装修合同起诉书格式和范文
装修合同纠纷起诉状范本3篇
装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告（装修业主）：张三（化名）身份证号：[身份证号码]住址：[详细住址]联系方式：[手机号码/固定电话]被告（装修公司）：华宇装饰有限公司统一社会信用代码：[统一社会信用代码]注册地址：[详细地址]法定代表人：[法人姓名] 职务：[法人职务]联系方式：[联系方式]原告委托代理人（如有）：李四（化名）律师所属事务所：[律师事务所名称]联系方式：[联系方式]一、背景及事实陈述：原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同，约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。
然而在实际施工过程中，双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧，导致合同无法正常履行，原告的合法权益受到侵害。
为此，原告决定向法院提起诉讼。
二、纠纷的具体事项及证据清单：1. 工程质量问题：被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工，多处存在质量问题（如电路布置不规范、墙面涂料不平整等）。
证据清单：施工照片、检测报告等。
2. 工程进度延误：被告未能按照合同约定的工期完成装修工程，导致原告无法按时入住。
证据清单：施工进度记录、通信记录等。
3. 额外费用问题：在施工过程中，被告以种种理由要求原告支付额外费用，双方未能达成一致。
证据清单：费用清单、支付凭证等。
基于上述纠纷事项，原告认为被告的行为已经构成违约，严重侵害了原告的合法权益。
因此，原告决定依法向被告追究违约责任，并提出赔偿请求。
三、诉讼请求：1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程，并达到合同约定的质量标准；2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用；3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金；4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用；5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
四、事实及证据分析：原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。
装修合同起诉书5篇
装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告：XXX公司被告：XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》，约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程，合同金额为人民币50万元。
然而，自装修工程开始后，被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题，导致原告无法按时入住办公室，严重影响了公司的正常运营。
在此，原告XXX公司提起诉讼，请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任：一、违约责任根据《合同法》相关规定，被告应当按照约定时间完成装修工程，并保证施工质量符合相关标准和规定。
然而，被告明知装修工程进度已经严重延误，且施工质量存在严重缺陷，却未能采取有效措施进行修正，严重违反了合同约定。
因此，原告要求被告承担相应违约责任，赔偿原告因此造成的经济损失。
二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权，造成了公司运营的严重困难。
原告在此要求被告承担赔偿责任，赔偿原告因此遭受的经济损失，包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。
三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司，应当保障其正常的办公环境和运营权益。
被告的违约行为严重损害了原告的利益，影响了公司形象和市场竞争力。
原告在此要求被告承担责任，维护公司的合法权益。
综上所述，原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任，赔偿原告因此遭受的全部经济损失，并维护公司的合法权益。
同时，希望法院能够公正审理，依法判决。
感谢法院的支持和关注。
原告：XXX公司代理律师：XXX日期：2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书，由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。
篇2装修合同起诉书原告：李先生被告：装修公司A一、申请要求：1. 装修公司A违反了合同约定，未按时完成工程并存在质量问题，造成李先生的利益受损；2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程，并对造成的损失进行赔偿；3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。
装修合同纠纷起诉状（通用16篇）
装修合同纠纷起诉状（通用16篇）纠纷起诉状篇1原告：________________住所地：________________法定代表人：__________被告：________________住所地：________________法定代表人：____________诉讼请求：一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币__________元，并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失（按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算）；二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：_____年_____月_____日，被告将______厂房防腐工程发包给原告，并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》，合同约定：施工面积约为_____㎡，总工程价约为_______元，按实际施工面积结算工程款。
在原告施工过程中，被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。
合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款____%作为合同定金；2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款___%，余下____%质量保证金，待保修期满一年后，一次性付清。
