建设项目现场施工保密协议模板
工程项目保密协议5篇
工程项目保密协议5篇篇1甲方（工程项目委托方）：___________________乙方（工程项目承接方）：___________________鉴于甲乙双方在工程项目上的合作，双方就工程项目有关保密事项达成如下协议：一、保密信息范围1. 甲方提供给乙方的所有关于工程项目的资料和信息，包括但不限于设计方案、施工图纸、技术规格、工程计划、财务数据等。
2. 乙方在项目实施过程中获取的其他敏感信息，如双方的合作细节、商务谈判内容等。
二、保密责任和义务1. 甲乙双方应严格遵守保密义务，确保保密信息不被泄露、丢失或滥用。
2. 双方应采取合理的技术和管理措施，确保保密信息的安全性和完整性。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露、发布或公开保密信息。
4. 乙方应对其员工、顾问或代理进行保密教育，确保他们履行保密义务。
三、保密期限1. 本协议所指的保密期限自本协议签署之日起至工程项目完成并验收合格后的三年。
2. 若保密期限届满后，保密信息仍然具有保护价值，甲乙双方可协商续签保密协议。
四、免责条款1. 若乙方在履行工程项目过程中，因甲方原因导致的保密信息泄露，乙方不承担法律责任。
2. 若因国家法律法规要求或司法机关调查取证等原因导致保密信息泄露，双方均不承担法律责任。
五、违约责任1. 若乙方违反本协议约定的保密义务，应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此遭受的直接和间接损失。
2. 若乙方的违约行为导致甲方遭受重大损失，甲方有权解除与乙方的合作关系，并追究乙方的法律责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
甲方（工程项目委托方）：___________________（盖章）法定代表人：___________________签字日期：_______年_______月_______日联系方式：___________________地址：___________________电子邮箱：___________________篇2甲方（工程项目委托方）：____________________乙方（工程项目承建方）：____________________鉴于甲乙双方共同进行工程项目合作，为明确双方在工程项目实施过程中的保密义务与责任，达成以下保密协议：一、保密内容1. 双方同意在本协议中列明的工程项目相关的所有信息均为保密信息，包括但不限于工程设计图纸、施工方案、技术标准、工艺流程、材料采购信息、成本核算、财务数据等。
工程施工保密协议范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于甲方委托乙方承担本工程项目的施工任务，为确保工程项目的顺利进行，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保密法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就本工程项目的保密事宜达成如下协议：一、保密范围1. 甲方提供的工程图纸、技术资料、设计文件、施工方案、工程预算、工程进度计划等涉及工程项目的所有技术秘密、商业秘密和保密信息。
2. 甲方提供的工程设备、材料、构件等产品的技术参数、性能指标、质量标准等涉及产品秘密的信息。
3. 甲方提供的工程合同、工程协议、工程款支付凭证等涉及工程项目的财务秘密。
4. 甲方提供的工程现场管理、施工组织、人员安排等涉及工程项目的管理秘密。
5. 甲方提供的其他涉及工程项目的保密信息。
二、保密义务1. 乙方在施工过程中，对甲方提供的保密信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露、复制、传播或以其他方式使用。
2. 乙方应采取有效措施，确保保密信息的安全，防止保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损。
3. 乙方应对其员工进行保密教育，使其充分认识到保密的重要性，并要求其遵守本协议的保密义务。
4. 乙方在施工过程中，如发现保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损，应及时通知甲方，并采取一切必要措施予以补救。
三、保密期限本协议的保密期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日起计算，共计____年。
四、违约责任1. 乙方违反本协议的保密义务，泄露、复制、传播或以其他方式使用保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 乙方违反本协议的保密义务，给甲方造成严重后果的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。
五、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 诉讼过程中，双方应继续履行本协议的保密义务。
工程施工保密协议范本最新整理版3篇
