工程合作协议合同二(二篇)
2024年建设工程项目合作框架协议（二篇）
2024年建设工程项目合作框架协议项目合作人：合作方本着公平、平等、互利的原则订立协议如下：第一条合作方自愿合作所接建筑工程项目，根据项目大小，合作方进行垫资，资金占用费为1分利息，出资人占有40%股份，其他合作方根据实际情况按比例进行分配。
第二条合作方依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。
第三条合作方共同经营，工程项目所产生的收益归全体合伙人所有，结算后按比例进行分配，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人按比例承担。
第四条合作方负有工程项目管理的义务及对工程项目进行监督查账的权利，参与管理的合作方按市场行情进行工资发放。
前期承接项目及工程建设过程中所产生的费用均纳入费用报销范畴，由合作方共同聘请财务及会计进行资金核算及管理。
第五条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第六条本协议一式贰份，合伙人各一份。
本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。
第七条争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉;合作人签字：2024年建设工程项目合作框架协议（二）然而，我可以为您提供一个通用的建设工程项目合作框架协议的大纲，供您参考。
以下是一个可能的合作框架协议的大致结构：1. 引言- 双方介绍和背景信息- 合作目的和目标2. 定义和术语- 对一些关键术语和定义的解释3. 合作原则- 双方合作的基本原则和价值观4. 项目范围- 详细描述项目的范围和目标5. 项目计划和时间表- 给出项目的时间表和关键里程碑6. 工作分配和责任- 描述双方的工作职责和权责7. 经济条件和费用分摊- 合作项目的费用分摊方式和支付条件8. 知识产权和保密- 描述双方在项目中涉及的知识产权和保密要求9. 风险管理和争议解决- 描述项目风险管理措施和争议解决机制10. 终止协议- 描述终止协议的条件和程序11. 免责声明- 双方对于不可抗力和特殊情况的免责声明12. 协议变更和修订- 描述如何变更和修订协议13. 法律适用和管辖法院- 描述协议适用的法律和管辖法院14. 签署和生效- 描述如何签署协议和协议的生效日期请注意，这些只是一个合作框架协议的大致结构，实际协议需要根据具体项目的要求和相关法律进行详细的编写和调整。
工程合作协议书(6篇)
工程合作协议书甲方：__________ 乙方：__________经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款：甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立____工程建设监理有限公司宁波分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。
甲方在宁波的分公司成立后，由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。
甲乙双方权利义务：(一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。
(二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。
(三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。
(四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。
(五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。
违约责任：甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。
乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。
甲方：__________ 乙方：__________合同甲方：(以下简称甲方)合同乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，本着优势互补、互惠互利和风险共担的原则，就投标签约期的合作达成一致，订立本合同。
土地建筑工程合作协议(精选3篇)
土地建筑工程合作协议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：*****乙方：*****第一条依据《民法典》、《房地产管理法》其他有关法律、法规的规定，甲方已于[1997]营集建(97)字第号登记的土地使用权面积为142.78㎡，因年久失修和5.12地震的影响，现无法居住*。
于****年***月申请房屋改建，国土民许№批准非农业建设用地为125㎡.我因无资金重建，经与乙方协商，自愿达成如下建房协议。
其次条合伙建房在甲方同意供应依据现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的商定供应建房资金，双方合作开发建成每层三套6加1的住宅房，并按本合同第六条的商定进行产权安排。
第三条建房资金筹集和管理。
在甲方按规划和设计图纸要件平整地基，打好一层房屋基础后，乙方一次性支付给甲方，建房资金人民币叁拾万元，实际建筑成本高于或低于该估计数额的部分由甲方自行担当筹集资金，建筑材料的选购和日常临星支出费用由甲方负责，必需建立每日记录台帐本(写明：项目名称、数量、价款金额、支出和下欠款金额、时间)，在每月1至**日将上月的支出记录交乙方签字确认。
第四条工程设计和施工管理整个工程设计和建筑工程监督、施工平安管理。
由甲方负责，甲方负责与建筑承包方签定平安承包合同书，并给建筑承包方购买拾人一年的意外人生保险。
设计图纸须经甲乙方书面确认后方可实施修建。
第五条建筑材料和建筑工人工资的资金预算和购买。
按半框架现浇砖混结构每平方米480元，(肆佰捌元)和工人工资162元(壹陆贰元)每平方米进行核算，包括开挖基础和顶盖为青瓦房，内外为搓沙墙，前墙贴条砖。
，院坝……水沟……保坎。
楼梯。
侧所。
厨房排水管的安装都在建筑工程承包之内。
楼梯过道铁管抚栏和侧所。
厨房排水管。
用材按双方确认的价款进行核算。
办理各种审批手续的临时性开支，建立日记帐本，以双方签字确认后核算，除因不行抗力的自然因素外，必需在开工后的10至12个月完成主体工程和附属基础设施建设，工程竣工验收合格后，交由甲乙双方办理产权手续。
工程承包合作协议书模板(五篇)
工程承包合作协议书模板甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____为加快_____广场的开发建设，确保____年该项目能顺利交付使用，甲、乙双方经充分协商，在平等自愿互利互惠的基础上就“_____广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。
一、工程名称及地点：广场主体结构工程（以下简称本项目）本项目位于_____交汇处（祥见初步规划图），占地面积约____平方米，总建筑面积约____平方米。
二、工程承包范围：本项目全部主体结构工程（详见规划设计图及施工合同）。
三、工程承包模式：甲方向乙方发包，由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价：按中国建筑国营二级收费标准计费，约_____元人民币（_____元）。
五、工程质量要求：必须能通过中国质检部门的质量验收。
六、施工期限：____月____日至____年____月____日，共计____日历天。
因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方施工期可以顺延。
