建设项目地质勘探合同
工程地质勘察合同书8篇
工程地质勘察合同书8篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（勘察人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规的规定，为保证工程勘察质量，明确双方权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，就本工程地质勘察项目达成如下协议：一、工程概况及勘察要求（一）工程名称：_________________________（二）工程地点：_________________________（三）勘察范围：_________________________（四）勘察任务及内容：_________________________。
具体要求详见附件的勘察任务说明。
二、合同履行期限及进度安排（一）本合同履行期限为自合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付甲方验收合格为止。
具体开工时间以甲方书面通知为准。
（二）乙方应按照甲方的进度要求，合理安排勘察工作计划，确保勘察工作按时完成。
如遇特殊情况，乙方应及时向甲方报告并协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本合同勘察费用为人民币______元整（大写：______元整）。
该费用包括但不限于人工费、材料费、设备使用费及其他相关费用。
具体费用明细详见附件的费用清单。
（二）甲方应按以下方式支付勘察费用：合同签订后支付______%作为预付款；勘察工作完成并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、质量标准与验收方式（一）乙方应按照国家和地方相关工程勘察规范和质量标准要求进行勘察工作，确保勘察成果真实、准确、完整。
（二）勘察工作完成后，乙方应提交完整的勘察报告及相关资料。
甲方应在收到报告后______日内组织验收，并提出意见。
若甲方对勘察成果有异议，乙方应及时进行补充或修改。
五、保密条款及知识产权归属（一）乙方应对甲方提供的所有资料以及在本合同履行过程中所知悉的甲方的商业信息、技术资料等予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
工程地质勘察合同范文6篇
工程地质勘察合同范文6篇篇1工程地质勘察合同委托方（甲方）：____________地址：____________法定代表人：____________联系人：____________联系电话：____________承包方（乙方）：____________地址：____________法定代表人：____________联系人：____________联系电话：____________鉴于委托方拟对__________（以下简称工程项目）进行地质勘察，为明确委托双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同。
一、勘察内容根据委托方的要求，乙方应对工程项目进行详细的地质勘察工作，包括但不限于：1. 地质构造、地层、岩性、水文地质等方面的勘察和分析；2. 地形地貌、岩溶地质、滑坡、泥石流等地质灾害隐患的评估；3. 地下水、地热资源勘察；4. 提供勘察报告及相关数据资料。
二、勘察方法乙方应根据实际情况选择适当的勘察方法和技术手段，确保勘察工作的准确性和全面性。
三、勘察报告乙方应在勘察完成后，按照委托方的要求编制详尽的勘察报告，报告内容应真实可靠，并对勘察数据进行科学分析和综合评价。
报告应包括但不限于：1. 工程项目的地质情况；2. 地质灾害风险评估；3. 勘察过程中发现的问题和建议。
四、勘察周期乙方应在签订合同后_________（天/月）内完成地质勘察工作，并提交勘察报告。
五、报酬及支付方式1. 委托方应按照合同约定支付乙方勘察费用，具体数额为_________元；2. 支付方式：委托方应在签订合同后支付_________元作为预付款，剩余款项应在乙方提交勘察报告后一次性支付。
六、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成地质勘察工作或提交勘察报告，应按实际损失承担赔偿责任；2. 若委托方未按时支付勘察费用，乙方有权中止勘察工作并要求支付违约金。
七、保密条款1. 双方在履行合同过程中获悉的对方商业秘密，应保密不得泄露；2. 未经对方同意，不得将勘察报告和数据资料泄露给第三方。
工程地质勘察合同新整理版8篇
工程地质勘察合同新整理版8篇篇1甲方（发包人）：___________乙方（承包人）：___________鉴于甲方需要就某一工程项目进行地质勘察，乙方具备相应的专业资质和能力，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________。
2. 工程地点：_____________________。
3. 工程范围：本次勘察涵盖的工程地质调查、勘探、取样、测试等全部内容。
二、合同目的双方签订本合同的目的在于明确甲、乙双方的地质勘察权利义务关系，确保工程顺利进行并满足甲方的要求。
三、工作内容及要求乙方应按照以下要求进行地质勘察工作：1. 乙方需进行现场踏勘，编制勘察纲要。
2. 进行地质勘探，包括钻探、井探等。
3. 取样并进行必要的室内试验。
4. 编制并提交地质勘察报告。
报告应详细准确，符合相关规范标准。
5. 其他相关工作。
乙方应确保勘察数据的真实性和准确性。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元整（大写：______元整）。
此费用包含但不限于乙方完成本合同工作内容所需的所有费用。
具体支付细节如下：五、合同期限与终止条件本合同自签订之日起生效，有效期为______年/月/天（根据实际情况填写）。
合同到期后，除非双方另有续约意向并签署续约协议，否则本合同自动终止。
合同终止时，乙方应将与本合同相关的所有资料交给甲方，并完成所有待完成的工作。
六、保密条款乙方应对在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密及其他秘密事项承担保密责任，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露。
七、违约责任如因乙方原因未能按时完成地质勘察工作或提交的地质勘察报告不符合合同约定，乙方应承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。
如因甲方原因未能按照合同约定支付费用，甲方应承担违约责任，支付违约金。
八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼解决争议。
工程地质勘察合同书5篇
工程地质勘察合同书5篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（勘察人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程地质勘察项目一事，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量和地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、水文地质勘察、岩石物理力学试验等。
2. 勘察范围应包括工程所在地的所有关键区域，确保勘察结果的准确性和完整性。
三、勘察工作期限1. 乙方应于本合同签订之日起____天内完成全部勘察工作。