工程施工保密协议范本最新整理版3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于：1. 甲方拟进行某项工程项目的施工，为确保工程质量与进度，需向乙方提供一定的技术资料、图纸以及其他相关商业信息；2. 为保护上述信息的安全性与机密性，双方特签订本《工程施工保密协议》（以下简称“本协议”），明确双方在信息保密方面的权利和义务。
第一条定义1.1 “保密信息”指甲方在本协议有效期内向乙方披露或以其他方式使乙方知悉的所有未公开的技术资料、图纸、设计方案、工艺流程、成本结构、客户名单、营销策略等任何形式的信息，无论该等信息是否标明“保密”字样。
1.2 “项目”指由甲方委托乙方实施的具体工程项目。
第二条保密义务2.1 乙方应采取一切必要措施保证甲方提供的保密信息安全，不得以任何方式泄露给第三方。
2.2 未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本项目之外的目的。
2.3 乙方应限制其内部接触到保密信息的人员范围，并确保这些人员知晓并遵守本协议规定的保密义务。
2.4 乙方应定期对保密信息进行检查，防止未经授权的使用或泄露。
第三条例外情况3.1 下列情况下，乙方无需承担保密义务：(a) 已经或正在通过非乙方违约行为而进入公有领域的信息；(b) 在甲方向乙方披露之前，乙方已经合法拥有的信息；(c) 从不承担保密义务的第三方合法获得的信息；(d) 依据法律规定或法院命令必须披露的信息，但乙方应在合理期限内通知甲方，并协助甲方采取必要的保护措施。
第四条保密期限4.1 本协议项下的保密义务自本协议生效之日起至相关信息成为公众所知之日止。
第五条违约责任5.1 如乙方违反本协议约定的保密义务，应当立即停止违约行为，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
5.2 若乙方因违反本协议导致甲方遭受第三方索赔时，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条协议的变更与解除6.1 本协议的任何修改、补充或变更均须经双方协商一致，并以书面形式作出。
工程施工保密协议范本4篇
工程施工保密协议范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1工程施工保密协议范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方进行工程施工，为保障双方的合法权益，特签订本协议。
一、保密内容1.1 保密内容包括但不限于工程设计方案、施工图纸、工程施工计划、工程进度、工程造价预算等涉及工程施工过程的技术、管理资料等。
1.2 甲、乙双方在合作过程中产生的文件、资料，均应属于保密内容，未经双方允许，不得向第三方透露或泄露。
二、保密责任2.1 甲、乙双方应加强对保密内容的保护，采取必要措施确保信息的安全性。
2.2 甲方应对自身信息的保密负责，不得随意向外泄露相关资料。
2.3 乙方应加强员工教育，严格遵守保密规定，不得擅自将保密内容外泄，如有违反者，应承担相应的法律责任。
三、信息使用3.1 乙方在获得保密信息后，仅限于为完成工程施工任务而使用，不得用于其他商业用途。
3.2 甲方不得擅自要求乙方将保密内容提供给其他单位或个人，如有需要转交他人需要，应征得乙方同意。
4. 违约责任4.1 如甲、乙双方任何一方在协议约定中违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
4.2 若因乙方泄露保密内容给第三方造成损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
五、保密期限5.1 本协议自双方签订之日起生效，保密期限至工程竣工验收合格之后终止。
5.2 协议期满后，双方仍应对已提供的保密内容保密，除非双方达成另行约定。
六、协议解释6.1 本协议内容和解释均应依法律规定进行，如有争议，双方应友好协商解决。
6.2 在特殊情况下，双方可采取补充协议的形式，对本协议内容进行调整或补充。
七、协议生效本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）法定代表人：（签字）乙方：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日篇2工程施工保密协议范本甲方（委托方）：_____________乙方（承包方）：_____________根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《刑法》及其他有关规定，甲、乙双方经友好协商，就（工程名称）________________的施工过程中的信息保密工作达成协议，具体内容如下：第一条保密内容1.1本协议涉及保密的内容包括但不限于工程的设计方案、施工图纸、施工技术、工程进度、成本预算、质量控制等相关信息。
工程施工保密协议范本6篇
工程施工保密协议范本6篇篇1工程施工保密协议范本甲方（委托方）：（单位名称）乙方（受承方）：（单位名称）为了确保双方在工程施工过程中的信息安全，保护工程相关的技术秘密和商业机密，维护双方的利益，特订立本协议。