七、工程款结算及支付方式：1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_____有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款，差额部分，双方届时另外协商，该地块位于_____，占地面积____平方米，可建商住面积为____平方米，单价为_____元/平方米，总价为_____元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_____地皮”首期转让金了_____元人民币，具体支付数额及时间如下：_____。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时，乙方与甲方签订一份欠款协议书，并向甲方出具经_____律师行签印的欠甲方_____元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在_____广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据，每月开出一张，直至_____广场主体结构工程完工为止，待工程竣工结算后，如果结算总额与收据总额不一致时，以最后结算总额为准，冲抵乙方向甲方开出的欠据。
工程二人合伙协议书(必备9篇)
工程二人合伙协议书（必备9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程二人合伙协议书（必备9篇）协议书在现实生活中的应用日益广泛,协议书的签署是企业提高效益的重要手段之一。
三方工程合作协议范文（五篇）
三方工程合作协议范文建设单位（以下简称甲方）：总包单位（以下简称乙方）：分包单位（以下简称丙方）：经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将_____工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、工程造价：五、承包方式：六、工期：____年____月____日至____年____月____日，开工日期以乙方通知为准。
如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。
九、材料规格及厂家：十、工程款支付方式：（1）_____后付合同价款的_____%；（2）_____后付合同价款的_____%；（3）_____后付至合同价款_____%；（4）留_____%作为工程保修金，一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。
如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。
上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。
十三、违约责任：1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚_____元。
2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
建设工程项目合作框架协议(2篇)
建设工程项目合作框架协议甲方：地址：乙方：地址：鉴于：1.甲方系知名的建筑工程咨询公司，现即将针对建设项目(以下简称“本项目”)申请投标。
2.乙方系建设工程企业，在该领域内有着丰富的实践经验，愿意对甲方的本项目投标工作提供大力支持。
3.甲乙双方协商一致，在本项目成功中标之后，甲方将根据乙方所提供的支持力度，优先考虑由乙方承包。
因此，甲乙双方在平等的基础上友好协商，达成一致条款如下：1.合作内容1)在甲方开展本项目的投标工作中，乙方将以提供费用、材料、技术等方式给予大力支持，该等支持无需甲方支付对价。
甲乙双方可另行签订协议对于对价进行约定。
2)甲方成功取得本项目后，在同等条件下，优先考虑乙方作为本项目的承包方。
在此情况下，甲乙双方将另行签订协议，就具体细节进行约定。
3)乙方如正式成为本项目的承包方后，需承担与本项目相关的一切税费，并向甲方支付与本项目相关的咨询费用。
1)甲乙双方应当对本协议内容、因履行本协议而获得的或的对方的商务、财务、技术的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密信息”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议当事人以外的任何第三方披露。
2)保密信息接收方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密信息，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。
若该等雇员违反本条规定的保密及不披露义务，接收方仍应就此向披露方承担违约责任。
2.保密条款3.权利义务1)本协议对甲乙双方无法律之约束，本协议的变更及其他未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议解决。
2)乙方未经甲方书面同意，不得向第三方转让、继承本协议所产生的所有权利和义务的全部或部分。
否则，甲方有权解除本协议，并向乙方收取人民币万元的违约金。
4.有效期限本协议书的有效期限为自签署日开始的___年。
5.存续和解除1)甲乙双方在达成一致的基础上可以解除本协议。
2)本协议的有效期满一个月前，甲乙双方应就有效期限的存续进行协商，达成一致的，本协议的有效期限再延长一年。
简单二人合伙做工程协议书范文(通用6篇)
简单二人合伙做工程协议书范文(通用6篇)【篇一】简单二人合伙做工程协议书合伙协议本社法定代表人：张治超、本社住所：重庆市武隆县和顺镇清水村叶家湾村民小组，专业合作社理事长，为法定代表，杨云英为执行监事，聘任张光兰同志为经理。
合伙成员：张治超、张国书、张光兰、李秀容、传相文、彭太芬、杨云英。
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：第一条自愿合伙经营武隆县坨田中药材种植专业合作社，总投资为100万元。
第二条本合伙依法组成合伙企业，由张治超负责办理工商登记。
第三条本合伙企业经营期限为十年。
如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
第四条合伙共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。
企业盈余按照各自的投资比例分配。
企业债务按照各自投资比例负担。
任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条他人可以入伙，但须经同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。
补充协议与本协议具有同等效力。
第六条出现下列事项，合伙终止：（一）合伙期满；（二）合伙协商同意；（三）合伙经营的事业已经完成或者无法完成；（四）其他法律规定的情况。
第七条本协议未尽事宜，可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第八条本协议各一份。
本协议自合伙人签字之日起生效。
合伙人：二O一三年七月二十日【篇二】简单二人合伙做工程协议书合伙协议书甲方:（身份证号码：）乙方:（身份证号码：）甲乙双方在平等，自愿的原则下，经过充分友好协商，就双方共同合作在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－一事取得一致意见。
特签订本协议。
一、甲乙双方在共同对＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿基础上决定共同开展此业务。
二、合伙期限为年，自年月日起至年月日止。
三、出资额、方式、期限1、每人出资万元，双方各占50%，双方共计出资万元，根据投资实况，可适当追加投资。
2、各人的出资，以货币方式交付。
3、合作期间各人的出资为共有财产，用于收购及销售使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号参考范本
工程合作协议合同二(二篇)目录：
工程合作协议合同二一
工程合同简单范本二二
- 1 -
工程合作协议合同一
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。
经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
第一条工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。
5 / 5。