涉铁工程设计施工总承包合同
铁路建设项目工程总承包合同范本
铁路建设项目工程总承包合同合同编号:[填写合同编号]甲方(发包人) :[填写甲方全称]地址:[填写甲方地址]代表:[填写甲方代表的姓名]乙方(承包人) :[填写乙方全称]地址:[填写乙方的地址]代表:[填写乙方代表的姓名]鉴于:鉴于甲方计划建设[具体铁路项目名称]，乙方为具备相应资质和能力的总工程承包商，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法令，经过友好协商，就以下总工程承包事项达成一致一、工程简介1. 工程名称:[具体铁路项目名称]2. 施工地点:[填写具体地点]3. 工程内容及规模:[描述工程详细内容及规模]4. 工程承包范围:包括设计、采购、施工、调试及试运行等全过程。
二、施工期1. 开工日期:[填写具体开工日期]2. 竣工日期:[填写具体竣工日期]3. 工期延迟:因非乙方责任的原因造成工期延迟时，可在甲方确认后适当延长工期。
三、合同金额1. 总额:人民币[填大金额] (小金额:￥[小金额]元)。
2. 付款方式:-预付款项:签订合同后支付[具体比例]%作为预付款项。
-进度款:支付月/阶段完工工程量的[具体比例]%。
-竣工结算金:工程竣工验收合格后，支付合同总额的[具体比例]%，剩余的[具体比例]%作为保证金。
-保证金:保修期满且无质量问题的，统一支付。
四、工程质量1. 质量标准:符合国家及行业现行相关标准规范。
2. 质量保证:乙方对工程质量承担保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期及内容按国家相关规定。
五、双方责任1. 甲方责任:-提供施工所需的相关资料及批准文件。
-按合同支付工程款。
-协助乙方解决施工过程中的问题。
2. 乙方责任:-按合同完成工程任务。
-使工程质量、安全及进度符合甲方要求。
-遵守国家法令及相关规定，实施文明施工。
六、违约责任1 .任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿另一方造成的损害。
2 .乙方不能在约定的时间内完成工程的，应按延误的天数向甲方支付违约金，具体计算方法按本合同规定。
铁路总包合同模板
铁路总包合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！铁路总包合同模板合同双方的名称和地址：甲方：（以下简称“甲方”）地址：乙方：（以下简称“乙方”）地址：合同背景和目标：鉴于甲方是一家专业从事铁路建设、改造和运营的企业，乙方是一家具备相关资质和能力的铁路工程承包商，双方为了共同合作完成铁路工程项目，达成如下协议。
合同标的和范围：1. 乙方同意承担甲方所指定的铁路工程项目的总包工作，包括但不限于铁路线路、桥梁、隧道、信号系统、通信系统等的设计、施工、设备供应、安装、调试、验收等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员、技术支持和相关服务，并保证工程质量符合相关法律法规和技术标准的要求。
合同价格和支付方式：1. 双方同意按照附件中提供的工程量清单和单价，计算出合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 甲方应按照双方约定的进度计划，向乙方支付合同款项。
支付方式可以为银行转账、现金支付等，具体支付方式由双方协商确定。
合同履行和验收：1. 乙方应按照合同约定，按时完成工程项目的施工和验收工作。
若乙方未能按照约定时间完成工程，应按照违约金的方式向甲方支付违约赔偿。
2. 甲方应按照合同约定，及时提供乙方所需的施工场地、材料、设备等资源，并协助乙方完成工程项目的施工和验收工作。
3. 工程验收合格后，甲方应按照约定向乙方支付合同款项。
若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
合同的变更和解除：1. 合同一旦签订，非经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。
2. 若合同执行过程中出现不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可以协商变更或解除合同，并按照实际情况承担相应的责任。
违约责任：1. 若乙方未能按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的【】%。
铁路总包合同范本
铁路总包合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方拟修建一条铁路，乙方愿意承担该铁路项目的总包工程，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：包括但不限于路基、桥梁、隧道、轨道、通信、信号、电力等工程内容。
1.4 工程质量：按照国家铁路工程相关规范和标准执行，确保工程质量和安全。
二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.2 付款方式：按照工程进度分期支付，具体付款方式和时间详见附件《付款计划表》。
三、工期3.1 工程总工期为_______年_______个月，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，确保工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
四、工程质量4.1 乙方应严格按照国家铁路工程相关规范和标准进行施工，确保工程质量和安全。
4.2 乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，甲方有权对工程质量进行监督和检查。
五、工程变更5.1 在工程实施过程中，如甲方提出工程变更要求，乙方应按照甲方的要求进行变更，并按照变更后的工程量和价款重新签订补充协议。