一、保密内容1. 受承方应当履行本协议项下的保密义务，对于甲方提供的所有工程施工相关的技术资料、商业机密和其他涉及保密内容的信息（以下简称“保密信息”），予以严格保密。
受承方不得泄露给任何第三方，包括员工、供应商、合作方等。
2. 除非经甲方书面同意，受承方不得将保密信息用于其他目的，不得擅自复制、传播、发布或用于其他工程项目。
3. 受承方应当合理保管和使用甲方提供的保密信息，确保不被盗窃、泄露或遗失。
如有发生保密信息泄露的情况，受承方应当立即通知甲方，并配合甲方采取相应措施。
二、保密期限1. 本协议项下的保密期限为工程施工完成并验收合格之日起三年。
在保密期限届满后，双方可以商议延长保密期限。
2. 协议期间双方发生争议时，仍应执行本协议项下的保密义务，直至争议解决为止。
三、违约责任1. 如受承方违反本协议规定，泄露保密信息或披露给第三方，应承担违约责任，包括但不限于向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。
2. 如因受承方的违约行为导致甲方遭受重大损失，甲方有权追究受承方的法律责任，并要求受承方承担全部损失。
四、其他1. 本协议未尽事宜，双方可以另行商议，并经双方书面确认后生效。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：日期：乙方（受承方）：日期：篇2工程施工保密协议范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：联系人：联系电话：为明确双方在工程施工过程中的保密责任，保护工程施工过程中的机密信息，特订立本保密协议。
双方经友好协商一致，按照平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条保密信息的范围1.1 本协议所称保密信息是指在工程施工过程中，一方向另一方提供的、涉及商业秘密、技术机密等的任何口头、书面或电子形式的信息。
工程项目保密协议范本7篇
工程项目保密协议范本7篇篇1协议编号：XXXXXX甲方（保密方）：____________________公司名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方（接收方）：____________________公司名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鉴于甲乙双方共同参与XXXX工程项目的实施，为明确双方在保密事项上的责任与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在友好协商的基础上，特订立本工程项目保密协议。
第一条保密信息1.1 本协议所称保密信息是指甲方提供给乙方与工程项目相关的所有信息，包括但不限于设计方案、施工图纸、技术数据、工程计划、材料清单、会议纪要、商业秘密等。
第二条保密责任2.1 乙方应对从甲方获取的保密信息承担保密责任，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2.2 乙方仅可将保密信息用于本工程项目的实施，不得用于其他目的。
2.3 若乙方发现保密信息丢失或泄露，应立即通知甲方，并积极配合甲方采取补救措施。
第三条保密期限3.1 本协议自签署之日起生效，保密期限自保密信息提供之日起不少于_____年。
3.2 保密期限届满后，乙方仍需对甲方提供的保密信息承担保密责任，直至甲方书面通知解除保密义务。
第四条知识产权归属4.1 双方确认，本协议涉及的保密信息的知识产权归甲方所有。
4.2 乙方在本工程项目中使用甲方提供的保密信息所形成的一切成果（包括但不限于改进、发展、衍生作品等）的知识产权，均归甲方所有。
第五条违约责任5.1 若乙方违反本协议任何条款，甲方有权要求乙方承担以下违约责任：（1）立即停止使用并返还甲方提供的所有保密信息；（2）赔偿甲方因此遭受的所有损失；（3）承担因此产生的法律后果。
工程施工保密协议范本7篇
工程施工保密协议范本7篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方作为工程施工的参与方，为明确双方在合作过程中关于保密事宜的权利和义务，达成以下协议：一、协议目的甲乙双方同意，为确保工程实施过程中的技术秘密、商业秘密不被泄露或非法使用，双方应遵守本保密协议的规定。
本协议旨在明确保密信息的范围、保密责任、义务及违约责任等。
二、保密信息范围1. 甲方提供的工程图纸、技术规范、设计文件及其他相关资料；2. 乙方在工程实施过程中获取的其他未公开的技术信息和商业信息；3. 双方之间的商务谈判记录、合同文本及履行过程中的相关信息；4. 其他双方约定为保密的信息。
三、保密责任与义务1. 甲乙双方应妥善保管保密信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
2. 双方应采取有效措施，对保密信息严格保密，并制定相应制度，防止保密信息泄露。
3. 乙方在工程施工过程中，应对接触到的甲方保密信息承担保密责任，不得擅自复制、留存或向他人透露。
4. 双方员工应严格遵守保密规定，对知悉的保密信息不得泄露或非法使用。
5. 未经甲方同意，乙方不得利用甲方提供的保密信息自行或与第三方进行营利活动。
