施工合同补充协议范本(通用21篇)
工程施工合同补充协议范本通用版6篇
工程施工合同补充协议范本通用版6篇篇1工程施工合同补充协议范本通用版一、双方当事人确定：1. 项目名称：___________2. 项目地点：___________3. 甲方单位名称：___________4. 甲方单位地址：___________5. 甲方单位法定代表人：___________6. 乙方单位名称：___________7. 乙方单位地址：___________8. 乙方单位法定代表人：___________9. 原合同签订日期：___________10. 原合同金额：___________11. 本补充协议签订日期：___________12. 本补充协议金额：___________二、鉴于原合同存在不确定因素，为保障双方权益顺利履行合同，经双方协商同意，特签订本补充协议如下：1. 关于工程追加及增减的约定1.1 因工程实际需要，在未超出原合同期限及总价款范围内，甲方可根据实际需要向乙方提交工程追加或增减的要求，乙方应在5个工作日内提供报价，并在经双方协商达成一致后，签订追加补充协议或增减补充协议。
1.2 工程追加或增减的合同总价款以实际发生为准，不得超出原合同总价款。
追加工程或增减工程按照实际完成数量或质量支付款项。
1.3 工程追加或增减应经双方签订书面协议，否则不得要求支付费用。
2. 关于工程质量及工期保障的约定2.1 乙方应确保按照原合同的要求，保证工程质量符合国家标准及相关法规要求，若出现质量问题，应承担相应的责任并进行修复。
2.2 乙方应保证按照合同约定的工期完成工程，若因乙方原因导致工期延误，应承担违约责任。
3. 关于合同解决纠纷的约定3.1 双方一旦发生争议，应友好协商解决；协商不成时，提交至____仲裁裁决，裁决是终局的。
3.2 在仲裁裁决前，本协议仍然有效，各方应继续履行各自在本协议项下的权利与义务。
4. 其他约定4.1 本补充协议自双方盖章之日起生效，与原合同具有同等效力。
施工合同补充协议书7篇
施工合同补充协议书7篇第1篇示例：【施工合同补充协议书】甲方（委托人）：根据双方签订的《施工合同》，因工程变更等原因，为明确双方权利义务，经协商一致，就以下内容达成补充协议：一、工程变更1.1 委托人可以根据需要对工程内容进行调整或变更，包括但不限于工程量、质量要求等。
但需提前书面通知承包人，并协商确定变更后的工程合同价格和工期。
1.2 承包人应根据变更后的工程内容及要求，调整施工方案和计划，并保证按时按质完成工程。
1.3 双方就工程变更所产生的工程款结算、延期施工等问题进行详细约定，以确保工程能够顺利进行。
二、施工进度2.1 委托人要求承包人按照原合同约定的工期完成工程，若承包人因客观原因需延长工期，应提前书面通知委托人，并经委托人同意后方可延期施工。
2.2 延期施工所产生的费用及责任由承包人承担，如因承包人原因导致工期延误，承包人应按原合同约定的违约金标准进行赔偿。
2.3 如因不可抗力等特殊情况导致施工进度延误，承包人应及时通知委托人，并共同商定延期施工或其他解决方式。
三、质量保证3.1 承包人应按照合同约定的质量标准和要求进行施工，保证工程质量符合相关标准及委托人要求。
3.2 委托人有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，承包人应立即整改，直至达到委托人要求的标准。
3.3 工程竣工验收合格后，承包人应提供相应的质量保证书及售后服务，确保工程质量及时稳定。
四、其他约定4.1 双方同意本补充协议作为原施工合同的补充条款，具有同等效力。
4.2 本协议自双方签字生效，有效期至工程竣工验收并结算款项之日止。
甲方（签字）：日期：本补充协议共签订了___份，甲、乙双方各执___份，具有同等法律效力。
如有争议，双方协商解决，若无法协商一致，则提交___仲裁机构仲裁。
以上为双方就《施工合同》补充协议的约定，特此协议。
（附：原《施工合同》备份一份）注：此协议仅为示范文本，具体内容需根据实际情况进行调整。
第2篇示例：施工合同补充协议书甲方（委托方）：______________ 乙方（承包方）：______________鉴于甲、乙双方于____年____月____日签订了《施工合同》，现甲、乙双方在履行合同过程中为明确双方权利义务，特就以下事项达成一致，特制定本补充协议书。
建筑合同补充协议书范本（通用20篇）
建筑合同补充协议书范本建筑合同补充协议书范本建筑合同补充协议书范本（通用20篇）在我们平凡的日常里，协议书的使用成为日常生活的常态，协议书对双方的事务履行起到积极作用。
那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的建筑合同补充协议书范本（通用20篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
建筑合同补充协议书1发包方(以下简称甲方)：_____承包方(以下简称乙方)：_____由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。
为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》(简称标准合同文本)的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议(以下简称本合同)如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。
第一条工程概况1、工程名称：_____2、建设地点：_____3、建设规模：_____㎡4、层数：_____5、工程结构形式：_____6、工程承包范围：____________________甲方分包的范围：_________________________工程。
7、承包方式：包工包料。
按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。