5.2 如因乙方原因导致工程变更，乙方应承担由此产生的费用和责任。
六、违约责任6.1 乙方未能按照合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：________________。
6.2 乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：________________。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
铁路工程施工总承包合同
铁路工程施工总承包合同
一、合同双方
甲方（业主）：________________
乙方（承包商）：________________
二、工程概述
1. 工程名称：________________________
2. 工程地点：________________________
3. 工程内容：________________________
4. 工程规模：________________________
5. 工程期限：________________________
6. 工程质量要求：____________________
7. 工程造价：________________________
三、合同条款
1. 乙方必须按照甲方的要求和设计图纸进行施工，并保证工程质量符合国家和行业的相关标准。
2. 乙方必须在规定的工期内完成工程，并承担因延误工期而产生的一切费用。
3. 乙方必须对施工现场的安全负责，并采取必要的安全措施，防止事故的发生。
4. 乙方必须对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，保护环境。
5. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，乙方应积极配合。
6. 甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款。
7. 如果乙方违反合同条款，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
四、争议解决
如果双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如果协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
铁路建设工程设计与施工合同
铁路建设工程设计与施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：第一章总则1.1 本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就铁路建设工程设计与施工事项达成如下协议。
1.2 本合同所涉及的铁路建设工程项目名称为【项目名称】，项目地点为【项目地点】。
1.3 本合同所涉及的铁路建设工程内容包括【工程内容描述】。
1.4 双方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，严格执行国家和行业的安全标准，保证施工安全。
第二章工程设计与施工2.1 承包方负责本合同项下的工程设计，应按照国家及行业的标准和规范进行设计，保证设计质量。
2.1.1 设计内容应包括【设计内容描述】。
2.1.2 设计成果应包括【设计成果描述】。
2.2 承包方负责本合同项下的工程施工，应按照设计文件和施工图纸进行施工，保证工程质量。
2.2.1 施工内容应包括【施工内容描述】。
2.2.2 工程进度计划应按照【进度计划描述】执行。
第三章工程监理3.1 发包方应委托具有相应资质的监理机构对工程施工进行监理。
3.1.1 监理机构应按照监理合同履行监理职责，对工程质量、安全、进度等进行监督。
3.1.2 监理机构应定期向发包方报告工程监理情况。
第四章工程变更与索赔4.1 在合同履行过程中，如发生工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
4.1.1 工程变更应包括【变更内容描述】。
4.1.2 工程变更导致的费用调整应按照【费用调整方法】执行。
4.2 在合同履行过程中，如发生索赔事项，双方应按照【索赔程序】进行索赔。
第五章工程验收与结算5.1 工程验收应按照国家及行业的标准和规范进行。
5.1.1 验收合格后，双方应签订工程验收证书。
5.1.2 验收不合格的，承包方应在【整改期限】内完成整改。
5.2 工程结算应按照【结算方式】进行。
涉铁工程合同范本
涉铁工程合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容及规模：详细描述涉铁工程的具体工作内容、技术要求和工程规模二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量与验收1. 工程质量标准：符合国家及行业相关标准，以及铁路部门的特定要求。
2. 验收方式：按照铁路部门的规定和程序进行验收。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币（大写）________________元整（￥______元）2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度，按______%的比例分期支付。
（3）竣工款：工程竣工验收合格后______个工作日内，支付至工程总价的______%。
（4）质保金：预留工程总价的______%作为质保金，在质保期届满后无质量问题时无息退还。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）提供工程所需的相关资料和文件。
（2）协调与铁路部门的关系，确保工程顺利进行。
（3）按照合同约定支付工程价款。