合同中明确约定工程保修期为____年，保修期自竣工验收签字之日起计。
合同签订后，被告支付了____万元的定金。
_____年_____月_____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。
原告实际施工防腐面积为______㎡，工程总价款为_____元。
时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告分文未付余下工程款______元。
原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱，至今未付。
综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。
为此，为使原告的合法权益得到保护，根据我国相关法律法规之有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法予以判决。
此致______人民法院具状人：____________年_____月_____日附：起诉状副本____份；证据材料副本____份。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，住址：[原告住址]被告：[被告姓名]，注册号：[公司或个体工商户注册号]，地址：[公司地址或个体工商户地址]，法定代表人或负责人：[法定代表人姓名]一、诉讼请求：1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由：原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》，约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作，合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作，并通过被告验收合格交付使用。
然而，被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项，至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告，被告始终未能履行付款义务。
为此，原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单：1. 《建筑装饰工程施工合同》：证明双方签订的装修合同真实有效，规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明：证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明：证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录：证明原告已经多次催告被告支付欠款，但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析：根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》，原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项，已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定，被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历：原告在此前曾多次与被告沟通协商，试图通过友好方式解决欠款问题，但被告始终未予理睬，未能履行其付款义务。
在无奈之下，原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申：基于上述事实和证据，原告请求法院支持其诉讼请求，判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿，并承担本案的全部诉讼费用。
装修合同起诉书3篇
装修合同起诉书3篇篇1原告：[XXXXX]（以下简称甲方）被告：[XXXXX]（以下简称乙方）及装修公司名称（以下简称丙方）一、背景与事实原告甲方与被告乙方于XXXX年XX月XX日签订装修合同，约定丙方为原告提供室内装修服务。
合同中明确了工程内容、质量标准、工程期限及费用支付方式等相关条款。
但在施工过程中，甲方发现以下问题：丙方在施工过程中存在施工质量不达标、进度延迟等问题；且实际完成的工程效果与合同约定的效果存在显著差异。
甲方已多次要求丙方进行整改，但问题仍未得到解决。
现甲方依法提出诉讼，以维护自身合法权益。
二、诉讼请求鉴于上述事实和情况，甲方提出以下诉讼请求：1. 请求法院判决解除原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 请求法院判决丙方返还甲方已支付的装修费用；3. 请求法院判决丙方赔偿甲方因装修质量问题导致的损失；4. 请求法院判决丙方承担本案的诉讼费用。
三、证据与理由证据：1. 原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 施工过程中的照片及视频资料，证明丙方施工质量不达标；3. 甲方与丙方的沟通记录，证明甲方已多次要求整改；4. 相关支付凭证，证明甲方已支付装修费用。
理由：1. 丙方施工质量不符合合同约定，构成违约行为；2. 丙方施工进度延迟，导致甲方无法正常使用房屋，造成经济损失；3. 丙方的行为严重损害了甲方的合法权益；4. 根据《中华人民共和国合同法》相关规定，丙方应承担违约责任。
四、法律分析与依据1. 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条，因一方违约导致合同目的无法实现，另一方有权解除合同。
本案中，丙方的违约行为导致甲方无法获得符合合同约定的装修效果，故甲方有权解除合同。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条，合同解除后，当事人有权请求恢复原状、采取其他补救措施并请求赔偿损失。
因此，甲方有权要求丙方返还已支付的装修费用并赔偿损失。
3. 本案中，丙方的违约行为给甲方造成了实际损失，包括房屋无法正常使用、另行装修的费用等。
装修合同民事起诉状范文起诉状范文
装修合同民事起诉状范文起诉状范文【案号】XXXX年XX月XX日XX时XX分XX秒【原告】XXX【被告】XXX【法院】XXX人民法院【案由】装修合同民事纠纷【起诉状】恭敬的法院：原告XXX，现住XXX，身份证号码：XXX，系自然人，特委托律师XXX，联系电话：XXX，现依法向贵院提起装修合同民事纠纷的起诉，请贵院依法审理、判决。
一、案件基本情况1. 原告与被告于XXXX年XX月XX日签订装修合同，合同金额为XXXX元，约定装修工程于XXXX年XX月XX日前完工。
2. 原告按合同约定支付了合同款的XX%，共计XXXX元。