8、合同工期：开工日期：_____;竣工验收日期：_____。
9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。
10、合同价款：本合同造价暂定为人民币(大写)_____万元，小写_____元。
第二条工程造价确定及结算方式一、计价依据本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。
执行_____年_____省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以下简称《省定额》和《费用定额》。
工程施工合同补充协议范本8篇
工程施工合同补充协议范本8篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已签署工程施工合同，为进一步明确双方权益，经友好协商，特签订此补充协议。
本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
一、协议背景原工程施工合同基础上，针对工程实施过程中出现的具体情况及双方共同关注的事项，经充分协商达成以下补充条款。
二、工程概况工程名称：[具体工程名称]工程地点：[具体工程地点]三、补充条款1. 工程进度与工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
经甲方确认后，工期相应顺延。
（2）如遇非不可抗力因素导致工期延误，乙方应提前与甲方沟通并制定追赶工期方案。
经甲方同意后，双方签订工期延期协议。
2. 工程造价调整（1）因设计变更导致的工程量增减，应按照实际增减量计算工程造价，并在[具体天数]内完成造价审核及调整工作。
（2）如遇材料价格波动超过合同约定的幅度，双方可协商对工程造价进行相应调整。
3. 工程质量与验收标准（1）乙方应严格按照国家相关施工规范及设计要求施工，确保工程质量。
（2）工程竣工验收标准除符合国家相关规范外，还应满足甲方提出的特殊要求。
验收程序按照原合同约定执行。
4. 安全生产与文明施工（1）乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全设施完善、符合安全要求。
（2）如因乙方管理不善导致发生安全事故，乙方应承担全部责任。
5. 违约责任与赔偿损失（1）如因乙方原因违反合同约定，造成工程延期、质量不达标等违约情况，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
（2）如因甲方原因导致违约，甲方应按照合同约定承担相应的违约责任。
6. 争议解决方式（1）合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
（2）争议期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。
四、其他条款本协议为原合同的补充协议，未尽事宜按照原合同执行。
工程施工合同补充协议范本通用版6篇
工程施工合同补充协议范本通用版6篇第1篇示例：工程施工合同补充协议范本通用版一、协议双方甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系人：电话：二、背景及目的根据甲乙双方签订的工程施工合同，为了更好地明确双方的权利义务，特制定本补充协议。
三、施工内容1. 本次施工主要内容为：（简要描述工程施工内容）2. 工程施工地点：（详细描述施工地点）3. 工期安排：根据原合同约定的工期，经双方协商一致确定具体的施工工期为（具体时长）四、工程变更如因设计变更、市政规划调整等不可抗力因素导致工程施工发生变更，应经双方协商一致，并签订书面工程变更通知书，明确变更内容、费用及工期调整等事项。
五、款项支付1. 工程款项支付方式：按照原合同约定，工程款项分次支付，具体支付方式为甲方支付款项后，乙方提供相应的工程进度款项清单，并经双方确认后支付。
2. 工程款项调整：如因工程变更等原因导致工程款项发生变化，应经双方协商一致，签订书面协议进行调整。
六、质量保证1. 乙方应按照国家有关法规及标准要求进行施工，并承诺保证工程质量符合相关标准。
2. 工程质量保修期：工程竣工后，乙方应提供一定期限的工程质量保修期，具体保修期限为（具体时长）。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致施工延期或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方延迟支付或变更设计等行为导致施工延误，甲方也应承担相应的责任。
八、争议解决如在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至有权部门或仲裁机构进行调解、仲裁。
九、补充条款1. 本补充协议经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
2. 本补充协议的效力不影响原合同其他条款的有效性。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：年月日以上是工程施工合同补充协议范本通用版，希望对大家有所帮助。
工程施工过程中，双方务必严格按照合同约定履行，保障工程质量和工程进度的顺利进行。
第2篇示例：工程施工合同是工程项目中非常重要的文件，规定了双方的权利和义务以及工程的具体要求。
建设工程施工合同补充协议范文5篇
建设工程施工合同补充协议范文5篇第1篇示例：建设工程施工合同补充协议甲方：（委托方）__________ 乙方：（承包方）__________鉴于双方就__________工程施工合同（合同编号：__________）已经签订，为明确双方在合同执行过程中的权利义务，经协商一致，特订立本补充协议，并共同遵照履行。
