道路施工补充协议合同模板
道路补充施工合同协议书
道路补充施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！道路补充施工合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要对道路进行补充施工，乙方具有施工能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就甲方道路补充施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________道路补充施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责完成道路补充施工，包括路基处理、路面铺设、交通安全设施等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币____元整（大写：____________________元整），以上金额包括工程款、材料款、人工费、利润及风险费用等。
三、合同工期3.1 合同工期为____天，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前____天提交施工进度计划，并按照计划进行施工。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至达到验收标准。
五、付款方式5.1 甲方按照乙方提交的进度报表进行付款，付款比例为：__%。
5.2 乙方完成工程后，甲方应进行验收，验收合格后支付剩余的__%款项。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的__%。
6.2 甲方未按照约定时间支付款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的__%。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____天。
8.2 合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
道路修缮施工合同范本6篇
道路修缮施工合同范本6篇篇1道路修缮施工合同范本甲方：（委托方单位全称）乙方：（承接方单位全称）鉴于甲方拟对道路进行修缮，现委托乙方进行修缮施工。
根据双方平等自愿、协商一致的原则，经双方友好协商，特订立本合同，并共同遵守。
第一条合同项目1. 甲方现委托乙方对位于（具体地址）的道路进行修缮施工，具体包括但不限于铺设新路面、维修路面、清理垃圾、整修路肩等。
2. 修缮范围详见附件一《《道路修缮方案》，具体工作量、工程进度及工期安排见附件二《道路修缮工程量清单》。
第二条工程款1. 甲方应按照本合同约定向乙方支付工程款。
2. 工程款共计人民币（具体金额大写）元，分期支付，具体支付方式和时间见附件三《工程款支付方式及进度表》。
3. 如因工程变更等原因造成工程款调整，须经双方协商一致后方可调整。
第三条工程质量保证1. 乙方应严格按照《道路修缮方案》及国家相关标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题进行及时处理，保证施工质量。
3. 若施工完成后出现质量问题，乙方应承担相关责任并进行修正。
第四条工期要求1. 本项目工期为（具体工期），自合同生效之日起计算。
2. 工程进度及工期安排详见附件二《道路修缮工程量清单》，乙方应按照其中规定的时间节点完成相应工作。
3. 若因不可抗力等原因导致工期延误，延误天数由双方协商确定。
第五条竣工验收1. 乙方完成修缮施工后，应通知甲方进行竣工验收。
2. 竣工验收应符合国家相关标准，双方代表应共同参与验收，验收合格后方视为工程竣工。
3. 如发现工程存在质量问题，乙方应在规定时间内进行整改，再次通知甲方进行验收。
第六条违约责任1. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求或工期延误，乙方应承担相应违约责任。
2. 若因甲方原因导致工程质量不符合要求或工期延误，甲方应承担相应违约责任。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
道路维修协议书三篇范文
道路维修协议书道路维修协议书三篇范文篇一：农村公路维修工程合同道路维修合同共合镇人民政府甲方：乙方：由于今年雨水较多，镇内南环路保民到共合段2.6公里道路损毁严重，为了方便交通，保持通车顺畅，甲方将该路段的维修事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。
一、维修路段：保民到共合段南环路约2.6公里。
二、维修标准：1、清理完所有路边塌方；2、路面刮平上土压实,并且水毁路段要用砂石填铺垫平；3、整个路面铺设沙石，厚度不低于10CM，路面宽度不小于4米；4，完善路边排水沟，确保沟内水流通畅。
三、维修时限：工期从20xx年8月20日至9月20日。
四、工程造价：工程由乙方包工包料，工程总造价206，000.00元。
五、验收：维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
六：付款方式：维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。
七、权利和责任1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。
2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
3、维修工程验收合格后，甲方必须在当年内一次性付清工程款，。
4、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。
共合镇人民政府负责人：甲方承包人：乙方20xx年8月15日篇二：道路维修协议道路维修协议甲方：车牌号：乙方：因甲方运输需要，其运输车辆需经乙方落石滩石料厂路段通过，经双方协商就有关事宜达成如下协议：一、甲方的运输车辆，经乙方石料厂专用路段通过，保证良好的路面，不影响乙方的生产运输，由乙方负责对该路段的维修，甲方给予一定数额的费用补偿。
二、甲方补偿乙方道路的维修费用的方式，以单车支付，一趟一付，每个单车每趟支付30元（四轴以下）六轴的100元，任何一方不得擅自增减其费用，需增减时须经双方协商一至后方可执行。
公路施工补充协议
公路施工补充协议一、引言本补充协议是根据原有施工合同的基础上，双方就公路施工项目中发生的变更或补充事项进行协商和约定，以确保项目的顺利进行。
二、变更的原因变更的原因是双方在施工过程中发现了一些与原始合同存在差异的问题或者项目所面临的新情况需要引起一些改动或补充。
三、变更的具体内容在施工过程中，根据实际情况的变化，经双方充分协商，决定进行以下变更：1. 施工进度调整原合同规定的施工进度存在一定困难，为了确保工期的合理安排，双方同意根据实际情况对施工进度进行调整。
具体调整方案为：将原计划的完工日期推迟15天，延长施工周期。
2. 材料供应变更由于市场供应不稳定，原合同约定的材料供应商无法及时提供所需材料，为了保证施工工期，双方同意更换材料供应商，并对合同中的相关条款进行修订，确保新供应商可以按时供应所需材料。