3. 被告在装修过程中存在以下问题：a. 违约行为：被告未按合同约定时间完成装修工程，且未提前告知原告。
b. 装修质量问题：被告所提供的装修材料存在质量问题，导致装修工程浮现质量隐患。
c. 装修不合理变更：被告未经原告允许，擅自变更装修方案，导致装修工程与原约定不符。
4. 原告多次与被告商议解决纠纷，但被告未能积极回应，拒绝承担相应责任。
二、事实和理由1. 被告违约行为根据装修合同约定，被告应在XXXX年XX月XX日前完成装修工程，然而被告未能按时完工，且未提前告知原告。
被告的违约行为已经严重影响了原告的正常居住和生活，伤害了原告的合法权益。
2. 装修质量问题原告发现被告所提供的装修材料存在质量问题，例如：瓷砖开裂、油漆脱落等，这些问题已经严重影响了装修工程的质量和使用效果。
原告在多次与被告沟通后，被告未能给出合理解决方案，且拒绝承担相应责任。
3. 装修不合理变更在装修过程中，被告未经原告允许，擅自变更了装修方案。
这些变更导致装修工程与原约定存在较大差异，严重伤害了原告的合法权益。
三、请求判决基于上述事实和理由，原告向贵院提出以下诉讼请求：1. 裁定被告按照合同约定的时间和质量要求，完成剩余的装修工程。
2. 裁定被告承担由违约行为造成的损失赔偿责任，包括但不限于原告因被告违约行为而产生的额外费用、精神伤害赔偿等。
装饰装修合同纠纷起诉状三篇
装饰装修合同纠纷起诉状民事起诉状原告：陕西某装饰工程有限公司。
地址：陕西省*市*路*大厦*座*室。
法定代表人：赵某某，职务：总经理。
联系电话：18**********.第一被告：西安某二手车经销有限公司。
地址：西安市*区*寨*庄*区*号。
法定代表人：宋某，职务：执行董事兼总经理联系电话：02*-********,18*********。
第二被告：宋某，男，汉族，19**年*月*日出生，住西安市*区*小区*号楼*层*室，身份证号：61****************。
联系电话：13*********，13*********。
诉讼请求：1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元（暂计至XX年7月2日）；2、本案诉讼费用由两被告全部承担。
事实与理由：第二被告系第一被告股东兼法定代表人，XX年6月8日，因第一被告尚在设立之中，故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》，合同中约定，原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。
依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元，经优惠后的合同造价为120万元，如被告要求增加或减少工程项目，工程总造价相应增减；工人及材料进场一周内，被告支付合同总造价40%，工期过半，再支付合同总造价40%，工程完工7日内，付足到工程总造价的97%。
若出现被告不能按期付工程进度款，供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一，工期相应顺延。
合同签订后，原告按照约定于XX年6月9日正式进场施工，施工过程中，被告就工程设计图纸进行了多次变更，工程于XX年8月20日竣工，第一被告也于XX年8月26日投入营业使用。
该工程合同预算价为120万元，增项部分造价为1135172.7元，减项部分价值为106236元，工程决算总价为2228936.7元。
XX年6月14日至XX年8月20日，第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元，合同期间被告并未按约定支付进度款，目前仍欠原告工程款1328936.7元。
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇
民事起诉状（装修合同纠纷）3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1民事起诉状原告：李明被告：装修公司原告李明系中国国籍，住址位于XX市XX区XX街XX号。
被告装修公司系XXXX公司，住所地址为XX市XX区XX街XX号。
原告因装修合同纠纷，向贵法院提起诉讼，现依法向贵院提出起诉状如下：一、事实和理由：1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同，约定被告装修公司为原告提供装修服务，并约定工程完工时间为×年×月×日。
2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。
3. 然而，在装修工程进行过程中，被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程，并且存在工程质量问题，对原告的家居环境造成了较大影响。
4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程，并要求赔偿原告因工程延期造成的损失，但被告装修公司未能积极处理，导致纠纷无法解决。
5. 基于上述事实及理由，原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工，赔偿原告因工程延误而造成的损失，并承担本次诉讼的全部费用。
二、请求判决：1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工，保证工程质量符合国家标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失，具体金额由贵院酌情判决。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
三、证据：1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证：工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求：1. 依法判令被告装修公司重新完工，保证工程质量符合标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
特此起诉。
原告：李明日期：××××年××月××日附件：装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。
篇2民事起诉状原告：王某被告：装饰公司原告系某小区业主，被告为一家从事装修装饰业务的公司。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除装修合同起诉书格式和范文
篇一：民事起诉书格式及范文
民事起诉书格式及范文
（一）首部
1、标题
民事诉状
居中排列，上下各空出一行，突出标题。
2、当事人身份情况
1）原告（自诉人）
（1）自然人
依次写明原告/自诉人“姓名，性别，年龄（某年某月某日出生），民族，籍贯（如某省某市/县人），工作单位和职业，住??????”。
上述各项在格式上应作为一个自然段对待。
（2）法人或非法人单位：
依次写明原告的
“单位名称，地址：??????。
邮编：??????