第一条工程内容经双方协商，就原施工合同中__________事项进行调整，具体调整内容如下：1. __________（具体调整内容）第二条付款方式第三条工期延长由于__________（具体原因），工程工期需要延长，经双方协商一致，同意将原施工合同约定的工期延长__________天/月，具体调整内容如下：第四条材料调整第五条安全责任鉴于工程施工中安全问题的重要性，双方同意在原施工合同中增加安全责任的相关内容，具体调整内容如下：第六条其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本补充协议的签订不影响双方关于原施工合同其他条款的约定和履行。
3. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
第七条合同解释本补充协议经双方签字盖章后生效，具有合同效力。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________本补充协议履行过程中如有任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第2篇示例：建设工程施工合同补充协议范文甲方：（委托方全称）地址：法定代表人：电话：乙方：（承包方全称）地址：法定代表人：电话：鉴于甲、乙双方就（项目名称）工程施工合同（合同编号：）已签订，为明确双方权利义务，甲、乙双方经友好协商，特订立本补充协议，并共同遵守。
本补充协议系前述合同不可分割的组成部分，具有同等效力。
一、工程内容变更事项1. 原合同约定的工程内容为（具体工程内容），经双方协商一致，现调整为（调整后的工程内容），工程调整后的新增或减少款项另行商定。
施工合同补充协议书7篇
施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署原施工合同，现根据实际需要，经双方友好协商，就原合同未尽事宜达成以下补充协议：一、协议背景鉴于原施工合同在履行过程中遇到一些具体情况，为明确双方权益，特签订此补充协议。
本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
二、工程概况本次补充协议涉及的工程项目为：____________________。
工程地点：____________________。
工程内容：____________________。
三、工程变更1. 双方经协商一致，对原合同中的以下内容进行变更：____________________（请根据实际情况填写）。
2. 变更工程款项支付方式、期限：原合同约定的支付方式为________，现变更为________。
新的支付期限为________。
四、工期调整根据现场实际情况，经双方协商，对原合同约定的工期进行如下调整：____________________（请根据实际情况填写）。
五、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准、方法按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
六、安全施工与文明工地要求1. 乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明工地要求，保持施工现场整洁、有序。
七、违约责任1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因未按约定工期完成施工，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因一方违反本协议其他约定，导致另一方损失，违约方应承担赔偿责任。
八、其他约定事项1. 双方应共同遵守国家法律法规和相关政策，确保施工项目的合法性和合规性。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，作为本协议的组成部分。
工程施工合同补充协议范本最新8篇
工程施工合同补充协议范本最新8篇篇1本协议旨在补充和完善关于某一特定工程项目的施工合同条款，确保双方（即发包方和承包方）的权益得到合理保障。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于双方已签订了关于本工程项目的施工合同，并在实施过程中，因某些特定事项需要细化或调整，故签订此补充协议。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程内容：[具体工程内容，如土建、安装等]。
4. 工程造价：依据原合同及调整内容，具体金额按实际结算。
三、补充条款1. 工程进度（1）承包方需严格按照发包方要求的施工进度表执行，任何进度变更须提前书面通知并得到发包方确认。
（2）若因承包方原因导致工程进度延误，承包方需承担违约责任并赔偿因此造成的发包方损失。
2. 工程变更（1）若施工过程中发生工程变更，承包方需及时提交变更申请，并经发包方书面确认后实施。
（2）工程变更部分的费用，按实际发生计算，并在工程结算时一并支付。
3. 工程质量管理（1）承包方需确保施工质量符合国家标准及合同约定，并通过相关质量验收。
（2）如因承包方施工质量问题导致工程返工或整改，承包方需承担全部责任及费用。
4. 安全施工（1）承包方需严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
（2）如因承包方管理不善导致安全事故，承包方需承担全部法律责任及赔偿。
5. 付款与结算（1）工程进度款的支付，按照原合同约定执行。
（2）工程竣工验收合格后，双方进行结算，结算依据为实际完成工程量及变更部分费用。
（3) 承包方提交结算报告后，发包方应在XX个月内完成审核并支付结算款项。
6. 保修与维护（1）工程竣工验收合格后，承包方需提供一定期限的保修服务。
保修期内，因承包方施工质量问题导致的损坏，承包方需负责免费维修。