3. 资金支付方式调整原合同约定的资金支付方式不符合双方实际需求，为了提高资金的使用效率，双方同意将原先的分期付款方式改为按阶段性工程量完成情况支付，以确保施工款项能够及时到位。
4. 临时设施设置根据施工过程中的实际需要，双方同意增加临时设施的设置，包括工地围挡、临时通道等，以确保施工的安全和顺利进行。
5. 其他补充事项根据施工过程中的实际情况，双方发现一些原合同未考虑到的问题和需求，经协商一致，决定对这些问题进行补充约定，具体内容包括施工人员的增加、施工用水的供应等。
四、费用调整在变更内容中，涉及到的费用调整如下：1.施工进度调整引起的工期延长，双方同意对原合同中的工期补偿进行调整，增加15天的施工期间费用。
2.材料供应变更引起的供应商更换费用，由甲方承担。
3.资金支付方式调整引起的变更费用，由双方平摊。
4.临时设施设置引起的费用增加，由乙方承担。
5.其他补充事项引起的费用调整，双方协商确定具体费用分担方案。
五、变更协议的实施本补充协议自双方签字盖章之日起生效，作为原合同的补充内容，具有同等法律效力。
建设工程施工合同补充协议范本6篇
建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。
如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。
二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
交通设施施工补足协议(标准版)
交通设施施工补足协议(标准版)交通设施施工补足协议（标准版）一、前言甲方（以下简称“施工方”）与乙方（以下简称“委托方”）就甲方在施工过程中对交通设施的施工补足事宜达成一致，特制定本协议，以便双方共同遵守。
二、协议范围1. 施工项目施工方应按照合同约定完成所有施工项目，包括但不限于道路、桥梁、隧道、交通信号系统、交通安全设施等。
2. 施工补足范围本协议所称施工补足，是指在施工过程中因设计变更、工程量增减、质量问题等原因，导致施工方需对已完成的工程进行修改、补充或重新施工的情况。
三、施工补足程序1. 委托方提出补足要求委托方应在发现施工补足需求后，及时向施工方提出书面补足要求，并明确补足内容、范围、时间等。
2. 施工方审核与回复施工方收到委托方的补足要求后，应在3个工作日内进行审核，并根据实际情况回复委托方是否同意补足，以及补足的具体方案和时间安排。
3. 委托方确认委托方应在收到施工方补足方案后3个工作日内进行确认，并将确认结果书面回复施工方。
4. 施工方实施补足施工方在收到委托方确认后的5个工作日内，应按照确认的补足方案进行施工。
四、施工补足费用1. 施工补足费用计算施工补足费用包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等，具体费用根据补足内容、工程量、市场行情等因素确定。
2. 费用支付委托方应在施工方完成补足工程后，按照双方确认的补足费用进行支付。
五、违约责任1. 施工方未按约定时间完成补足工程，应按照合同约定承担违约责任。
2. 委托方未按约定时间确认补足方案，应按照合同约定承担违约责任。
六、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至施工项目竣工验收合格之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（施工方）：________________乙方（委托方）：________________签订日期：________________(注：以上为交通设施施工补足协议（标准版）的范本，具体内容请根据实际情况调整。
道路工程补充合同协议
道路工程补充合同协议甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲乙双方于（原合同签订日期）签订了编号为（原合同编号）的《道路工程建设合同》（以下简称“原合同”），现基于（具体变更原因，例如：设计变更、材料价格调整等），双方同意对原合同的部分内容进行如下补充和修改：一、工程内容及范围1. 新增/修改的工程内容包括：（详细描述新增或修改的内容）。
2. 删除的工程内容为：（详细描述删除的内容）。
3. 工程范围的调整包括：（详细描述调整的范围及相关细节）。
二、工期调整1. 原合同规定的竣工日期由（原竣工日期）调整为（新竣工日期）。
2. 对于因新增/修改工程内容导致的工期延长，乙方不承担违约责任。
三、价款调整1. 新增/修改工程内容的价款为（新增/修改部分的价款）。
2. 删除工程内容对应的价款从原合同总价中扣除。
3. 调整后的合同总价为（调整后的总价）。
四、质量要求1. 新增/修改的工程内容应符合国家及行业相关标准和规范。
2. 乙方应保证工程质量满足甲方及相关法规的要求。
五、支付方式1. 价款调整后，付款方式相应调整为：（详细描述调整后的付款方式和时间节点）。
2. 对于新增/修改部分的价款，甲方应在验收合格后的（具体时间）内支付。
六、违约责任1. 如一方违反补充协议的规定，应按照原合同中的相关条款承担违约责任。
2. 对于新增/修改部分造成的损失，违约方应负责赔偿。
七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议是对原合同的补充，如与原合同有冲突，以本补充协议为准。
3. 本补充协议未尽事宜，按原合同执行。
4. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
道路硬化工程合同协议书6篇
道路硬化工程合同协议书6篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX有限公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方道路硬化工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX道路硬化工程2. 工程地点：XXXXXX3. 工程内容：道路硬化，包括路基处理、路面铺设等4. 工程造价：XXXXXX元人民币（大写：XXXXXX）二、工期与进度1. 工期：本工程自合同签订之日起计算，工期为XX天。
2. 进度：乙方应根据甲方要求，合理安排工期，确保按时完成工程。
三、付款方式1. 甲方应按合同约定时间向乙方支付工程款。
2. 乙方完成工程量XX%时，甲方支付合同总价款的XX%；乙方完成工程量XX%时，甲方再支付合同总价款的XX%；工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、质量保证1. 乙方应确保工程质量符合设计要求和相关标准。
2. 乙方应提供必要的售后服务，确保工程在使用过程中的稳定性。
五、安全与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应做好现场管理，确保施工过程中的文明。
六、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包方）：XXXXXX有限公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就道路硬化工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________道路硬化工程2. 工程地点：_________3. 工程内容：对现有的道路进行硬化处理，包括路面铺设、路肩加固等4. 工程规模：_________平方米二、工期及进度1. 工程开工日期：_________年_________月_________日2. 工程竣工日期：_________年_________月_________日3. 乙方需按照甲方要求的进度进行施工，确保工程按时完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道路施工补充协议合同模板英文回答：
