刷、面漆涂刷等。
第二条合同价款与支付方式2.1 合同总价款为人民币___________元整（大写：___________），该价格包含但不限于人工费、材料费、运输费、税费等所有费用。
2.2 支付方式：（1）本合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）乙方完成工程量的50%后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为进度款；（3）工程全部竣工验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余的40%尾款。
第三条工期3.1 开工日期：___________年___________月___________日。
3.2 竣工日期：___________年___________月___________日。
3.3 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
第四条材料及设备4.1 所有材料和设备均应符合国家相关标准和规范，并满足甲方的要求。
4.2 材料和设备由乙方负责采购并提供，其质量必须得到甲方的认可。
第五条质量标准与验收5.1 乙方应严格按照国家现行的相关施工标准和规范进行施工。
环氧地坪漆劳务合同7篇
环氧地坪漆劳务合同7篇篇1甲方（劳务需求方）：__________乙方（劳务提供方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方的环氧地坪漆施工工程劳务事宜达成协议，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________环氧地坪漆工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：环氧地坪漆施工，包括底层处理、地坪漆涂装等。
二、工期1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。
2. 乙方应按甲方要求的进度计划进行施工，确保工程按时完成。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按实际施工面积计算，每平米____元。
2. 支付方式：工程完工并验收合格后，甲方支付乙方劳务费用的XX%，剩余XX%作为质量保证金，质量保证金在工程竣工验收合格后XX个月支付。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范及设计要求，进行施工并保证施工质量。
2. 工程验收标准：按照相关行业标准及设计要求验收。
3. 验收方式：工程完工后，由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后，双方签署验收报告。
五、甲方责任1. 甲方应按合同约定提供施工所需的材料。
2. 甲方应按合同约定支付劳务费用。
3. 甲方应提供施工所需的水电等资源。
六、乙方责任1. 乙方应按照甲方的要求组织施工，确保施工质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的材料，如因乙方原因造成材料损失，乙方应承担赔偿责任。
4. 乙方应对施工环境进行保护，防止污染。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付劳务费用，每逾期一天，应向乙方支付XX%的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付XX%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格，并承担由此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
环氧地坪漆劳务合同
英文回答：
Epoxy flooring labor contract.
An epoxy flooring labor contract is a legally binding agreement between the contractor and the client for the provision of epoxy flooring services. This type of contract outlines the terms and conditions of the project, including the scope of work, payment terms, and project timeline.
The contract should clearly define the responsibilities of both parties. The contractor is responsible for providing the necessary labor, materials, and equipment to complete the epoxy flooring project. The client, on the other hand, is responsible for providing access to the work area and ensuring that the site is ready for the contractor to begin work.
The scope of work section of the contract should detail
the specific tasks that the contractor will perform. This may include surface preparation, application of epoxy coatings, and any additional services such as line striping or decorative finishes. It is important to be as specific as possible in this section to avoid any misunderstandings or disputes later on.
The payment terms section of the contract should
outline how and when the contractor will be paid for their services. This may include a schedule of payments based on project milestones or a lump sum payment upon completion.
It is important to clearly state the total cost of the project and any additional fees or expenses that may be incurred.
The project timeline section of the contract should provide an estimated start and end date for the project. It should also include any provisions for delays or extensions due to unforeseen circumstances. Both parties should agree on a reasonable timeline that takes into account the size and complexity of the project.
In addition to these sections, the contract should also include provisions for dispute resolution, warranties, and liability. It is important to consult with a legal professional to ensure that the contract is legally binding and protects the interests of both parties.
中文回答：
环氧地坪漆劳务合同。
环氧地坪漆劳务合同是承包商与客户之间的一份具有法律约束力的协议，用于提供环氧地坪漆服务。
这种合同详细说明了项目的条款和条件，包括工作范围、付款条件和项目时间表。
合同应明确定义双方的责任。
承包商负责提供完成环氧地坪项目所需的劳动力、材料和设备。
客户则负责提供工作区域的进入权限，并确保现场准备就绪，以便承包商开始工作。
合同的工作范围部分应详细描述承包商将执行的具体任务。
这可能包括表面准备、环氧涂层施工以及任何额外的服务，如线条划定或装饰效果。
在这一部分要尽可能具体，以避免日后产生任何误解或纠纷。
合同的付款条件部分应详细说明承包商将如何以及何时收到服务费。
这可能包括根据项目里程碑制定的付款计划，或在完成后一次性付款。
重要的是明确说明项目的总费用以及可能产生的任何额外费用或开支。
合同的项目时间表部分应提供项目的预计开始和结束日期。
它还应包括由于不可预见的情况而导致的延迟或延期的条款。
双方应就一个合理的时间表达成一致，该时间表考虑到项目的规模和复杂性。
除了这些部分，合同还应包括有关争议解决、保修和责任的条款。
重要的是咨询法律专业人士，以确保合同具有法律约束力，并保护双方的利益。