（2）保修期结束后，双方可协商签订后续维护协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本协议规定的义务，均视为违约，需承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同补充协议范本（通用21篇）施工合同补充协议范本（通用21篇）施工合同补充协议范本篇1甲方：乙方：本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。
鉴于：缘由。
甲乙双方本着友好，互信，互助的原则，经友好协商，依据实际状况，在原意向书基础上补充合作条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充修改部分为：1、“三-2”需要补充或者修改的内容2、同上写内容二、本协议生效后，即成为原意向书不行分割的组成部分，与原意向书同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原意向书的其余部分应完全连续有效。
本协议与原意向书有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字：乙方签字：年月日年月日施工合同补充协议范本篇2发包人：________承包人：________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的详细状况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的状况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况1、工程名称：________2.工程地址：________3.建筑面积：________4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5.设计单位：________6.监理单位：________二.工程内容及承包范围1.外墙面砖改为外墙漆2.客厅推拉门取消3.本工程为满七层，结构找坡4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光5.外墙40×40深灰色栅格取消6.厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
7.其余均按原图施工三.合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）1.开、竣工日期1.1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四.付款方式本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五.合同生效与终止、争议处理1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同商定的全部义务后，本合同即告终止。
2.本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
3.本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不全都处，以本补充协议为准。
4.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
5.本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号银行账号：签定合同代表：签定合同代表：年月日年月日施工合同补充协议范本篇3甲方：公司乙方：樊分公司襄樊和驰房地产开发公司甲方每次对钢筋、电线电缆限价仅适用于甲方当次指定的单位工程。
钢筋、电线电缆甲方限价与市场价格浮动不超过3%，甲乙双方各担风险，限价不予调整;超过3%，调整超过部分。
、甲供材料方案及乙供材料方案，并严格根据经甲方及监理批准后的施工组织设计施工。
4.7 如甲方供应的施工文件不完整，乙方须于合同签订后十日内以书面方式向甲方提出补充施工文件外，费用由甲方支付。
3.2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成销售协作工作，甲方可另请其他施工单位进行施工，所发生的费用甲方有权从应付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程，以现场签证的形式支付相关费用。
十二. 协议解除1. 除本协议商定的解除条件外，经甲乙双方协商全都，也可以解除本协议。
2. 当乙方擅自将其承包的全部或部分工程转包给他人、或肢解后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除本协议。
3. 因不行抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除本协议。
4. 甲、乙双方任何一方按商定提出解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知送达对方时合同解除。
对解除合同有争议的，可依本合同有关的商定处理。
5.合同解除后，乙方应妥当做好已完成工程和已购材料、设备的爱护，并在十日内向甲方完成移交工作。
甲方应为乙方的撤出供应必要条件，乙方应按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地。
乙方未完善移交手续擅自撤场的，应当赔偿由此给甲方造成的一切损失。
已完工程价款在乙方依据甲方要求完全撤出施工现场并办理完决算手续后支付。
6.甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，并担当相应损失。