（4）派员监督工程进度和质量。
2. 乙方责任与义务（1）编制施工组织设计和施工方案，并报甲方和铁路部门审批。
（2）严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和安全。
2024年铁路工程设计施工总承包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年铁路工程设计施工总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 设计和施工范围1.4 合同金额2. 合同文件2.1 合同协议书2.2 合同条件2.3 设计文件2.4 施工图纸和技术规范2.5 其他文件3. 合同的履行3.1 承包方的义务3.1.1 设计义务3.1.2 施工义务3.1.3 质量保证义务3.1.4 安全文明施工义务3.2 发包方的义务3.2.1 提供设计依据和基础资料3.2.2 提供施工场地和条件3.2.3 支付合同价款3.2.4 协调相关政府部门和单位4. 合同价款及支付4.1 合同价款的确定4.2 预付款4.3 工程进度款4.4 竣工结算4.5 质量保证金5. 工期5.1 设计周期5.2 施工周期5.3 工期延误5.4 工期提前6. 质量与检验6.1 设计质量6.2 施工质量6.3 质量检验6.4 质量争议的处理7. 安全文明施工7.1 安全管理7.2 文明施工7.3 安全事故的处理8. 合同的变更和解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更和解除的程序9. 违约责任9.1 发包方的违约9.2 承包方的违约9.3 违约赔偿10. 争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 诉讼解决11. 合同的生效、变更和终止11.1 合同的生效11.2 合同的变更11.3 合同的终止12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 保密违约责任13. 合同的转让13.1 转让条件13.2 转让程序13.3 转让后的责任承担14. 其他条款14.1 法律法规14.2 不可抗力14.3 税金14.4 合同的保管和复制14.5 信息反馈和沟通14.6 合同解除后的处理14.7 合同争议的时区法律适用第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指根据本合同约定，负责对铁路工程的设计和施工进行投资、组织和管理的一方，即甲方。
铁道部施工总承包合同范本
铁道部施工总承包合同范本一、引言在当代社会中，交通运输对于国家经济和人民生活水平的提高起着至关重要的作用。
铁路作为一种高效、安全、可靠的交通方式，受到了广大人民群众的喜爱和青睐。
然而，铁路的建设与维护需要大量的资金和人力资源，这就需要铁道部与施工公司签订合同，明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
二、合同背景合同背景是引言的延伸，主要介绍签订合同的原因和背景。
铁道部作为国家交通运输管理机构，拥有建设和运营铁路的权力。
然而，铁道部自身并不具备所有的资源和能力来完成所有工程项目，因此需要与施工公司签订总承包合同，借助外部力量来完成工程建设。
三、合同目的合同目的是明确双方签订合同的主要目标和意义。
铁道部施工总承包合同的主要目的是确保工程的质量和进度，合理分配责任和风险，保护双方的合法权益。
通过签订合同，铁道部可以将工程的施工任务交给专业的施工公司，实现资源的优化配置和提高效率。
四、合同内容1. 合同的基本条款：这包括合同的名称、签订日期、合同生效日期以及双方的基本信息等。
2. 合同的工程范围：明确工程的具体范围和要求，包括工程的规模、位置、时间要求等。
3. 合同的工期和计划：确定工程的起止时间、工期和进度计划，确保工程按照合同要求完成。
4. 合同的质量标准：明确工程的质量要求和验收标准，确保工程质量符合国家标准和建设要求。
5. 合同的价款和支付方式：确定工程的价款和支付方式，确保双方权益的平衡。
6. 合同的修改和解决争议方式：规定合同的修改和解决争议的程序和方式，保证合同的有效实施。
五、合同履行合同履行是合同的核心部分，主要包括双方的责任和义务。
在铁道部施工总承包合同中，铁道部需要提供工程的设计和相关文件，提供施工所需的场地和材料，进行工程的监督和验收等。
而施工公司则需要按照设计要求进行施工，保证工程质量和进度，承担相应的责任和风险。
六、合同变更和解除在合同履行过程中，可能会出现各种变数和情况，导致合同需要进行修改或解除。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：涉铁工程设计施工总承包合同工程名称：发包人：承包人：签订日期：涉铁工程设计施工总承包合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国铁路法》、《中国铁路总公司关于加强铁路局所属建设施工企业营业线施工安全管理的意见》（铁总安监〔2013〕112号）和有关建设项目管理规定、法律、行政法规，遵循公平、公正和诚实信用的原则，双方就工程设计施工总承包事宜，协商一致，订立本合同。
第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程内容：1.3 承包方式：设计施工总承包第2条工期2.1 完成设计日前：年月日前完成施工图设计。
2.2 开工、竣工日期：年月日至年月日。
2.3 工期：天第3条合同价款合同总价款为：¥（人民币大写：）。
第4条支付方式4.1本合同签订后十日内，发包人支付全部合同价款的60%；工程竣工验收合格后，发包人支付全部合同价款。
4.2施工图审查通过后，如预算发生变动，相应调整合同价款，另行签订补充协议。
第5条工程质量5.1 乙方必须按照国家及原铁道部现行的技术标准、规范进行设计、施工。