四、例外情况以下情形不视为违反本协议：1. 该信息在乙方独立开发过程中已拥有的；2. 该信息权利归属第三方，且乙方已得到第三方合法授权的；3. 根据法律法规的规定应当公开的信息。
五、违约责任1. 若因一方违反本协议导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因乙方违反本协议导致甲方损失的，乙方除承担法律责任外，还应支付违约金人民币_____元整（大写：_________元整）。
违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应按实际损失赔偿。
六、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为工程竣工验收后_____年。
工程施工保密协议范本最新整理版5篇
工程施工保密协议范本最新整理版5篇篇1协议编号：[协议编号]甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]进行工程施工合作，为明确双方在合作过程中的保密义务，特达成以下协议：第一条保密信息定义1. 本协议所称保密信息包括但不限于以下内容：工程设计方案、施工图纸、技术数据、工程预算、施工进度计划、施工组织安排、施工技术标准、施工细节等双方在施工过程中的一切技术信息和商业信息。
2. 任何一方在未得到对方书面授权的情况下披露的上述信息均视为保密信息。
第二条保密义务及责任1. 甲乙双方应对在合作过程中获知的对方保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 未经对方书面授权，任何一方不得将保密信息用于与本次工程施工无关的任何用途。
3. 双方应制定并执行相应的安全保护措施，确保保密信息的安全。
如因一方原因导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。
第三条例外情况以下情形不构成违约行为：1. 该信息在双方合作前已经公开发表或公开披露的；2. 该信息在合作过程中由第三方合法披露的；3. 法律明文规定需要披露的信息。
在以上情形下披露保密信息的，披露方需提供相关证据证明其合法性。
第四条违约责任及赔偿损失如一方违反本协议约定的保密义务，应承担以下责任：1. 向对方支付违约金，具体金额根据违约情况而定；2. 赔偿因违约行为给对方造成的全部损失；3. 采取一切必要措施消除违约行为带来的负面影响。
如因违约导致本协议终止，不影响保密条款的效力。
双方仍需继续履行保密义务直至保密信息的公开或保密期限届满。
第五条法律适用及争议解决方式本协议适用中华人民共和国法律。
如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保密协议
发包人：
承包人：
根据双方年月日签订的《合同》，为保护发包人的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议：
1.原则
1.1承包人签订本协议的同时即视为同意发包人的保密要求。
承包人在施工期间及竣工后均应当保守发包人的技术秘密及商业秘密，遵守本协议。
1.2本协议提及的技术秘密及商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关电仪设备的资料等。
1.3所有工程照片版权归承包人所有，未经发包人允许，承包人不得使用工程照片做任何商业应用。
2承包人义务
1.1承包人未经发包人允许，不得将本工程的技术协议书提供给第三方查阅、保管。
1.2承包人未经发包人允许，不得将本工程的相关技术资料包括施工图纸提供给第三方查阅、保管。
1.3承包人未经发包人允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入发包人设备内部或对内部结构进行拍照，如果承包人违约，其行为将被视为窃取商业秘密，发包人将追究承包人的法律责任。
1.4承包人进入现场施工必须向发包人交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除；
1.5图纸为发包人的自有知识产权，承包人应做好施工图纸的现场管理和保管，不得将本工程图纸转给第三方，任何未经发包人允许向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。
发包人有权追究法律责任。
工程竣工后，承包人应当将全部图纸退还给发包人。
1.6承包人不得摘抄、复制、转载本工程技术资料及图纸；不得利用发包人的图纸、技术承揽其他工程，不得扩散、仿制发包人的技术，否则视为承包人违反保密条款。
承包人必须告知并约束其员工对发包人的图纸、技术进行保密，承包人员工的泄密责任由承包人负责。
3.违约责任
3.1承包人违反本协议任何一条的约定，应当一次性向发包人支付相当于合同价格的%即元，作为违约金，由发包人在工程款中扣除。
3.2承包人的违约行为造成发包人损失的，承包人应当赔偿发包人的损失。
4争议解决
4.1因本协议及其相关内容一起的纠纷，双方应当协商解决，协商解决不成的，任何一方均有权提起诉讼，双方约定由所在地人民法院管辖。
5其它
5.1本协议自生效。
5.2本协议是《合同》不可分割的一部分。
发包人（公章）：
发包人代表或授权代表（签字）：年月日承包人（公章）：
承包人代表或授权代表（签字）：年月日。