建设工程勘察合同(示范文本)(GF—2016—0203)
(合同知识)建设勘察合同示范文本
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
住房城乡建设部 工商总局《关于印发建设工程勘察合同示范文本的通知》
建筑市场与招标投标 6/2016
中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家工商行政管理总局
各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局， 北京市规划国土委、工商行政管理局，天津市建委、 市场和质量监督管理委员会，上海、重庆市建委、 工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务 院有关部门建设司（局）：
2016 年 9 月 12 日
住建部近日对前期开展的工程建 设领域保证金的清理规范工作情况进 行了通报。其中涉及未按时返还和超额 收取的投标保证金 189518.04 万元，涉 及企业 7579 家、项目 8147 个，返还 132187.61 万元。
虽然情况通报中未提及有哪些投 标保证金违规的情况，但笔者从平时的 工作经历以及与一些投标人的交流中 了解到，延迟退还保证金的情况时有发 生，一般延迟个把月属正常现象，有些 招标机构扣压投标人的保证金时间甚 至超过几年，投标人不去催要根本不会 主动退回，有时甚至要催问多次后才能 退回。虽然现在国务院、住建部和财政 部等发布了相关规范保证金工作的通 知和要求，此次又进行了全国范围的检 查，一定程度上规范了市场。
14
为规范工程勘察市场秩序，维护工程勘察合同 当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局定 了《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-
0203），现印发给你们，自 2016 年 12 月 1 日起执 行。在执行过程中有何问题，请与住房城乡建设部 建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
《关于印发<建设工程勘察设计合同管理办法 >和<建设工程勘察合同>、<建设工程设计合同>文 本的通知》（建设[2000]50 号）同时废止。
住房城乡建设部办公厅关于 2016 年 9 月份全国清理规范工程建设领域 保证金工作情况的通报各省、自治区住 房城乡建设厅，直辖市建委，新疆生产 建设兵团建设局：现将 2016 年 9 月各 地清理规范工程建设领域保证金有关 工作情况通报如下：
建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（乙方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对（工程名称）进行勘察工作，为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，签订本合同。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第一条项目名称与位置甲方拟对（项目名称）、其坐落于（项目位置），进行勘察工作。
工程勘察规划总面积为xxxx平方米（或规划总长度为xxxx米），具体范围详见附件一勘察范围图。
第二条项目内容1. 乙方应按照国家、行业、地方规定，认真落实甲方委托的勘察工作，并严格按照勘察设计方案及要求进行勘察。
2. 勘察范围内的水文地质、地质环境、土壤质量、工程地质及其他相关资料的查找、搜集、整理和分析工作。
3. 对勘察范围内的地质构造、地形地貌、水文地质、重要层位厚度、成份、工程地质灾害危害性评价、工程地质条件的破坏评价等工程地质勘察工作。
4. 对勘察区域内的地下水水文地质基本特征、地下水水化学参数、水质状况等水文地质勘察工作。
5. 围绕工程建筑物的实际使用状况，制定相应的风险评价报告、工程建筑物稳定性及安全性评估工作。
6. 对工程勘察成果出具相应的报告，根据实际情况提出相关的意见和建议。
第三条勘察费用和支付方式1. 甲方支付给乙方的勘察费用为人民币xx万元整，方式为xx付xx，其中xx元在签署本合同后xx天内支付，剩余费用在完工后xx天内支付。
2. 如勘察设计范围内的变更，变更部分费用另行洽商确定。
第四条完工期限乙方承诺在收到勘察费用的xx天内完成上述勘察工作，并在xx天内出具工程勘察成果报告，报告须符合相关规范标准。
第五条质量保证乙方保证勘察过程中所获得的数据真实、准确、完整，并承担由此导致的相关法律责任。
第六条知识产权乙方在履行本合同过程中所形成的技术资料和成果均归甲方所有，乙方不得擅自使用或外传。
建设工程勘察合同(示范文本)
建设工程勘察合同（示范文本）第一章总则第一条为了规范建设工程勘察活动，明确各方的权利和义务，保障工程质量和安全，依法合理分配风险，特制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程勘察活动。
第三条本合同的订立、履行、变更和解除，应当遵循诚实信用、公平合理、自愿协商、互利共赢的原则。
第四条本合同的各方应当按照法律、法规和合同约定执行，不得违反法律、法规和合同约定。
第五条本合同的各方应当保守商业秘密，不得擅自泄露或利用对方的商业秘密。
第六条本合同的争议解决方式为协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二章建设工程勘察的内容和要求第七条建设工程勘察的内容包括但不限于以下几个方面：（一）对工程地质、地貌、水文地质等进行调查研究；（二）对建设工程的设计条件进行勘察；（三）对建设工程的地基、基础、地下设施等进行勘察；（四）对建设工程的环境影响进行评估；（五）对建设工程的施工工艺、施工方法等进行研究。
第八条建设工程勘察应当符合国家有关规范和标准，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第九条建设工程勘察应当及时提交勘察报告，并按照合同约定的时间完成勘察任务。
第十条建设工程勘察应当按照合同约定的费用进行结算，不得擅自增加或减少费用。
第三章合同的订立和履行第十一条本合同的订立应当采用书面形式，并由双方的法定代表人或授权代表签字或盖章。
第十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十三条勘察人员应当具备相应的资质和技术能力，确保勘察工作的质量和安全。
第十四条勘察人员应当按照合同约定的时间和要求进行勘察工作，不得延误勘察进度。
第十五条勘察人员应当按照合同约定的费用进行勘察工作，不得擅自要求增加或减少费用。
第十六条勘察人员应当保护勘察现场的环境和设施，确保勘察工作的安全和顺利进行。
第四章合同的变更和解除第十七条本合同的变更应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
第十八条本合同的解除应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
建设工程勘察合同(示范文本)2016版
GF—2016—0203合同编号：建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。