7.乙方退场条款：无论何种缘由导致合同解除的，为保证工程项目的顺当完工并交付购房人使用，保证双方纠纷的顺当解决，乙方均应在合同解除达成协议或解除合同通知送达之日起15日内清退出场，否则，乙方按每日10万元向甲方支付违约赔偿金。
乙方在履行本协议过程中，无论以何种理由起诉甲方，甲方为保证工程的顺当完工和交付购房人，以及为维护社会稳定，均可要求乙方马上退场，退场方法按上述规定办理8.甲方依照法律规定和合同商定行使合同解除权时，乙方投入施工的工程费用，只按工程直接费进行结算。
9.因乙方违约造成合同解除、甲供材料方案及乙供材料方案，并严格根据经甲方及监理批准后的施工组织设计施工。
4.7 如甲方供应的施工文件不完整，乙方须于合同签订后十日内以书面方式向甲方提出补充施工文件外，费用由甲方支付。
3.2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成销售协作工作，甲方可另请其他施工单位进行施工，所发生的费用甲方有权从应付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程，以现场签证的形式支付相关费用。
十二. 协议解除1. 除本协议商定的解除条件外，经甲乙双方协商全都，也可以解除本协议。
2. 当乙方擅自将其承包的全部或部分工程转包给他人、或肢解后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除本协议。
3. 因不行抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除本协议。
4. 甲、乙双方任何一方按商定提出解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知送达对方时合同解除。
对解除合同有争议的，可依本合同有关的商定处理。
5.合同解除后，乙方应妥当做好已完成工程和已购材料、设备的爱护，并在十日内向甲方完成移交工作。
甲方应为乙方的撤出供应必要条件，乙方应按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地。
乙方未完善移交手续擅自撤场的，应当赔偿由此给甲方造成的一切损失。
已完工程价款在乙方依据甲方要求完全撤出施工现场并办理完决算手续后支付。
6.甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，并担当相应损失。
7.乙方退场条款：无论何种缘由导致合同解除的，为保证工程项目的顺当完工并交付购房人使用，保证双方纠纷的顺当解决，乙方均应在合同解除达成协议或解除合同通知送达之日起15日内清退出场，否则，乙方按每日10万元向甲方支付违约赔偿金。
乙方在履行本协议过程中，无论以何种理由起诉甲方，甲方为保证工程的顺当完工和交付购房人，以及为维护社会稳定，均可要求乙方马上退场，退场方法按上述规定办理8.甲方依照法律规定和合同商定行使合同解除权时，乙方投入施工的工程费用，只按工程直接费进行结算。
9.因乙方违约造成合同解除(如：乙方公司内部民工闹事造成不良社会影响、因乙方缘由延误工程关键工期、乙方不能按商定实现合同承诺等)，应赔偿甲方一切经济损失，并按上述退场条款的商定退场。
10.因甲方无力支付工程款，并未提出有效的经认可的方法，乙方有权为维护自身利益而停止连续施工。
其停止施工期间的费用和其后的一切损失，甲方有责任赐予赔偿11.在竣工时，须提交竣工资料4套。
十二. 合同生效与终止、争议的处理1. 本补充协议自双方签订之日起5日内乙方向甲方足额支付履约保证金后生效。
2. 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同商定的全部义务，本合同即告终止。
3. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲、乙双方各执正本壹份、副本贰份。
4. 本补充协议系《观景上东建筑工程施工合同》的非实质性补充，若二者不全都处，以本补充协议为准。
5. 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交成都市仲裁委员会仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日施工合同补充协议范本篇20发包方：（以下简称甲方）承包方：(以下简称乙方）20xx年9月，经公开招标被确定为工程施工单位。
该工程合同工期为20xx 年9月20日20xx年11月20日。
受征地影响，致使该工程于20xx年6月开工，20xx年8月竣工。
经双方协商，鉴于该工程停工时间较长，工程计价依据发生重大调整，且现场施工条件发生较大变化，依据《合同法》和《建筑法》的相关规定，按建设工程施工合同(HF-20xx-0201)通用条款第13.1和13.6条详细要求，为明确双方的权利、义务、经济责任，订立本补充协议。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容为：工程承包范围：包工包料三、合同工期：20xx年6月20日20xx年8月20日四、工程质量标准：合格五、合同价款：依据施工图及现行计价依据，初步确定合同价款为：元六、工程款支付与结算方式：1、工程结算：(1)工程量及完成工程量以现场实际发生为准，工程量的偏差按通用条款第72.2执行(2)材料价格、人工费、机械台班按法律、法规、国家有关政策及物价的变化执行。
2、工程款支付：工程量完成50%时按合同价款付30%进度款，工程量完成80%时付50%进度款，待工程全部完成后，支付到合同价款的70%。
剩余工程款由评审部门审核后一次性付清。
七、双方的义务：甲方义务：1、负责协调乙方在施工中遇到的需由甲方关心协商解决的有关问题。
2、委派现场代表签认工程量，组织工程验收。
3、负责监督、检查乙方文明施工、平安生产。
如乙方违反文明施工及平安生产管理条例规定，对乙方做相关惩罚。