如遇特殊情况需延期，乙方应及时通知甲方并取得甲方的书面同意。
四、合同价格及支付方式1. 本合同总价为人民币____元（大写：____元整）。
该价格包括勘察工作的全部费用。
除非双方另有约定，否则不因任何原因调整合同价格。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方合同总价的____%作为预付款。
乙方完成全部勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在____天内支付剩余款项。
五、勘察质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察工作，确保勘察数据真实可靠。
2. 乙方提交的勘察报告应详细、清晰，并符合国家相关行业标准。
3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，并提出合理建议和要求。
乙方应积极响应并改进。
4. 勘察工作完成后，乙方应提交勘察报告及相关技术资料。
甲方应在收到报告后____天内组织验收，并提出验收意见。
如验收不合格，乙方应负责整改。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容、勘察结果及相关技术资料保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
建设工程勘察合同文本4篇
建设工程勘察合同文本4篇篇1建设工程勘察合同文本甲方（委托人）：______________乙方（受托人）：______________鉴于甲方拟进行某项建设工程的勘察工作，为保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国建设工程基本法》及有关法规，经双方协商一致，达成如下协议：第一条定义1.1 本合同项下，建设工程勘察范围包括但不限于工程设计前必要的地质勘察、勘测测量、水文勘察、地质灾害评估等工作。
1.2 勘察成果包括勘察报告、勘测图件、测绘资料等，应当真实、准确、合法。
第二条勘察内容及要求2.1 甲方授权乙方进行建设工程的勘察工作，乙方应当按照相关法规和标准，完成勘察工作，并提交合格的勘察成果。
2.2 乙方应当在勘察工作过程中，遵守诚实守信原则，严格按照甲方的要求，进行勘察工作。
2.3 勘察工作完成后，乙方应当提交《建设工程勘察报告》，并将相关勘察图件、测绘资料等交付给甲方。
第三条勘察费用及支付方式3.1 本次建设工程勘察的费用为______________，甲乙双方同意按照______________的比例分担。
3.2 勘察费用支付方式为______________，支付时间为______________。
3.3 如因勘察范围变更或其他原因导致费用增加，应当另行协商确定。
第四条保密条款4.1 乙方应当对甲方提供的所有信息和资料保密，并严禁泄露给任何第三方。
4.2 乙方不得将勘察过程中得到的任何机密信息透露给他人或用于其他目的。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按照约定时间完成勘察工作，应当承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 如勘察成果不符合要求，乙方应当承担相应的责任，并提供重新勘察或修正的服务。
第六条争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决，如协商不成，可向有关主管部门申请调解。
6.2 若仍无法解决，应当提交仲裁委员会裁决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签署之日起生效，至勘察工作完成并验收合格之日止。
工程地质勘察合同5篇
工程地质勘察合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要对特定工程进行地质勘察，乙方具备相应的专业资质和能力，为此双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下合同条款，以兹共同信守。
一、工程概况及勘察范围1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 勘察范围：包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等。
二、勘察工作实施及技术要求1. 乙方应按照国家的有关规范、规程和要求进行勘察工作，保证数据准确。
2. 乙方需制定详细的勘察计划，并经甲方确认后实施。
3. 乙方在勘察过程中如发现异常情况，应及时通知甲方并共同处理。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]元。
2. 支付方式：签订合同后预付XX%，完成勘察工作并提交报告后支付XX%，余款作为质保金，一年后支付。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作完成并提交成果报告后终止。
2. 进度安排：乙方应于合同生效后XX日内完成外业勘察工作，并提交初步成果报告；最终成果报告提交时间按双方约定执行。
五、保密条款1. 双方应保守本合同涉及的商业秘密和技术秘密。
2. 未经对方许可，任何一方不得以任何形式泄露或使用对方的商业信息。
六、成果归属与使用1. 乙方完成的地质勘察成果归甲方所有。
2. 甲方对乙方提交的地质勘察成果有使用权，但不得用于非法用途。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付费用，乙方有权终止勘察工作。
2. 若乙方未按照合同约定完成勘察工作或提交成果报告，应按合同金额的XX%支付违约金。
3. 若因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
地勘合同范本常用范文6篇
地勘合同范本常用范文6篇篇1地勘合同范本合同编号：[合同编号]甲方（委托单位）：[甲方名称]乙方（服务单位）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行地质勘探（以下简称“地勘”）工作，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1. 项目名称：[项目名称]。
2. 项目地点：[项目地点]。
3. 委托内容：地质勘探、地质调查、地质测绘等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[合同总金额汉字大写及数字]。
此费用包括乙方完成全部地勘工作的费用。
除本合同约定由甲方承担的费用外，其他一切费用均由乙方承担。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：合同签订后XX日内支付总金额的XX%，完成工作交付成果后XX日内支付剩余款项。
乙方应在收到款项后提供正规的发票。
三、工作内容及质量要求1. 乙方应按照地质勘查相关规定和甲方的要求进行工作，包括但不限于地质勘探、地质调查、地质测绘等。
甲方对乙方的工作质量和进度实施监督，对不符合本合同约定的行为及时提出改进要求。
乙方应及时改进。
如乙方拒绝改进，甲方有权单方面终止本合同并追究乙方法律责任。
2. 乙方提交的所有成果必须符合国家相关技术标准和规范，保证数据的真实性和准确性。
若因乙方工作失误造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