2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同（示范文本）（GF—20xx—0203）In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit.甲方：__________________乙方：__________________签订日期：__________________本合同书下载后可随意修改合同编号：YH-FS-616476建设工程勘察合同（示范文本）（GF—20xx—0203）说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。
文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。
合同编号：____________住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1．专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致；2．合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3．在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本，合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。
《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。
目录第一部分合同协议书一、工程概况二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、合同文件构成七、承诺八、词语定义九、签订时间十、签订地点十一、合同生效十二、合同份数第二部分通用合同条款第1条一般约定1．1词语定义1．2合同文件及优先解释顺序1．3适用法律法规、技术标准1．4语言文字1．5联络1．6严禁贿赂1．7保密第2条发包人2．1发包人权利2．2发包人义务2．3发包人代表第3条勘察人3．1勘察人权利3．2勘察人义务3．3勘察人代表第4条工期4．1开工及延期开工4．2成果提交日期4．3发包人造成的工期延误4．4勘察人造成的工期延误4．5恶劣气候条件第5条成果资料5．1成果质量5．2成果份数5．3成果交付5．4成果验收第6条后期服务6．1后续技术服务6．2竣工验收第7条合同价款与支付7．1合同价款与调整7．2定金或预付款7．3进度款支付7．4合同价款结算第8条变更与调整8．1变更范围与确认8．2变更合同价款确定第9条知识产权第10条不可抗力10．1不可抗力的确认10．2不可抗力的通知10．3不可抗力后果的承担第11条合同生效与终止第12条合同解除第13条责任与保险第14条违约14．1发包人违约14．2勘察人违约第15条索赔15．1发包人索赔15．2勘察人索赔第16条争议解决16．1和解16．2调解16．3仲裁或诉讼第17条补充条款第三部分专用合同条款第1条一般约定1．1词语定义1．2合同文件及优先解释顺序1．3适用法律法规、技术标准1．4语言文字1．5联络1．7保密第2条发包人2．2发包人义务2．3发包人代表第3条勘察人3．1勘察人权利3．3勘察人代表第4条工期4．2成果提交日期4．3发包人造成的工期延误第5条成果资料5．2成果份数5．4成果验收第6条后期服务6．1后续技术服务第7条合同价款与支付7．1合同价款与调整7．2定金或预付款7．3进度款支付7．4合同价款结算第8条变更与调整8．1变更范围与确认8．2变更合同价款确定第9条知识产权第10条不可抗力10．1不可抗力的确认10．2不可抗力的通知第13条责任与保险第14条违约14．1发包人违约14．2勘察人违约第15条索赔15．1发包人索赔15．2勘察人索赔第16条争议解决16．3仲裁或诉讼第17条补充条款附件A勘察任务书及技术要求附件B发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表附件C进度计划附件D工作量和费用明细表第一部分合同协议书发包人（全称）：_______________勘察人（全称）：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____________项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况1．工程名称：____________________2．工程地点：____________________3．工程规模、特征：______________二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1．勘察范围和阶段：______________2．技术要求：____________________3．工作量：______________________三、合同工期1．开工日期：____________________2．成果提交日期：________________3．合同工期（总日历天数）__________天四、质量标准质量标准：_______________________五、合同价款1．合同价款金额：人民币（大写）__________(￥_____元)2．合同价款形式：_________________六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。
八、词语定义本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间本合同于____年____月____日签订。
十、签订地点本合同在_________签订。
十一、合同生效本合同自_________生效。
十二、合同份数本合同一式____份，具有同等法律效力，发包人执____份，勘察人执____份。
发包人：（印章）_______________勘察人：（印章）___________法定代表人或其委托代理人：_____法定代表人或其委托代理人：_（签字）（签字）统一社会信用代码：____________统一社会信用代码：__________地址：__________地址：_______________邮政编码：_____________邮政编码：___________电话：__________电话：_______________传真：__________传真：_______________电子邮箱：_____________电子邮箱：___________开户银行：_____________ 开户银行：___________ 账号：__________ 账号：_______________第二部分通用合同条款第1条一般约定1．1词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1．1．1合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1．1．2合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1．1．3通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。
1．1．4专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1．1．5发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．1．6勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．1．7工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。