5.2 乙方所承包的工程，必须全部达到国家或原铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%。
5.3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无条件返工并承担返工费用，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到标准的，由乙方承担违约责任。
第6条双方驻工地机构及代表6.1 驻工地甲方单位名称：甲方代表姓名：6.2 驻工地乙方单位名称：乙方项目经理姓名：甲方驻工地代表和乙方项目经理需易人时，经双方协商后，应在新任到达岗位前3天通知对方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
第7条甲方工作7.1 提供本工程经批准的项目城市规划许可文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工许可等批件（复印件）。
7.2 提供勘察工作范围内地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）以及具体位置布置图（铁路管线除外）。
7.3 负责同铁路产权单位办理相关穿越手续，并负责施工期间的协调工作。
7.4 派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
7.5 编制项目指导性施工组织设计，审查乙方报送的实施性施工组织设计，并督促实施。
7.6 审批项目开工报告。
7.7 按本合同约定拨付合同价款。
7.8 按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
7.9 负责办理建设土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物（铁路管线除外）、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源、水源。
第8条乙方工作8.1 协调铁路内部关系，办理设计方案及施工图审查、编制施工方案、提报施工计划，协助甲方办理竣工验收等事宜。
8.2 按期完成方案设计及施工图设计。
8.3 编制实施性施工组织设计，经甲方审定后组织实施。
8.4 按工程需要提供和维护施工使用的照明、围栏和安保设施等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
8.5 按施组和工期要求，保证工程所需施工劳力和机具设备。
8.6 按本合同约定，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。
8.7 严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
8.8 坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
8.9 按照规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。
8.10 及时提报验工计价（结算）资料。
8.11 对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
第9条进度计划9.1 施工图设计审查通过后7日内，乙方应将施工组织设计、开工报告提交甲方代表，甲方代表应在收到之日起3日内予以批准或提出修改意见。
9.2 乙方在接到甲方下达的指导性施工进度安排后，向甲方以书面形式提出具体施工进度计划。
9.3 甲方代表应在收到乙方施工进度计划7天内，以书面形式予以批准或提出修改意见通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此施工。
9.4 经甲方同意的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。
9.5 由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第10条延期开工10.1 乙方应按本合同规定的开工日期（以路局批准的施工计划为准）开始施工。
如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前7天，书面向甲方代表提出延期开工理由和要求的报告。
10.2 甲方应在接到乙方延期开工报告后3天内答复。
如甲方在7天内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
10.3 甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
10.4 由于甲方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前3天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿，必要时顺延工期。
第11条暂停施工11.1 在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在 24小时内提出处理意见。
11.2 乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。
11.3 乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。
11.4 停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，必要时顺延工期。
停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用。
第12条工期延误12.1 工期延误原因及责任12.1.1 不可抗力，非甲、乙方责任。