四、合同履行期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部约定工作内容且验收合格时终止。
进度安排如下：合同签订后XX日内完成现场勘探工作，提交初步成果报告；在收到甲方对初步成果报告的反馈后XX日内完成修改并提交最终成果报告。
具体进度可根据实际情况由双方协商调整。
五、保密条款双方对本次合作涉及的所有技术资料及数据负有保密义务，未经对方许可，任何一方不得擅自对外泄露。
如因违约方泄露给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
保密期限为自本合同签订之日起至项目完成后的XX年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
郴州市勘察设计统一规范合同文本
建设工程勘察合同
工程名称:
工程地点：
合同编号：
证书等级：
发包人：
勘察人：
签订日期：年月日
发包人：开元(宜章）投资有限公司（甲) 勘察人: 核工业郴州工程勘察院(乙) 发包人委托勘察人承担：任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况，为明确责任,协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况
1.1 工程名称:
1.２工程建设地点:
1.3 工程规模、特征:
1．４工程勘察任务委托文号、日期: /
1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求: 现行国家、省、市有关设计技术规程、规范及标准。
1．6 预计勘察工作量:
第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.１提供本工程批准文件（复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可证等批准文件（复印件)。
２.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
４．1 开工及提交勘察成果资料的时间:
4.１.1 本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
４．1．２勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
４.2 收费标准及付费方式:
4.2.1 本工程勘察项目根据中标结果，勘察费为：人民币元整（￥元)。
4．2.２勘察人提交勘察成果资料后一个月内,发包人应一次付清全部工程勘察费用，如遇特殊情况双方另行商议。
第五条:发包人、勘察人责任
5.１发包人责任
5．１.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提交文件资料。
5．1.2 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障
碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等）并承担其费用。
5.１.3按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.１.４工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1．５勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1．6为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费0.00元。
５.1.7 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付0.00元计算加班费。
5．1.8 发包人应保护勘察人的有表述、勘察方案。
勘察人提交的成果资料知识产权归发包人所有。
5.１.9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.１勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,并建立质量保证体系,按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料,并对其质量负责。
5.2.２勘察人在提交成果资料后,应为发包人继续提供后
期服务。
5.2.3 由于勘察人提供的勘察成果、资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人承当发包人的该工程的一切经济损失和法律责任。
５．2.4 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定,采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
５.2．5 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。
5．2.６勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道(地下隧道）附近等风险性较大的地点,以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
5．２.７勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
5.2.８勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5．2．9本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任
6.１合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的:完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计算；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额１0０％的勘察费。
6.2 发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失,并给予勘察人合理赔偿。
6.3 因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。
因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度向发包人支付赔偿金。
6．4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6．5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：/。
第九条：本合同发生争议时,发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、
勘察人同意由仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十条:本合同自发包人、勘察人签章后生效；发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同一式陆份,发包人肆份、勘察人贰份。
发包人名称:勘察人名称:
（盖章）（盖章)
法定代表人：（签字) 法定代表人:(签字）
委托代理人：（签字)委托代理人：（签字）
年月日。