法定代表人/负责人，系该公司??????”。
2）法定代理人
“法定代理人（系被代理人之??????），性别，年龄，工作单位和职业，住??????”。
3）委托代理人
（1）公民代理
写法同法定代理。
（2）律师代理
“委托代理人，系某某律师事务所律师”。
（3）法律工作者代理
“委托代理人，系某某法律事务所法律工作者”。
4）被告/被告人
（1）自然人被告
依次写明
“被告（人）（系原告之??????），性别，年龄（某年某月某日出生），民族，籍贯（如某省某市/县人），工作单位和职业，住??????”。
（2）法人或非法人单位被告
写法同法人原告。
3、案由
案由即案件性质，如“离婚”，“债务纠纷”，“合同纠纷”，“损害赔偿”，“故意伤害”等。
4、诉讼请求
即原告或自诉人起诉到法院的目的和要求。
诉讼请求必须：
合法合理，否则会导致败诉的不利结果；必须切实可行，即具有实际的可执行的内容；按照主、从顺序，分项列出，清楚明白。
民事诉状的诉讼请求：
“离婚”“债务纠纷”“合同纠纷”“损害赔偿”“故意伤害”
（二）正文——事实和理由
1、事实、证据部分
1）内容
民事：
关于民事必须叙述清楚当事人双方争议的纠纷（事实）的起因、经过、争执的焦点、目前状况及法院查证认定的案件事实（起因、经过、争执的焦点、目前状况）。
2）格式
“一案一事一段”。
3）要求
事实是案件的基础，也是诉状的基本内容。
在叙述案件
事实的同时，为了证明自己所述事实的客观性和真实性，原告在叙事案件事实的过程中，应当随时将自己持有的、能够证明该部分事实的相关证据予以
说明。
例如“原、被告于某年某月某日经协商谈判在某地签订某某合同一份。
合同第某条规定，“原告在合同生效后7日
内预付被告货款5万元，被告应在收到预付款后10日内，
将5吨原料发运给原告；原告收到货物后应在15天内电汇
全部余款给被告”（见后附证据一）。
原告依约预付被告货款
5万元（见后附证据二/见后附汇票），而被告收到预付款后
仅发运给原告原料2吨，经原告多次催讨，被告既不退款也不继续履行合同，致使原告的合同目的无法实现，利益受损”。
2、起诉理由和法律依据
即原告关于案件性质、被告行为性质及诉讼请求合法性的主观分析和看法，一般包括以下几点：
1）“综上所述，原告认为”；
2）概括案件主要事实情节（即以概括的案件事实作论
据/切事而论），而后结合法律的相关基本原则（即以法律为论据/依法说理），分析、论述案件性质或被告行为的性质（如违法、违约或侵权），得出“依法应否承担法律责任”的结论；
3）根据相关案件事实，结合相应的法律规定，依法分
析、论述被告行为的情节轻重；
4）起诉目的、法律依据和起诉要求：
“原告为保护权益不受非法侵害，根据中华人民共和国《法》第条之规定，特诉诸贵院，恳请依法公断”。
理由部分不能分段，应以一个自然段完成。
不能长篇大论，应平时简明，言简意赅。
（三）尾部
1、文书致送单位：
“此致
某某人民法院”
2、具状人签名：在右下角。
3、具文时间：位于签名之下。
4、附项：顶着左边的格。
“附：
1、本状副本份（根据被告人数确定）；
2、（证据）（名称）（数量）”。
民事诉状格式范本
/news/17800/179/20XX/1/ji76156321142190021722-0.htm 20XX-1-2411:17
民事起诉状，是公民、法人或其他组织作为民事原告在自己的民事权益受到侵害或者与他人发生争议时，为维护自身的民事权益，依据事实和法律，向人民法院提起诉讼，要
求依法裁判时所提出的书面请求。
（一）原告为自然人时起诉书格式
民事起诉状
原告：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。