12.1.2 施工图不能按规定日期提交，属乙方责任。
12.1.3 重大设计变更引起工程量变化，属甲方责任。
12.1.4 发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。
12.1.5 主要材料、设备推迟到货，属采购方责任。
12.1.6 建设资金不到位，属甲方责任。
12.1.7 年度计划调整，属甲方责任。
12.1.8 其它原因，依其性质确定责任方。
12.2 工期延误后果及处理12.2.1 甲方原因造成工期延误，乙方在情况发生后2天内，就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后2天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期要求已被确认，由此造成的损失，甲方应予以补偿。
12.2.2 乙方原因造成工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
12.2.3 非甲、乙双方原因造成工期延误，由双方协商解决。
第13条工程质量检查13.1 乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。
13.2 乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，不合格的工程乙方按要求无条件返工或修改，并承担返工或修改的费用。
13.3 甲方原因造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。
第14条隐蔽工程检查和签证14.1 验收通知和验收。
乙方对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知甲方和（或）监理人验收。
通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业。
甲方和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为甲方和（或）监理人已经认可验收记录，乙方可隐蔽或进行紧后作业。
经甲方和（或）监理人验收不合格的，乙方需在甲方和（或）监理人限定的时间内修复，重新通知甲方和（或）监理人验收。
14.2 未能按时参加验收。
甲方和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。
甲方未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，乙方可自行组织验收，其验收记录视为已被甲方、监理人认可。
因应甲方和（或）监理人要求所进行延期验收造成工期延误的，竣工日期相应顺延。
给乙方造成的停工、窝工损失，由甲方承担。
14.3 再检验。
甲方和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，乙方应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。
隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由乙方承担，竣工日期不予延长；经检验合格的，乙方因此增加的费用由甲方承担，工期延误的，竣工日期相应顺延。
第15条变更设计变更设计的分类、程序、分工及费用处理，按下列约定办理。
15.1 Ⅰ类变更设计，提议方应在变更内容实施10天前向乙方发出《变更设计建议书》。
15.2 乙方接到《变更设计建议书》后，组织勘察设计、施工、监理、设备管理等单位现场勘察，确定变更内容，形成会议纪要，根据纪要，设计单位出具《变更设计通知单》，明确变更内容和方案。
如涉及重大方案变更，应通报路局获得许可；影响工程进度的，工期应顺延。
15.3 Ⅰ类变更设计，增减费用由甲方承担。
15.4 II类变更设计，提议方应在变更内容实施10天前向乙方发出《变更设计建议书》。
15.5 乙方接到《变更设计建议书》后，按照15.2款约定组织审查，办理变更设计。
第16条竣工验收16.1 本工程的竣工验收按原铁道部《工程竣工验收办法》组织进行。
16.2 竣工验收交接依据：16.2.1 批准的设计文件（包括经批准的变更设计文件）；16.2.2 政府部门和铁路局批准的有关本工程建设的文件；16.2.3 设计时采用的规程、规范（维修规则不作为验收依据）；16.2.4 原铁道部规定的铁路工程质量评定验收标准。
16.3 竣工验收中甲方（或委托监理单位）的工作：16.3.1 认真审查乙方提出的竣工验收申请。
16.3.2 确认工程达到竣工验收交接程度时，向业主提出申请竣工验收的报告，请求组织初验。
16.3.3 业主或业主指定的监理单位主持现场初验，并负责写出初验报告。
16.3.4 督促检查乙方按期完成初验中提出的未完工程或工程质量有问题需要整治的工程。
16.3.5 组织乙方及有关单位在正式验收7天前编制好全部竣工文件。
16.3.6 按验收委员会的安排参加正式验收工作。
16.4 竣工验收中乙方的工作：16.4.1 本工程已按设计施工完成，并具备使用条件，在提出验收报告前，乙方应按设计文件及验标进行全面自检。
16.4.2 自检合格后，提出申请竣工验收报告，说明本工程完成情况、验收准备情况，以及申请竣工验收的具体日期等报甲方。
16.4.3 本工程正式验收7天前，乙方应编制好包括正式竣工图、有关规定的图表、已完工程数量报告、已完工程技术资料等全部竣工文件一式四份。
16.4.4 按验收委员会的安排参加竣工验收工作。
第17条环境保护在完成工程施工过程中：17.1 乙方在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件要求进行处理。
如有变更，乙方应先通知甲方。
甲方应在3日内答复，甲方逾期未予答复，视为同意，乙方即可进行施工。
乙方如未通知甲方变更而自行施工，造成的后果由乙方承担。