Road Construction Supplemental Agreement Contract Template.
1. Introduction.
This Road Construction Supplemental Agreement Contract Template is designed to provide a framework for the additional agreements made between the parties involved in a road construction project. It serves as an addendum to the original construction contract and outlines the specific terms and conditions that will govern the supplemental work.
2. Parties.
This agreement is entered into between [Contractor's Name], hereinafter referred to as the "Contractor," and
[Client's Name], hereinafter referred to as the "Client." Both parties shall be collectively referred to as the "Parties."
3. Scope of Work.
The supplemental agreement outlines the additional work that needs to be performed beyond the original scope of the road construction project. It specifies the nature of the work, the location, and any other relevant details. This agreement also includes any necessary modifications to the original contract to accommodate the supplemental work.
4. Timeline and Schedule.
The timeline for the supplemental work shall be clearly defined in this agreement. It should include the start and end dates of the additional work, as well as any interim milestones or deadlines. The Parties should agree upon a realistic schedule that takes into account any potential delays or disruptions.
5. Payment and Compensation.
The supplemental agreement should address the financial aspects of the additional work. It should specify the payment terms, including the amount, method, and schedule of payment. Any changes to the original contract price should also be clearly outlined in this section.
6. Changes and Modifications.
This section of the agreement should outline the process for making changes or modifications to the supplemental work. It should include a mechanism for requesting changes, evaluating their feasibility, and obtaining the necessary approvals from both parties. Any changes to the original contract resulting from the supplemental work should be documented and incorporated
into this agreement.
7. Dispute Resolution.
In the event of any disputes or disagreements arising
from this supplemental agreement, the Parties should agree upon a method for resolving them. This may include negotiation, mediation, or arbitration. The objective is to find an amicable resolution that is fair and equitable to both parties.
中文回答：
道路施工补充协议合同模板。
1. 简介。
这份道路施工补充协议合同模板旨在为道路施工项目涉及的各方之间的额外协议提供一个框架。
它作为原始施工合同的附录，概述了将管理补充工作的具体条款和条件。
2. 合同方。
本协议由以下各方签署，[承包商名称]，以下简称为“承包商”，以及[客户名称]，以下简称为“客户”。
双方将统称为“各方”。
3. 工作范围。
补充协议概述了超出道路施工项目原始范围的额外工作。
它明
确了工作性质、位置和其他相关细节。
该协议还包括对原始合同的
任何必要修改，以适应补充工作。
4. 时间表和进度。
补充工作的时间表应在本协议中明确定义。
它应包括额外工作
的开始和结束日期，以及任何中间里程碑或截止日期。
各方应就一
个考虑到潜在延迟或中断的实际进度达成一致。
5. 付款和补偿。
补充协议应解决额外工作的财务方面。
它应具体说明付款条件，包括金额、付款方式和付款计划。
任何原始合同价格的变动也应在
本部分明确概述。
6. 变更和修改。
协议的这一部分应概述对补充工作进行变更或修改的流程。
它
应包括请求变更、评估可行性和获得双方必要批准的机制。
任何因
补充工作而对原始合同的变更都应记录并纳入本协议。
7. 纠纷解决。
如果因本补充协议而产生任何争议或分歧，各方应就解决方法达成一致。
这可能包括谈判、调解或仲裁。
目标是找到一种公平和公正对待双方的友好解决方案。