被告：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。
请求事项：（写明向法院起诉所要达到的目的）。
事实和理由：（写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址）。
此致××××人民法院
原告人：（签名或盖章）
××××年×月×日
附：1．本诉状副本×份（按被告人数确定）；
2．证据××份；
3．其他材料××份。
（二）原告为法人时起诉书格式
民事起诉状
原告：名称、地址、联系方式。
法定代表人：姓名、职务。
委托代理人：姓名、性别、年龄、民族、职务、工作单位、住址、联系方式。
被告：名称、地址、联系方式。
法定代表人：姓名、职务。
诉讼请求：（写明向法院起诉所要达到的目的）。
事实和理由：（写明起诉或提出主张的事实依据和法律
依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址）。
此致××××人民法院
原告人：（签名或盖章）
法定代表人：（签名）
××××年×月×日
附：1．本诉状副本×份（按被告人数确定）；
2．证据××份；
3．其他材料××份。
【填写说明】
1.当事人栏，注明自然情况。
自然人要列出姓名、性别、年龄、民族、工作单位、住址。
法人或其他组织要列出名称、住所地、法定代表人或负责人姓名、职务、填写要准确，特别是姓名（名称）栏不能有任何错字。
地址要尽量详实，具体到门牌号。
最好注明邮编及通讯方式。
2.案由。
主要写明当事人之间讼争的法律关系及其争议。
3.诉讼请求。
主要写明请求解决争议的权益和争议的事实，以及请求人民法院依法解决原告一方要求的有关民事权益争议的具体事项。
4.事实和理由。
事实部分，要全面反映案件事实的客观真实情况。
5.在起诉状尾部，当事人是自然人的，要由本人签字，是法人或其他组织的，由法定代表人或负责人签字并加盖单位公章。
日期要填写准确。
篇二：装修合同纠纷起诉状
篇一：合同纠纷的民事起诉状
民事起诉状
原告：乙厂
住所地：广东省东莞市xx区xx路227号
法定代表人：汪直职务：乙厂副厂长
委托代理人：胡风江西省南昌市xx律师事务所律师被告：甲贸易公司
住所地：江西省南昌市青山湖区南京路xxx号
法定代表人：张宇职务：甲公司总经理案由：购销合同纠纷
诉讼请求：
1、请求被告履行合同规定的义务，支付拖欠货款50000万元。
2、请求被告支付欠款期间所产生的利息共计8000元。
3、本案相关诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
20XX年1月20日，被告与原告签订了一份购买1000台电风扇的购销合同。
合同规定原告应于同年6月底以前交货，原告因故至8月底才电报通知被告准备发货。
被告接到原告的电报通知后未作答复就接收了货物并发往门市部销售。
后因销售旺季已过导致电风扇滞销，被告遂以原告逾期交货未经公司同意为由拒付货款并要求退货。
被告在收到原告发出的交货通知后没有及时明确回复原告，并对原告发来的货物进行了签收。
根据《民法通则》、《合同法》的相关规定，被告的行为已经明确表示出对原告之前违反合同规定的延期
交货行为的追认并放弃了解除合同的权利。
故被告拒付货款并要求退货的要求是不合法的。
依据《民法通则》第一百一十一条,《合同法》第一百零七条、第一百零九条规定，原告多次向被告催要货款和利息，但被告拒不支付。
原告在多次催要无果情况下，特向贵法院提起诉讼，请求法院依法判决并对原告的请求予以支持。
证据和证据来源，证人姓名和住址：
1、乙厂和甲贸易公司电风扇购销合同复印件一份
此致
青山湖区人民法院
诉讼人：乙厂20XX年12月6日附：
1、本诉状副本二份。
2、证据二份。
篇二：常要锋与杜亚平装饰装修合同纠。